岩土工程勘察合同.doc

岩土工程勘察合同土石比勘探工程名称工程地点合同编号由勘察人编填勘察证书等级发包人以下简称甲方勘察人以下简称乙方签订日期年月日甲方委托乙方承担地块挖方区域的土石比勘探任务根据中华人民共和国合同法岩土工程勘察规范及国家有关法规规定结合本工程的具体情况为明确责任协作配合确保工程勘察质量经甲方乙方协商一致签订本合同共同遵守第一条工程概况工程规模特征总用地面积亩工程勘察任务委托文号日期年月日工程勘察任务内容与技术要求按照现行勘察规范和预算定额执行勘察方式地质调查地质断面测绘槽井探及机械钻探相结合第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料并对其准确性可靠性负责提供本工程批准文件复印件以及用地附红线范围施工勘察许可等批许复印件提供工程勘察任务委托书技术要求和工作范围的地形地貌地物图至少是电子文件提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料至少是电子文件提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力电讯电缆各种管道人防设施洞室等及具体位置分布图至少是电子文件提供勘察工作范围内实时的挖填方土石方测量且不大于米边长的每个角点带高程坐标数据的正方格网图至少是电子文件甲方不能提供上述资料由乙方收集的甲方需向乙方支付相应费用第三条乙方向甲方提交勘探成果资料并对其质量负责土石比及其岩土强度相对于整个场地是相对而言的概率和概念其具有不绝对性只有在正常和约定的多种勘察手段和方式下进行实地的勘探勘测以点代面地普遍地有代表性的进行一个合同区域的宏观认证和认定其结果是按规范和经验性的取样试验而得极端的数据或许特殊情况有可能遗漏在本勘探获取范围之内但其作为精确度无限的客观情况本勘察结果作为甲方外包的预算或结算依据时建议把此个别现象作为附加条件强加给土石方施工单位并在招标文件合同中载明此种事件有可能的客观存在性以免施工结算决算时凭添此类劳动劳资纠纷乙方负责向甲方提交勘察成果资料四份甲方要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于年月日开工或以甲方书面通知为准年月日提交勘察成果资料总工期天或根据轻重缓急出具中间资料或快报由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准如遇特殊情况设计变更工作量变化不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停窝工等时工期顺延收费标准及付费方式本工程勘察按预算包干方式计取收费但不含勘察报告书专业审查费用同时审查务必遵循属地审查的原则另外根据现行收费标准后期验收施工勘察等阶段按市场调节价收取相应费用本工程勘察费包干价为元大写拾万元整本费用指一般岩土层乃至覆盖层在米以内的单孔深度在米以内的向下钻探签订合同及施工进场后三日内甲方需支付万元的进场费给乙方乙方提供勘察资料后发包人须一次性付清全部本合同勘察费用第五条甲方乙方责任甲方责任甲方委托任务时必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求并按第二条规定提供文件资料在勘察工作范围内没有资料图纸的地区段甲方应负责查清地下埋藏物若因未提供上述资料图纸或提供的资料图纸不可靠地下埋藏物不清致使勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时由甲方承担民事责任甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如落实土地征用青苗树木赔偿拆除地上地下障碍物处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题平整施工现场至设计地坪高程正负不大于米修好通行道路接通电源水源挖好排水沟渠以及水上作业用船等并承担其费用若勘察现场需要看守特别是在有毒有害等危险现场作业时甲方应派人负责安全保卫工作按国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护并承担费用勘察过程中的任何变更经办理正式变更手续后甲方应按实际发生的工作量支付勘察费为乙方的工作人员提供必要的生产生活条件并承担费用如不能提供时应一次性付给勘察人临时设施费元由于甲方原因造成勘察人停窝工除工期顺延外甲方应支付停窝工费计算方法见甲方若要求在合同规定时间内提前完工或提交勘察成果资料时甲方应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费甲方应保护勘察人的投标书勘察方案报告书文件资料图纸数据特殊工艺方法专利技术和合理化建议未经乙方同意甲方不得复制不得泄露不得擅自修改传送或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生上述情况甲方应负法律责任乙方有权索赔本合同有关条款规定或补充协议中发包人应负的其它责任乙方责任乙方应按国家技术规定标准规程和发包人的任务委托书及技术地求进行工程勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料并对其负责由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格若乙方无力补充完善需另委托其他单位时乙方应承担全部勘察费用勘察过程中根据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌地质和水文地质条件及技术规范要求向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续在现场工作的乙方的人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度承担其有关资料保密义务本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任第六条违约责任由于甲方未给乙方提供必要的工作生活条件而造成停窝工或来回进出场地甲方除应付给乙方停窝工费金额按预算的平均工日产值计算工期按实际工日顺延外还应付给乙方来回进出场费或调遣费由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时其返工勘察费用由乙方承担再由于客观上勘察手段以及与之相关的勘察费用客观上不能满足实际需要时而产生的质量问题在甲方补足勘察费情况下乙方重新勘察到位其工期顺延合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时乙方未进行勘察工作的不退还发包人已付定金已进行勘察工作的完成的工作量在以内时甲方应向乙方支付预算额的勘察费完成的工作量超过时则应向乙方支付预算额的勘察费甲方未按合同规定时间日期拨付勘察费每超过一日应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金由于乙方原因未按合同规定时间日期提交勘察成果资料每超过一日应减收勘察费千分之一第七条本合同未尽事宜经甲方与乙方协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力第八条其它约定事项施工验收需提前天通知乙方工程验收前甲方需提供岩土检测报告合格书作为乙方对于该项目地基合格验收签字盖章的主要依据一旦没有通知乙方工程技术人员参与现场实地验收乙方不予认可包括不得签字盖章其它检测手段严格按现行验收规范以及属地质量检测部门规定执行本勘察报告书的有效性是指本地理坐标位置以及地形地貌未发生变化国家相关规范没有发生变更经过专业审查合格勘察内容和服务对象是指本报告书所述内容甲方或者受甲方委托的本项目设计测绘人员发给乙方实时使用的带坐标的总平面布置图土石方测绘方格网图乙方将作为勘察布置勘探点的唯一依据其或者因此图的改变和错误造成的勘察失误概与乙方无关一切责任在甲方第九条本合同发生争议发包人乙方应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解协商或调解不成时甲方乙方同意由广安市仲裁委员会仲裁甲方乙方未在本合同中约定仲裁机构事后又未达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉第十条本合同自甲方乙方签字盖章后生效甲方乙方履行完合同规定的义务后本合同终止本合同一式份发包人份勘察人份发包人名称勘察人名称盖章盖章法定代表人签字法定代表人签字或委托代理人签字或委托代理人签字参与人员开户行账号住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真签订日期年月日星期