养护合同范本4篇

166文章来源网络整理仅供参考学习养护合同范本4篇甲方乙方遵照中华人民共和国合同法为了明确甲乙双方责任互相配合按甲方要求完成养护管理工作并根据本项目的具体情况签订本合同1项目名称绿化养护委托管理项目2合同期限21养护委托期限自起至止合同到期若甲方对养护区域验收满意可以再续合同22本合同自签定之日起生效至养护移交验收合格结清所有款项后失效3委托管理范围及内容31委托管理公共区域及住户私家花园的绿化养护管理详见附件1公共区域绿化养护管理总面积约平方米2住户私家花园面积约平方米3每季草花更换量暂定为平方米4园区一期至七期公共区域景观改造266文章来源网络整理仅供参考学习5防台防汛时期的附加措施6园区一期至七期公共区域树木习性标示牌32委托管理内容公共区域1乙方负责树木地被草坪和摆饰盆栽花坛的养护防治病虫害和草害的修剪整形施肥等绿化养护工作2乙方负责草花之更换及盆栽的管理及日常养护3乙方须为公共区域建立养护管理档案包括树木草坪种类习性数量或面积现况等4乙方分年完成指定的所有景观改造甲方负责苗木成本乙方施工期间的如需增添工作人员的其工资及相关费用由乙方自行负责5改造完成后须对各景点进行日常的维护和清洁6乙方须派专人负责园区外围杂草修剪及园区内侧红外线周界报警区域的修剪确保园区报警系统正常运作7乙方须对园区排水沟内的落叶枯叶垃圾等有计划的进行清理确保水沟的畅通私家花园1乙方须为每户私家花园建立养护管理档案包括草坪面积树木种类等2绿篱灌木草坪的日常修剪及养护3落叶清理366文章来源网络整理仅供参考学习4病虫害防治视虫害发生情况而定5施肥浇水清理住户自行负责6乙方在进入私家花园前须通知物业前台与住户进行确认后方可进入7乙方在进行施作前须对该户私家花园进行全面检查如发现问题要及时与住户确认后方可施作8乙方须对私家花园排水沟内的落叶枯叶垃圾等有计划的进行清理确保水沟的畅通4委托管理要求41乙方必须遵守汤臣高尔夫园区的各项规章制度并服从甲方的监督管理42按植物生长需要定期施肥乔灌木根据养护要求进行修剪球类和绿篱灌木根据要求进行修剪整形草坪按要求定期进行轧剪定期施肥以保持绿色效果43乙方应对指定的盆栽草花要按季节进行更换草花保持草花种植与观赏效果44乙方要及时对绿化区域内绿地人行道上的野草进行清除45乙方承担养护管理项目范围内的所有植物正常生长的责任46乙方应根据季节的变化合理安排检查养护工作并建立健全养护管理档案47乙方应做好涉及环境绿化内容的检查评选等协调组织工作48乙方管理期满时应将养护管理的所有资料及绿地中的各类植466文章来源网络整理仅供参考学习物完好地移交甲方49乙方必须配置并经甲方确认并具有实践经验的养护管理队伍若甲方对操作人员的管理不满可要求乙方予以更换410根据上海市园林管理局1998年制定的上海市园林绿化园艺养管标准实施养护管理同时根据绿化养护工作需要参照上海市园林管理局编制的沪建91第363号园林植物养护技术规程园林植物保护技术规程园林植物栽植技术规程行道树栽植技术规程和大树移植技术规程作为实施依据主要包括1群落结构合理整体观赏效果好2植物生长良好季相分明3花卉布置精细完美4草坪生长茂盛无杂草5行道树生长健旺有防护措施411本养护项目的质量考核标准为优良级养护过程中乙方除严格进行自检外应接受甲方的质量抽查和监督对不符合验收规范部分乙方应按甲方的要求及时整改并承担返工整改的费用5乙方职责51承包养护期限内乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准合理组织精心养护保质保量完成养护管理任务52主要养护手段内容为566文章来源网络整理仅供参考学习521修剪根据各类植物生长特点质地环境景观要求按照操作规程适时进行522施肥根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要及要求每年施肥不得少于3次对于草花盆栽观叶植物草坪及新种植物视生长情况做到适时适量进行施肥以保证各类植物生长旺盛达到一定景观效果523除草各类绿地树穴绿带等要结合松土及时清理各类杂草524抹芽主要用于乔木大型灌木对不定芽要及时清除以保质树林骨架清晰促使生长形态美观养分集中特别是强修后更应注意525病虫害防治病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报及时采取措施防治526抗旱抗台排涝旱季及新种植的植物要及时进行喷灌防止植物因脱水而造成枯死台汛期间要做好加固排涝抢险工作防止植物受损527苗木补缺对死亡苗木进行清除并在原有位置补栽新的植株对缺空处进行补种528绑正扶正培土台风梅雨季节之前以防为主对固定绑扎等进行一次全面的检修加固遇连续下雨或暴风雨等灾害性天气应强加巡视检查如发生树木倒伏影响交通或景观的应突击抢666文章来源网络整理仅供参考学习修在暴风雨过后全面检查树木歪斜的应扶正加固并对其根部培土529清卫保洁对各类绿地绿带树穴花坛必须达到全日保洁及时清理残花枯枝枯叶等做到整洁美观对于绿化废弃垃圾要及时清理出园区不得堆放垃圾处置费用由乙方自理53乙方在养护期间必须加强日常监督工作防止人为因素破坏6园林绿化养护质量标准61乔灌木树冠完整生长旺盛无病虫枝无明显枯枝死叉无害虫的虫孵活虫无明显介壳虫危害在正常情况下不黄叶不焦叶不卷叶叶上无虫粪虫网灰尘等62绿篱要保持很好的长势和整齐美观的形象控制高度适宜徒长枝控制在10厘米以下无破损部分和缺株现象63地被植物要求长势茂盛无杂草无明显残叶枯花等64草坪高度控制平坦整齐生长良好无明显杂草残缺和积水做到适时施肥定时修剪及补植等工作65造型植物应保质优美形态生长旺盛无明显残缺徒长枝控制在10厘米以下66绿化景观效果显著无植物倒状植物病虫害防治及时危害率控制在5以下7考核验收71考核验收以园林绿化养护质量标准为依据最终以甲方766文章来源网络整理仅供参考学习的认可为准72乙方在本合同期内如非因人为破坏或不可抗力造成树木观叶植物和草花等死亡或生长不良而影响景观的必须立即调换并承担调换的所有费用8材料的供应和设备的添置等81养护管理使用水电由甲方提供乙方应合理使用杜绝浪费82养护管理所需消耗材料及设备如肥料药剂指定的草花盆栽观叶植物草籽车辆水泵电缆园林专用机械等由乙方自行添置详见设备清单费用乙方自理乙方使用的消耗材料须经甲方的确认后方可使用83设备只限在本园区内使用若需借出须经甲方同意84若发现任何设备设施损坏应及时修理确保它们的正常运行不得影响园区内的正常工作85养护期间甲方提供乙方用于存放养护设备及材料的放置间9甲乙方双方的权利和义务91甲方的权利和义务提供日常养护电源水源及通行道路92乙方的权利和义务921乙方须为员工配置统一的制服922乙方在本园区内经营与本项目无关的其他业务须得到甲方的认可并向甲方提交此项目总金额的服务费923非繁忙季节冬季乙方驻场人员须达到人以上确保日866文章来源网络整理仅供参考学习常养护工作的正常进行繁忙季节春季夏季秋季则须保证驻场人数达到人以上驻场人员安排包括驻场项目经理1名管理人员2名其余为施作人员924基本养护时间园区工作时间为周一至周五900120013301830其他施作时间不得有噪音产生乙方每月向甲方提交次月人员排班表养护工作计划及上月的养护工作总结每日工作完毕后提交当日未完成的养护工作事项一周结束前提交下周私家花园养护工作计划925乙方进入私家花园施作应遵守相关规定若因违反相关规定造成住户投诉的一切后果由乙方承担926养护工作要求草坪覆盖度不得少于95应控制病虫害草坪色泽正常生长良好无杂草乔木灌木地被草坪等植物凡经栽植成活一年以上的其保活率均应达到98927在合同期内乙方无权以任何理由将合同清单中的苗木移动或移出如需移动应双方协商认可并作移动书面协议后方可移动928乙方应在养护进场前熟悉现场环境做好各项养护准备工作929乙方必须做好养护质量进度控制9210乙方必须坚持文明施工按批准的养护管理方案组织养护养护期满后按甲方要求做好移交工作9211养护期间乙方应按照国家安全生产及劳动保护等方面的有关法规条例积极采取安全生产措施防止发生设备事故和人966文章来源网络整理仅供参考学习身伤亡事故以及大树意外伤人事故乙方承担因安全措施不当所造成事故的完全责任和因此发生的所有费用9212绿地区域因其他施工引起的损坏或修补由甲方向施工方或项目方提供修复费用或材料9213乙方在养护过程中必须遵守甲方园区的相关管理条例9214甲方所指定的景观设计乙方须在指定时间内提供具体的费用及设计方案并以市场价代为购入苗木等9215乙方辞退员工须当天通知甲方此人将不得再进入本园区以便甲方对入园人员进行管理10委托养护管理费用及付款方式101委托养护管理费1011经双方协商一期至七期的公共区域及一期至七期住户私家花园绿化养护费用为元月大写即元年大写102付款方式1021乙方应于每月日之前开具正式发票给甲方甲方收到乙方发票后在次月日前支付发票金额的全部款项元月1022甲方应停止支付最后一个月的养护费即人民币元待乙方养护期满向甲方移交全部资料经双方验收合格并签收后在天内支付如合同续签则续签后天内付清余款11违约责任111因乙方原因而影响到园区住户生活安全及养护区内的设施1066文章来源网络整理仅供参考学习损坏或遗失所造成的经济损失由乙方承担若此类事件发生3次以上甲方有权终止本合同并有权向乙方收取合同总价的违约金乙方因上述原因承担违约金及赔偿责任的甲方可在应支付的养护管理费中予以扣除乙方不得对此提出异议112因乙方养护不善造成委托管理范围内的苗木死亡则乙方须承担由此给甲方引起的一切损失113若乙方未按本合同执行绿化养护管理甲方有权予以指出并发文要求乙方限期整改若乙方在期限内未能整改达致甲方要求的甲方有权向乙方收取违约金人民币并要求乙方继续限期整改或有权选择解除合同并向乙方收取合同年总价的违约金114若乙方已做好安全防范工作如树木加固等但由于不可抗力的原因如强台风地震等使树木花卉及草坪受损造成经济损失甲乙双方互不承担责任但应及时向对方通报115非乙方施工或操作引起绿地损坏由甲方落实修复经费乙方进行修复116未经甲方书面同意乙方不得擅自更换此项目负责人否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价的违约金117乙方不得将本合同的权利义务全部或部分转让予其他公司否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价的违约金12纠纷解决方法凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议或纠纷双方应通过友好协商解决如果协商不能解决任何一方可向合同履行地1166文章来源网络整理仅供参考学习有管辖权的人民法院提出起诉在诉讼过程中除双方有争议正在进行诉讼的部分外本合同应继续履行13其他事项131为加强现场联系甲方派负责联系工作乙方派负责联系工作若双方联系人员有变动应及时发文通知对方132如甲方不再承担该小区的物业管理服务则本合同自动终止133本合同未尽事宜双方本着实事求是的态度友好协商解决134本合同一式贰份甲乙方各执壹份经双方签盖章后生效甲方单位名称盖章乙方单位名称盖章法人代表法人代表委托代理人委托代理人地址地址电话电话日期日期黄河水利工程维修养护合同试行养护合同范本2维修养护工程名称合同编号发包人承包人依据中华人民共和国合同法以下简称发包人与以下简称承包人就工程维修养护工作的有1266文章来源网络整理仅供参考学习关事项经双方协商一致订立本合同合同总金额为人民币大写元一本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同二本合同的组成文件及解释顺序为1合同包括补充合同和协议2中标通知书3招标文件4专用合同条款5通用合同条款6技术条款7组成合同的其它文件上列合同文件为一整体代替了本合同签订前双方所签订的所有协议会谈纪要以及相互承诺的一切文件三承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作并承担合同约定的全部义务和责任四发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的全部义务和责任五本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效六本合同正本一式两份双方各执一份具有同等法律效力副本份其中发包人份承包人份1366文章来源网络整理仅供参考学习发包人公章承包人公章法定代表人签章法定代表人签章委托代理人委托代理人电话电话传真传真地址地址邮政编码邮政编码开户银行开户银行帐号帐号年月日年月日签订地点签订地点附件通用合同条款1词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外合同中用词用语具有本条所赋予的涵义11发包人指专用合同条款中写明的当事人12承包人指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人13发包人代表指发包人履行本合同的全权负责人14承包人代表指承包人履行本合同的全权负责人15合同指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工1466文章来源网络整理仅供参考学习作明确相互权利义务关系的协议16投标文件指承包人为完成本合同规定的各项工作向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件17中标通知书指发包人正式向承包人授标的通知书18工程维修养护指对工程的安全检查日常巡查防护保养维修维持恢复或局部改善原有工程面貌19合同价格指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额110费用指为实施本合同所发生的所有开支包括管理费和分摊的其它费用111承包期指承包工程维修养护工作的历时112天指日历天113书面形式指任何手写打印印刷的各种函件包括电报电传传真和电子邮件114不可抗力指台风超常洪水地震等自然灾害和罢工战争等异常现象以及政府颁布新政策法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见不可避免并不能克服的客观情况第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释互为说明当合同文件出现含糊不清或不一致时除专用合同另有约定外解释合同文件的优先顺序如下21合同包括补充合同或协议22中标通知书1566文章来源网络整理仅供参考学习23招标文件24专用合同条款25通用合同条款26技术条款27组成合同的其它文件第3条合同使用的语言文和适用法律31本合同使用的语言文为汉语或专用合同条款约定的其他语言32本合同适用的法律包括国家法律行政法规和水利部黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章33施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法没有相应规定时承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺经发包人批准后执行第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准并应送达双方约定的地点办理签收手续2双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任51按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划52按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划1666文章来源网络整理仅供参考学习53按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料54按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点基准线水准点及其基本资料和数据55按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地56按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款第6条承包人主要义务和责任61在签订合同后及时进入维修养护现场完成维修养护准备工作并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作62按发包人要求编制维修养护方案和实施计划并提交发包人审批维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施保证按国家有关规定文明施工63遵守环境保护的法律法规规章及技术条款有关规定防止因对噪音扬尘废水废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失64自行解决维修养护工作中的用电用水排水照明通信等并承担一切费用65负责承包范围内所有工程及设施的保护工作维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护造成损坏承担一切费用1766文章来源网络整理仅供参考学习66在维修养护工作完成后及时拆除临时设施清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物67按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划进展情况管理信息等68按专用条款的约定提供有关维修养护资料和文件第7条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施并将被指派人的姓名通知承包人承包人应执行其指示第8条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效3工作进度第9条实施计划承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示编制实施计划提交发包人审批发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见逾期不批复可视为该实施计划已经批准第10条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件可以延长工期的承包人有权提出延长工期的要求由此增加的费用和工期延误由发包人承担不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿第11条暂停工作发包人认为有必要时可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示承包人应按发包人指示立即停止工作不论由于何种原因引起的暂停工作承包人在暂停期间负责妥善1866文章来源网络整理仅供参考学习保护工程和提供安全保障当维修养护工作具备复工条件时承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工若承包人无故拖延和拒绝复工由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担第12条单项维修工作工期延误发生以下情况造成工期延误时由发包人承担责任121增加合同中任何单项项目的工作内容122增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比123改变合同中任何一项工作的标准或性质124合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误125不可抗力承包人在以上情况发生后2天内就延误的原因项目内容延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告经发包人审查确认答复发包人收到报告后7天内不予答复承包人即可视为报告已被确认非上述原因造成的工期延误由承包人承担责任并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金第13条单项维修养护工作工期提前某项工作如需要提前完工双方协商一致后签订提前完工协议完工日期可以提前承包人按此协议修订进度计划发包人应在2天内给予批准发包人应为赶工提供方便条件提前完工协议应包括以下主要内容131提前的时间132承包人采取的赶工措施1966文章来源网络整理仅供参考学习133发包人为赶工提供的条件134赶工费用和奖金4质量与检验第14条质量管理承包人应建立和健全质量保证体系并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成主要人员资格试验设备清单质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告报送发包人审批第15条检查和返工承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺进行全过程的质量检查详细作好记录填制工程质量评定表定期提交发包人审查承包人应随时接受发包人的检查检验并为检查检验提供便利的条件承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工承担由自身原因导致修补返工的费用因发包人原因增加的费用由发包人承担责任以上检查检验合格后再发现由承包人原因引起的质量问题仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用以上检查检验不应影响维修养护的正常进行如影响正常进行检查检验结果不合格时影响正常维修养护费用由承包人承担除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担第16条质量要求质量应达到水利行业的质量检验评定标准水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求因承包人原因达不到约定的质量标准和要求能返工且返工后能2066文章来源网络整理仅供参考学习达到约定的质量标准和要求的发包人可要求承包人返工承包人应按发包人要求的时间返工直到符合约定的质量标准和要求由承包人承担返工费用能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求承包人应按发包人要求的时间返工并承担违约责任不能返工的由承包人承担违约责任因发包人原因达不到约定的质量标准和要求由发包人承担返工的费用双方对维修养护质量有争议可提请专用条款约定的部门裁定发生的一切费用由责任方承担5合同价款与支付第17条合同价格调整合同价格在合同书签订后任何一方不得擅自改变在发生下列情况之一时可作调整171发包人确认的变更172专用合同条款约定的其他增减和调整承包人在上述情况发生后将调整原因内容金额以书面形式通知发包人予以复核批准后通知承包人第18条月维修养护付款申请报告的核实确认承包人按专用合同条款约定的时间向发包人提交月维修养护付款申请报告发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款若月维修养护付款申请报告需要修改承包人应按发包人的指示进行修改重新提交月维修养护付款申请报告发2166文章来源网络整理仅供参考学习包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签确认第19条维修养护款支付发包人在签确认后14天内不予支付维修养护款承包人可向发包人发出要求付款通知发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度直至停止工作发包人承担违约责任若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议发包人可延期支付维修养护款协议应明确约定付款日期和利息计算方法第20条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算6变更第21条变更211变更的范围和内容1取消合同中任何一项工作2改变合同中任何一项工作的标准和性质3改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序212变更的程序和指示1承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行若2266文章来源网络整理仅供参考学习不同意变更应在2天内答复发包人承包人未在2天内答复发包人则视为承包人已同意发包人提出的变更要求2没有发包人的指示承包人不得擅自进行变更第22条确定变更价款和工期做出第21条规定的变更后如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动影响了其原定维修养护费用时应在双方协商的时间内由承包人提出变更报价书承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定除此之外不予调整合同价款因承包人违约必须作出的变更因而增加的费用和工期延误责任由承包人承担7验收第23条验收合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时可进行合同期满验收阶段验收或单项验收231阶段验收或单项维修养护工作验收承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告附验收资料发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件232合同期满验收合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告附验收资料发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包2366文章来源网络整理仅供参考学习人组织验收验收合格由发包人签署验收证书颁发给承包人8争议违约和索赔第24条争议的解决发包人和承包人出现争议时要求调解仲裁或诉讼的可按专用合同条款的约定采用以下的方式解决241提请行业经济合同争议调解机构调解对调解结果不能接受或由于一方原因使调解结果无法执行任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议242签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼发生争议后任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作双方都应继续履行合同第25条违约发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为承包人应及时向发包人提出书面通知要求发包人在期限内履行合同否则有权暂停维修养护工作直至解除合同发包人应承担违约责任支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失承包人不能按发包人批准的进度计划实施维修养护标准达不到合同约定的要求或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为发包人对承包人发出书面警告限期整改暂停支付维修养护款直至解除合同承包人应承担采取改正措施所增加的费用并按合同规定支付违约金并赔偿因违约给发包人造成的损失2466文章来源网络整理仅供参考学习除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同因一方违约使合同不能履行另一方欲中止或解除合同应提前7天通知违约方后方可中止或解除合同由违约方承担违约责任第26条索赔发包人未能履行合同约定的义务和责任承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔261索赔事件发生后7天内向发包人提交索赔的申请报告262索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据263发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核并做出决定发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复应视为批准9其他第27条安全施工承包人应按合同规定认真做好施工安全工作发包人应按有关法律法规规章和本合同有关规定检查监督上述工作的实施对承包人故意延误或拒绝改正的有权责令其停工整改承包人按有关规定和合同约定承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用发生重大伤亡事故承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门同时按国家有关规定处理第28条专利技术和合理化建议发包人要求承包人采用专利技术时须负责办理相应的申报审批手续承担申报试验等费用2566文章来源网络整理仅供参考学习承包人提出使用专利技术时须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施承包人提出合理化建议涉及到的变更应以书面形式提交发包人若建议被采纳需由发包人发出变更指示后方可实施第29条不可抗力不可抗力发生后承包人应迅速采取措施尽力减少损失并在24小时内向发包人通报情况按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理修复的费用灾害继续发生承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况直到灾害结束发包人应对灾害处理提供必要条件因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担301工程本身的损害由发包人承担302人员伤亡由其所属方负责并承担相应费用303造成承包人设备机械的损坏等损失由承包人承担304所需清理修复工作的费用由发包人承担第30条合同的生效与终止本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签并盖公章后生效承包期满维修养护工作终止未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时合同自然终止专用合同条款前言2666文章来源网络整理仅供参考学习专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款两者应对照阅读一旦出现矛盾或不一致则以专用合同条款为准通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效1词语涵义及合同条件第1条词语涵义11发包人12承包人13发包人代表14承包人代表19承包期自年月日开始至年月日终止历时总天数天第2条合同文件若还有其他构成合同的文件时按照签署日期的先后插入合同中签署日期在后的应排在前面并列出全部文件的名称和顺序第3条合同使用的语言文和适用法律示例仅供参考如果双方商定合同使用语言文为汉语即31本合同使用的语言文是汉语2双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任51审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间2766文章来源网络整理仅供参考学习52审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间5354第6条承包人主要义务和责任3工作进度第12条单项维修工作工期延误第13条工期提前4质量与检验第14条质量管理第16条质量要求5合同价格与支付第17条合同价格及调整第19条维修养护款支付第20条维修养护款结算6变更第22条确定变更价格和工期7验收第23条验收8争议违约和索赔第24条争议的解决第25条违约第26条索赔2866文章来源网络整理仅供参考学习9其他第28条专利技术和合理化建议技术条款1一般规定第1条说明11工程概况1工程位置所属县上下邻接起至桩号等2工程类别堤防工程险工控导护滩岸防护坝工程水闸工程等3工程数量堤防长度险工控导护滩岸防护坝工程座数及坝垛数水闸座数等12水文气象气象特征降水量及分布气温13对外交通条件第2条合同项目工作范围及内容承包范围及内容第3条维修养护工作会议与报表31发包人在每周或每月定期召开周月协调会议或专题会议检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况协调解决维修养护工作中存在的问题32承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周月进度报告其主要内容有上周或月维修养护工作进度计划要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周月采取的改进措施维修养护工作质量含质量事故和质量缺陷记录及处理情2966文章来源网络整理仅供参考学习况等第4条质量管理41承包人应建立质量保证体系选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查及时向发包人报告检查中发现的问题并提供必要的资料42单项维修养护工作完成后承包人应认真进行质量检查符合工程维修养护标准后报请发包人检查验收第5条治安保卫与维修养护工作安全51承包人应教育维修养护人员遵纪守法维护工地社会治安协助治安管理机构做好治安保卫工作52承包人应对劳动保护照明安全等安全防护工作负责并制定安全防护规程定期召开安全会议进行安全教育在工作范围内设置必要的标志和信号第6条环境保护61承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规规章禁止随意弃土堆放材料禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆容器不得使有害物质扬尘废水废油污染土地河流若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿承包人应负全部责任62承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生设置足够的临时卫生设施定期清理维修养护废弃物和垃圾并将其运至指定地点进行处理3066文章来源网络整理仅供参考学习63在全部维修养护工作完成后除已征得发包人同意的外承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施拆除后的场地应彻底清理凡发包人决定保留的设施由发包人与承包人协商解决处理的办法第7条技术标准和规范71承包人在执行本合同时所有的材料设备维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范的规定和技术要求本合同引用的标准和规程规范不限于1堤防工程施工规范sl260982水利水电工程施工测量规范sl52933水利水电建设工程验收规程sd22319994堤防工程施工质量评定与验收规程sl23919995黄河防洪工程施工质量评定规程试行水利部黄河水利委员会6黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则7黄河水利工程维修养护标准试行水利部黄河水利委员会8堤防工程养护修理规程征求意见稿9水闸技术管理规程sl759410水闸工程管理技术规范sl1709811水利工程闸门及启闭机升船设备管理等级评定办法3166文章来源网络整理仅供参考学习试行12水闸安全鉴定规定sl214982工程维修养护承包人应对工程进行日常巡查保养和防护及时恢复或局部改善原有工程面貌保持工程完整安全和正常运用降雨期间应加强巡查对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施如对积水进行合理排除或圈堵及时关闭护路闸等第8条堤防工程81堤顶维修养护1堤顶高程宽度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准2未硬化堤顶应保持花鼓顶达到饱满平整无车槽及明显凸凹起伏降雨期间及时排水雨后无积水平均每50米长堤段纵向高差不应大于01米横向坡度宜保持在233硬化堤顶应保持无积水无杂物堤顶整洁路面无损坏裂缝翻浆脱皮泛油龟裂啃边等现象4泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护保持顶面平顺无明显凸凹起伏5堤肩应达到无明显坑洼堤肩线平顺规整应植草防护6边埂应达到埝面平整埝线顺直无杂草7堤防土牛应达到顶平坡顺边角整齐规整划一8备防石位置合理摆放整齐便于管理与抢险车辆通行3266文章来源网络整理仅供参考学习无坍垛无杂草杂物垛号方量等标注清晰9管护基地房台应达到边坡平顺台面平整清洁规整化一10堤防路口不能蚕食堤顶硬化路口路面坚固无损11未硬化堤顶的维修养护应做到根据堤顶干燥程度及时进行洒水养护对堤顶坑凹及时进行补土填平夯实雨后进行刮平碾压堤顶泥泞期间及时关闭护路闸杆排除积水82堤坡淤区边坡维修养护1堤坡淤区边坡应保持竣工验收时的坡度坡面平顺无残缺水沟浪窝陡坎洞穴陷坑杂草杂物无违章垦植及取土现象堤脚线明确2淤背区淤临区前戗后戗高程宽度坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准保持顶面平整沟埂整齐内外缘高差符合设计要求3砌石堤坡和混凝土堤坡按险工控导工程养护标准执行4对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝陷坑等应及时按标准进行恢复严格掌握工程质量5上堤辅道应保持完整平顺无沟坎凹陷残缺无蚕食侵蚀堤身现象83护堤地维修养护护堤地要达到地面平整边界明确界沟界埂规整平顺无违章取土现象无杂物第9条险工控导护滩岸防护坝工程91坝垛护岸顶面3366文章来源网络整理仅供参考学习1宽度高程符合竣工验收时或设计标准顶面平整无凸凹裂缝陷坑浪窝无乱石杂物及高秆杂草等2沿子石规整无缺损无勾缝脱落眉子土边埂平整无缺损3备防石位置合理摆放整齐便于管理与抢险交通无坍垛无杂草杂物坝号垛号方量等标注清晰92护坡1土坝坡坡面平顺草皮覆盖完好无高秆杂草水沟浪窝裂缝洞穴陷坑2散抛块石护坡坡面平顺无浮石无游石无缺石无明显外凸里凹现象保持坡面清洁3干砌石护坡坡面平顺砌块完好砌缝紧密无松动塌陷架空灰缝无脱落坡面清洁4浆砌石护坡坡面平顺清洁灰缝无脱落无松动变形93根石1根石台的高程宽度坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准保持台面平整无浮石杂物2根石坡平顺无明显外凸里凹现象无浮石游石3联坝参照堤防工程标准执行第10条水闸工程101管理范围内应保持整洁美观搞好绿化美化3466文章来源网络整理仅供参考学习102土工建筑物无水沟浪窝塌陷裂缝渗漏滑坡和洞穴等排水系统导渗及减压设施无损坏堵塞失效土石结合部无异常渗漏103石工建筑物块石护坡无塌陷松动隆起底部淘空垫层散失墩墙无倾斜滑动无勾缝脱落排水设施无堵塞损坏失效104混凝土建筑物含钢丝网水泥板无裂缝腐蚀非正常磨损剥蚀露筋网及钢筋锈蚀等情况105水下工程无冲刷破坏消力池门槽内无砂石杂物伸缩缝止水无损坏门槽门坎的预埋件无损坏106闸门无变形锈蚀焊缝开裂或螺栓铆钉锈蚀松动支承行走机构运转灵活止水装置完好门体表面涂层无大面积剥落107启闭设备运转灵活制动性能良好无腐蚀运用时无异常声响钢丝绳无断丝锈蚀端头固定符合要求零部件无缺损裂纹非正常磨损螺杆无弯曲变形油路通畅油量油质合乎规定要求108机电设备及防雷设施的设备线路正常接头牢固安全保护装置是动作准确可靠指示仪表指示准确接地可靠绝缘电阻值合乎规定防雷设施安全可靠备用电源完好可靠第11条围堤格堤防汛道路参照堤防工程标准执行第12条生物防护工程3566文章来源网络整理仅供参考学习121防浪林行道林适生林护堤地林及险工控导护滩岸水闸的树木生长旺盛无病虫害无滥砍滥伐和人畜破坏行道林和险工控导水闸的树木修剪整齐美观鱼鳞坑浇水沟规整存活率达到98以上防浪林适生林护堤地林株行距适宜存活率应达95以上林区无高秆杂草122堤防险工控导水闸等适宜植草的工程部位草皮整洁美观覆盖率达到95以上无高秆杂草123有景观功能的工程绿化可参照园林景区进行养护第13条管理设施131位移渗流应力应变震动反应等安全监测设施完好132远程监控系统的现场设施设备仪器传感器等完好无损坏运行正常133排水沟完好畅通无损坏无孔洞暗沟沟身无蛰陷断裂接头无漏水阻塞出口无冲坑悬空沟内无淤泥杂物134公里桩百米桩边界桩断面桩坝号桩高标桩交界牌指示牌标志牌责任牌简介牌纪念碑等埋设坚固布局合理尺度规范标识清晰醒目美观无涂层脱落无损坏和丢失135水尺无损坏标尺清晰基座涂层无脱落测流测沙桥完整稳固铁件无锈蚀无涂层脱落136照明通讯安全防护等设施完好137护路闸杆开合灵活标识齐全醒目美观埋设坚固无损坏涂层无脱落3666文章来源网络整理仅供参考学习138管护基地房屋防汛屋守险房启闭机房测流测沙房等坚固完整门窗齐全无损坏墙体无裂缝墙皮无脱落房屋顶不漏水139景点建筑物构筑物及其他设施干净整洁无损坏涂层醒目无脱落第14条工程资料工程检查记录要清晰准确完整规范各类工程的维修养护资料要清晰整洁内容真实齐全准确规范并要求及时上报存档维修养护资料包括内部工作制度和办法汛前汛后工程普查资料险工控导工程根石探测资料堤防隐患探测资料维修养护方案及实施计划工程鉴定资料原材料质量鉴定资料检查检测试验资料单项工程维修养护工作总结维修养护大事记维修养护日志维修养护工作总结报告等绿化养护承包合同书养护合同范本3甲方以下称甲方乙方以下称乙方根据市规划与建设局和绿化有限公司签订的工程施工合同甲方将绿化工程1标段的绿化委托乙方养护经甲乙双方协商达成如下协议一养护项目相关情况养护项目名称绿化工程1标段绿化养护养护地点公路收费站至五明路3766文章来源网络整理仅供参考学习养护面积13000二养护期限养护期限自绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给建设局止三养护职责1承包养护期限内乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准合理组织精心养护保质保量完成养护管理任务2绿化设施及主要养护内容1修剪根据各类植物的生长特点立地环境景观要求按照操作规程适时进行2施肥根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要要求年施肥不得少于2次以上新种植物视生长情况适时适量进行施肥以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果3除草各类绿地树穴绿带要结合松土及时清理各类杂草4抹芽主要用于乔木大型灌木对不定芽要及时清除以保持树木骨架清晰促使生长形态美观营养集中5病虫害防治病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报及时采取措施防治6抗旱抗台抗涝旱季及新种植物要及时进行灌溉防止3866文章来源网络整理仅供参考学习植物因脱水而造成枯死台汛期间要做好加固排涝抢险工作防止植物受损3对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力材料设备和服务由乙方自行组织由此产生的一切费用由乙方承担4承包期限内本合同养护项目设施量发生减少及毁损的乙方应及时补齐或修复并自行承担所需费用合同期限届满时乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损未完好的由乙方负责补齐或修复届时未补齐或修复的甲方可自行或委托他人补齐或修复费用由乙方负责5乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施6乙方必须重视安全生产确保全年不出安全责任事故养护期间养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故由乙方承担一切责任及损失7根据合同的养护项目三年养护经费为绿化工程1标段竣工后工程量即75986300元的5合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整小写37993元承包方式为全额经济责任制承包8三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方由业主方建设局将原扣留的5工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方五考核验收1甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法对乙方养护质量进行考核验收3966文章来源网络整理仅供参考学习六附则1所有经费甲方不再对乙方进行取费3未尽事宜甲乙双方协商解决并作书面补充协议补充协议与本合同具有同等效力七本合同一式四份甲乙双方各执二份经双方签章后生效甲方乙方法人代表法人代表黄河水利工程维修养护合同试行养护合同范本4合同编号发包人承包人维修养护工程名称依据中华人民共和国合同法以下简称发包人与以下简称承包人就工程维修养护工作的有关事项经双方协商一致订立本合同合同总金额为人民币大写元一本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同二本合同的组成文件及解释顺序为1合同包括补充合同和协议2中标通知书3招标文件4066文章来源网络整理仅供参考学习4专用合同条款5通用合同条款6技术条款7组成合同的其它文件上列合同文件为一整体代替了本合同签订前双方所签订的所有协议会谈纪要以及相互承诺的一切文件三承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作并承担合同约定的全部义务和责任四发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的全部义务和责任五本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效六本合同正本一式两份双方各执一份具有同等法律效力副本份其中发包人份承包人份发包人公章承包人公章法定代表人签章法定代表人签章委托代理人委托代理人电话电话传真传真地址地址邮政编码邮政编码开户银行开户银行4166文章来源网络整理仅供参考学习帐号帐号年月日年月日签订地点签订地点附件通用合同条款1词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外合同中用词用语具有本条所赋予的涵义11发包人指专用合同条款中写明的当事人12承包人指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人13发包人代表指发包人履行本合同的全权负责人14承包人代表指承包人履行本合同的全权负责人15合同指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作明确相互权利义务关系的协议16投标文件指承包人为完成本合同规定的各项工作向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件17中标通知书指发包人正式向承包人授标的通知书18工程维修养护指对工程的安全检查日常巡查防护保养维修维持恢复或局部改善原有工程面貌19合同价格指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额4266文章来源网络整理仅供参考学习110费用指为实施本合同所发生的所有开支包括管理费和分摊的其它费用111承包期指承包工程维修养护工作的历时112天指日历天113书面形式指任何手写打印印刷的各种函件包括电报电传传真和电子邮件114不可抗力指台风超常洪水地震等自然灾害和罢工战争等异常现象以及政府颁布新政策法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见不可避免并不能克服的客观情况第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释互为说明当合同文件出现含糊不清或不一致时除专用合同另有约定外解释合同文件的优先顺序如下21合同包括补充合同或协议22中标通知书23招标文件24专用合同条款25通用合同条款26技术条款27组成合同的其它文件第3条合同使用的语言文和适用法律31本合同使用的语言文为汉语或专用合同条款约定的其他语4366文章来源网络整理仅供参考学习言32本合同适用的法律包括国家法律行政法规和水利部黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章33施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法没有相应规定时承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺经发包人批准后执行第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准并应送达双方约定的地点办理签收手续2双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任51按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划52按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划53按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料54按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点基准线水准点及其基本资料和数据55按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地4466文章来源网络整理仅供参考学习56按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款第6条承包人主要义务和责任61在签订合同后及时进入维修养护现场完成维修养护准备工作并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示严格按照合同中规定的标准及质