建设工程设计合同.doc

GF20000210建设工程设计合同专业建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计工程地点为经双方协商一致签订本合同共同执行第一条本合同签订论据11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章13建设工程批准文件第二条设计依据21发包人给设计人的委托书或设计中标文件22发包人提交的基础资料23设计人采用的主要技术标准是第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断31合同书32中标函文件33发包人要求及委托书34投标书第四条本合同项目的名称规模阶段投资及设计内容根据行业特点填写41开工及提交勘察成果资料的时间第五条发包人向设计人提交的有关资料文件及时间第六条变更及工程费的调整第七条费用71双方商定本合同的设计费为万元收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行国家和地方没有规定的由双方商定72如果上述费用为估算设计费则双方在初步设计审批后按批准的初步设计概算核算设计费工程建设期间如遇概算调整则设计费也应做相应调整第八条支付方式81本合同生效后三天内发包人支付设计费总额的20计万元作为定金合同结算时定金抵作设计费82设计人提交设计文件后三天内发包人支付设计费总额的30计万元之后发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的50计万元施工图完成后发包人结清设计费不留尾款83双方委托银行代付代收有关费用第九条双方责任91发包人责任911发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件并对其完整性正确性及时限负责发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时设计人有权重新确定提交设计文件的时间912发包人变更委托设计项目规模条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计返工时双方除另行协商签订补充协议或另订合同重新明确有关条款外发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费在未签订合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作发包人应支付相应设计费913在合同履行期间发包人要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金已开始设计工作的发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付超过一半时按该阶段设计费的全部支付914发包人必须按合同规定支付定金收到定金作为设计人设计开工的标志未收到定金设计人有权推迟设计工作的开工时问且交付文件的时间顺延915发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担应支付金额千分之二的逾期违约金且设计人提交设计文件的时间顺延逾期超过30天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均应支付应付的设计费916发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时须征得设计人同意不得严重背离合理设计周期且发包人应支付赶工费917发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备918设计文件中选用的国家标准图部标准图及地方标准图由发包人负责解决919承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费包括传真电话复印办公等费用92设计人责任921设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计按本合同第六条规定的内容时间及份数向发包人交付设计文件出现911912914915规定有关交付设计文件顺延的情况除外并对提交的设计文件的质量负责922设计合理使用年限为年923负责对外商的设计资料进行审查负责该合同项日的设计联络工作924设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人设计错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收受损失部分的设计费并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金数额由双方商定为买际损失的925由于设计人原因延误了设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二926合同生效后设计人要求终止或解除合同设计人应双倍返还发包人已支付的定金927设计人交付设计文件后按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工设计人仍负责上述工作可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费收费额由双方商定第十条保密双方均应保护对方的知识产权未经对方同意任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上情况泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议发包人与设计人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构当事人又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉第十二条合同生效及其他121发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订技术咨询服务合同122设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止123本工程项目中设计人不得指定建筑材料设备的生产厂或供货商发包人需要设计人配合建筑材料设备的加工订货时所需费用由发包人承担124发包人委托设计人配合引进项目的设计任务从询价对外谈判国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人员参加出国费用除制装费外其他费用由发包人支付125发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务另行签订协议并支付费用126由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决127本合同双方签字盖章即生效一式份发包人份设计人份128本合同生效后按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时到工商行政管理部门鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止129双方认可的来往传真电报会议纪要等均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力1210未尽事宜经双方协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力发包人名称承包人名称盖章盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号建设行政主管部门备案鉴证意见盖章盖章备案号经办人备案日期年月日鉴证日期年月日