乳胶漆合同

1工程施工合同发包人以下称甲方承包人以下称乙方依照合同法建筑法及其他有关的法律行政法规遵循公平自愿和诚实信用的原则双方就主楼地下室地下车库及主楼室内乳胶漆工程施工事项协商一致订立本合同一工程概况工程名称工程地点施工范围本工程乳胶漆施工甲方安排两班人员施工乙方施工范围以B区地下车库平面图2324轴之间的隔墙为界限即隔墙至41轴线区域界限内所有主楼地下室及地下车库的内墙梁板柱主楼内的管道井强弱电井及楼梯间墙面顶棚部位工作内容1钢筋砼梁板柱及剪力墙乳胶漆施工包含砼基层板缝处打磨处理板缝处刮腻子找补衬平刮腻子两道阴阳角水平顺直处理打磨阴阳角拉线检查验收验收合格后滚涂第一遍乳胶漆腻子找补修整质量缺陷滚涂第二遍乳胶漆施工活动架子或满堂脚手架搭拆等工序注腻子应采用白色成品腻子并经甲方认可禁止采用老粉等否则若验收不符合要求乙方无条件返工2砂浆粉刷内墙面乳胶漆施工包含基层打磨处理刮腻子两道阴阳角顺直处理打磨阴阳角拉线检查验收验收合格后滚涂第一遍乳胶漆腻子找补修整质量缺陷滚涂第二遍乳胶漆施工施工活动架子或满堂脚手架搭拆等工序注腻子乙方应采用白色成品腻子并经甲方认可禁止采用老粉等否则若验收不符合要求乙方无条件返工承包方式人工材料乳胶漆除外工具等包干上述施工内容除乳胶漆钢管扣件为甲方提供外其余施工所用所有材料施工工具及活动脚手架等均为乙方自备费用含在合同单价内施工甲供内墙乳胶漆具体用量开始施工前现场测定测定后甲方按测定用量供应承包价款上述施工范围工作内容及承包方式范围内乳胶漆施工按平均综合单价元一次性包干结算施工过程中不再调整2上述乳胶漆均为甲供按实际施工展开面积结算工期年月日到年月日历时工作为天二质量标准本工程甲方与业主合同约定质量目标为国家合格工程乙方所施工内容必须符合国家有关施工及验收规范保修期为两年三发包人工作31向乙方进场施工人员提供必要的食宿场所并及时消毒32提供施工用临时水电保证施工期间的需要33甲方向乙方提供技术交底按时将材料运至工地保证施工需要34甲方派驻工地的工程师代表为其每周固定于工地的上班的时间应不少于天35甲方有权要求乙方更换不称职的管理人员否则给予乙方元罚款直到问题得以解决甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款四承包人工作41服从甲方管理按照图纸及技术交底要求进行施工配合好其他工种施工42乙方人员在工地以外地区所发生交通事故违法丢失等行为均与甲方无关43乙方派驻工地代表为其每周固定于工地的上班时间应不少于天44乙方不得使用工地方圆25公里范围以内的工人否则甲方给予乙方50元人天之罚款五付款及结算51墙面梁板柱基底清理及修补完成第一遍腻子批完后甲方10日内支付乙方工程款为万墙面梁板柱第二遍腻子批完验收合格后甲方10日内支付乙方工程款万乙方承包范围的工程全部完成经甲方监理验收合格后甲方10日内支付乙方工程款万且甲乙双方应于20日以内就本工程予以决算决算完成后甲方应于15日内付至乙方结算总价的90工程竣工验收后15日内付至结算总价的95余款5作为质保金工程交工后两年内无质量问题甲方向乙方一次性无息付清52乙方的最终结算单应经保管员材料员施工员预算员等签字确认后方可报送财务部门结款六安全施工责任3甲方双方应密切配合共同做好安全施工的教育工作及时落实安全措施为安全施工创造良好的条件禁止任何人违章指挥违章作业若发生安全伤亡事故甲乙双方应立即行动组织人员车辆救死扶伤费用及其他善后责任按后附安全生产合同条款约定执行七争议及仲裁双方约定在履行合同过程中产生争议时可请当地政府有关部门调解也可向郑州市管城区人民法院起诉八补充条款1合同外的零星用工按施工现场管理规定办理结算手续2因室内梁板柱及剪力墙钢筋砼表面不进行水泥砂浆粉刷处理直接由乙方刮腻子处理含用粉刷石膏或挤塑板进行加厚修补处理基层处理乙方包含工作内容按下约定执行砼表面零星钢筋头切割及刷漆含水泥砂浆粉刷墙面零星钢筋头零星对拉螺栓头切割及刷漆螺栓孔塑料管及水泥浆打磨螺栓孔用发泡胶封堵模板拼缝错台剔凿均由乙方负责处理砼表面局部涨模面积03内的剔凿处理由乙方负责涨模面积超出03的剔凿处理由项目部负责安排人员处理砼表面平整度偏差25cm以内的均由乙方用粉刷石膏修补处理砼表面平整度偏差大于25cm的由乙方用挤塑板按保温做法进行衬平处理阴阳角水平或垂直偏差3cm以内的均由乙方用粉刷石膏修补处理乙方刮腻子前必须带线检查并做好阴阳角处理后方可进行第一遍腻子施工上述约定工作内容属合同工作内容的细化施工价款均含在合同单价内3室内梁板柱及所有墙面乳胶漆施工保证顺平顺平标准为顶棚水平标高偏差控制在1cm内但必须保证每个房间顶棚顺直平整严禁出现局部起棱突出等质量问题顶棚梁板及墙面阴阳角处理采用顺直顺直标准为阴阳角水平标高偏差控制在05cm内但必须保证弹线后阴阳角顺直严禁出现局部不直等质量问题乙方腻子成活涂刷第一遍乳胶漆前所有阴阳角处必须弹直线经项目部检查验收合格后方可涂刷墙面经项目部人员用靠尺检查合格后方可涂刷否则项目部不予支付第二遍腻子成活工程款项且由此造成的返工损失均由乙方自行负担4乙方施工过程中应对其余工序产品做好成品保护否则所造成的污染或损坏乙方自行负责清理维修或承担相应清理维修费用5根据业主工期进度安排乙方施工范围内工作内容春节前施工至两遍腻子成活面层乳胶漆春节后按甲方要求时间施工施工期内乙方自行调配4施工人员甲方不承担人员调动及其它一切费用6乙方合同签订前需先做样板间大面施工必须按合同约定工序及标准执行确保施工质量达到样板间及合同约定质量标准若乙方大面积施工无法达到样板间及合同约定质量标准甲方有权与乙方终止合同另行安排人员施工对乙方已施工部分工程款按下述标准结算乳胶漆已喷涂成活部分结算价款按合同价款的50结算乳胶漆未喷涂成活部分不予结算甲方代表乙方代表授权代表电话年月日年月日5建设工程施工分包安全生产合同工程承包人以下称甲方劳务分包人以下称乙方为加强施工现场安全管理保护职工的人身安全和健康保障施工现场的顺利进行依据劳动法建筑法建筑安装工程承包合同条例建设工程安全生产管理条例和建设工程施工现场管理规定等双方就本工程施工安全生产达成如下协议一安全生产管理1乙方必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规定建筑施工现场安全防护基本标准施工现场临时用电安全技术规范及其他有关安全生产的法律法规规范标准及各项规定能够积极参加有关促进安全生产的各项活动2乙方必须学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式3乙方必须执行工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案4乙方必须执行三级安全教育制度项目经理安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度5乙方必须执行安全生产检查整改制度6乙方必须接受总包方或总包方上级主管部门政府有关部门的安全生产检查7乙方必须执行安全生产的防护设施设备验收制度8乙方自带的施工机械设备必须符合国家标准规定且机械性能良好安全防护装置齐全灵敏有效否则应承担一切法律和经济责任9乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品10乙方必须并执行因工伤亡事故报告制度如乙方施工现场发生因工伤亡事故必须立即向总包方报告不准隐瞒不报并全力抢救伤员保6护事故现场如因抢救伤员必须移动现场设备设施时要做记录或拍照不准破坏事故现场乙方须积极配合甲方及上级部门当地政府部门对事故的调查和现场勘察不得提供伪证11乙方必须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任12乙方有权拒绝甲方的违章指挥13乙方发生人员伤亡时不管事故的责任在何方乙方必须做好事故的善后处理工作甲方积极协助事故处理费用双方按约定比例分担否则如乙方推卸不予解决如由甲方出面处理则所有费用由乙方承担14甲方应为乙方创造良好的作业环境完全因甲方的设施设备不良造成的事故应由甲方负责承担事故费用乙方出面做好善后工作15甲方有权监督纠正乙方人员的违章违规违纪行为对不服管理的有权令其停止作业16甲方有权审查乙方进场人员的安全教育情况二违约1达不到约定条件的甲方一经发现可要求乙方立即进行整改和补充完善乙方应按甲方要求进行整改和补充完整直到符合约定条件2因乙方原因达不到约定条件的由乙方承担违约责任和经济支出3因甲方原因达不到约定条件的由甲方承担违约责任和经济支出三事故处理费用双方承担比例本工程施工过程中若发生安全事故为简化事故处理程序根据事故处理费用的额度双方约定按照下述三种方式确定各自应承担的事故处理费用1若施工现场乙方施工工人发生一般安全事故轻伤医疗费及其它处理费用总计不超过2万元无论事故发生原因由何方造成医疗费及其它处理费用均由乙方承担2若施工现场乙方施工工人发生较大安全事故医疗费及其它处理费用总计超过2万元无论事故发生原因由何方造成事故人员医疗费住院费陪护费交通食宿费均由分包方承担其它误工费赔偿费等费用按总额甲7方承担70乙方承担303若施工现场乙方施工工人发生重大安全事故重伤或伤亡1人事故处理按施工合同第八条安全防护及本合同第一条安全生产管理中条款约定划分责任事故处理费用由责任方承担四争议当双方发生争议时可通过双方上级主管部协商调解若协商不成任何一方可起诉至郑州开发区人民法院五本合同在双方签字盖章后生效六本合同一式三份双方各执一份安全管理部备案一份总包方盖章分包方盖章法人代表法人代表或委托代理人或委托代理人日期日期8施工现场管理规定一生产管理11各劳务施工队以下称乙方应加强对工人的文明安全及法制教育遵守公司或项目部以下称甲方的规章制度及有关法律法规双方应认真履行合同按合同约定按时完成任务及时支付工程款121乙方负责施工区域内材料的运输及卸车工作而不得要求增加费用需要大型机械配合的工作除外为方便施工在场内倒运材料的三轮车铲车等及务工办证费用自理砼搅拌机操作人由乙方安排专人操作并负责清理甲方负责正常使用的保养及维修工作122乙方应配合甲方机电工对搅拌机塔吊砼输送泵等机械的维修工作乙方施工范围内安装搅拌机测量放线时应派人配合甲方的工作以上内容不得要求增加费用123乙方为方便施工所搭设的工作平台马道溜槽等设施施工完毕后应及时拆除并卸下扣件堆放整齐以上设施其他人员可免费使用131乙方应按照业主及甲方制定的工期组织必要的物力及熟练工人按计划保质保量完成合同工作内容若工期推迟甲方可采取按5002000元天予以处罚削减工程量或更换劳务队等措施直至问题得到解决合同签定前乙方应踏勘现场合理估价对于市场风险和可变因素应认真评估如工人流动工序调整天气停水停电地下水位地质条件等可能对合同产生的影响合同签定后不得以任何理由要求增加价款否则须承担20005000元违约金132工程如有变更维修任务其价格同合同价已有价格如合同没有双方商议合理市场价格但乙方不得借机索要高价133乙方应按合同约定对甲方负责严禁转包或违法分包工程134乙方未完工程或遗留问题需作处理时如拆模凿砼钢筋头堵架眼收尾清理垃圾及施工机械等若由甲方安排他人代理收尾乙方应负担费用14乙方需无条件配合灯具管路箱体等预留砼垫块由使用者负责加工以上工作内容甲方不予增加费用15乙方应承担因自身原因引起的质量安全及其它方面的罚款若质量达不到验收规范标准应无条件返工并承担一切工料损失16所有进场工人不得从事商业销售收卖废品含施工过程产生的可回收物资等工作171甲方的所有员工应尽职尽责为乙方做好服务和配合工作禁止吃拿卡要刁难乙方否则一经发现即予辞退172乙方不得贿赂甲方员工里外勾结牟取不当利益否则一经查处所有非法所得给予扣除禁止乙方和甲方员工发生经济往来如借钱借物等173严禁乙方或供货人采取欺骗或隐瞒手段获得不当得利益18为了保证工程顺利进行乙方负责人应确保手机24小时畅通19乙方应做好工人工资的发放和稳定工作有关诉求应合法理性表达禁止乙方恶意拖欠薪资或借口各种理由冲击有关单位生产办公秩序否则一律处以0205万元罚款110因人力不可抗拒的自然灾害政府干预或业主资金不到位时致使甲乙双方不能依照合同履行其义务时甲乙双方均不负赔偿责任但不可抗力消失后双方应继续履行合同义务或协商变更终止合同111乙方应于发生业务后5日内将零星用工签证单办完签字手续后交甲方会计作为核算凭证否则不予核算本项内容每月5日前由甲方开立出工程结算凭证112安装管线应于抹灰前进行开槽否则抹灰后再开槽的按5080元米的标准予以扣款1131乙方与甲方所签合同为综合包干价格乙方应为所聘用工人购买工伤保险和交纳社会保险并负担该项费用1132安装消防智能桩基钢结构玻璃幕墙等专业工程的资料整理工作由分包人负责完成如需盖章应经甲方负责人审核分包人不得采购假货或低劣产品否则应承担一切工料损失1133安装装饰钢结构玻璃幕墙等专业工程的造价由甲方安排专人完成禁止分包人私自向业主报送以上工程的签证单应经甲方负责人审核后方可报送业主监理9设计等有关单位1141乙方的工期奖罚应按约定的日期于5日内由甲方生产经理开立出凭证并交于总务室1142乙方的质量工期物资等管理方面的扣款凭证应于发生后的5日内开出并交至总务室115乙方未经甲方授权或允许不得擅自与业主及有关部门建立工作联系二文明施工及安全管理211乙方工人应当遵守安全规章制度和操作规程服从管理正确佩带和使用劳动防护用品工作中如发现事故隐患时应当立即报告甲方并享有避险权212进入生产区的人员必须戴安全帽不准穿拖鞋光脚赤背发现以上行为处以50元次罚款221乙方应做好工人的安全教育工作落实安全及消防措施禁止任何人违章指挥违章作业机械电工焊工架子工等特殊工种应持证上岗操作如违章用电操作等发生事故由责任者承担一切后果禁止在密闭的房间里用煤取暖防止发生煤气中毒222乙方对自带入场的工具设施应经常检查确保安全运行并承担相关责任23在工地打架斗殴者甲方将给予有关参与人5002000元之罚款若情节严重者及其他违法犯罪活动的送交司法机关处理工作期间或就餐时严禁饮酒相互嬉闹防止发生伤害24建议乙方招用50岁以下的工人禁止使用年龄未满16岁的童工不得使用老弱病残或患有心脏病及高血压的工人工人不得带小孩上班乙方应做好工人花名册登记工作25乙方应做好文明施工工作做到工完场清垃圾倒在指定地点否则其遗留的工作安排他人代理收尾时费用从其工程款中扣除26乙方应承担本方生活区域内伙房宿舍及厕所等卫生工作并接受安全员的监管27严禁在工作区内随地大小便若发现给予大便200元次小便100元次罚款28乙方在工地场外发生的各种交通事故人身伤害财产丢失违法行为等均与甲方无关29双方要及时了解天气变化如遇雨雪大风等恶劣天气应对施工安排做出调整防止发生人员伤害或经济损失三质量管理311乙方施工应严格按照图纸规范技术交底等要求施工每道工序自检后报经甲方验收并为检查验收提供方便312外墙抹灰贴面砖及高空施工内容完成后应及时要求质检员验收经验收合格后方可拆除外脚手架32乙方施工时应对上道工序进行认真检查测量否则施工后发生质量问题概由本方予以承担责任如油漆粉刷地坪等331水磨石粉刷油漆吊顶面砖等装饰工程施工前应先做样板间待质量验收通过后再全面展开施工砼地坪应采用原浆收光禁止采用加浆收光违者除承担工料损失外处以800元m2罚款332乙方应尽义务做好墙面地坪瓷砖油漆砼门窗等分项工程的成品保护及砼防雨雪覆盖工作直至甲方验收并办理书面手续否则因人力机械车辆等损坏概由乙方承担一切修缮费用除非其找到责任者34部分施工质量问题扣款标准砼跑模50剔凿按15元m2扣款粉刷加厚30按500元m2扣款以上为浪费材料扣款金额人工费另行计算四物资管理41乙方应物尽其用挖掘潜能节约材料反对浪费否则给予乙方15倍之扣款有关标准1周转材料分项工程完成后应分类整理码放整齐违者处以500元以下之罚款乙方使用扣件U型卡应从甲方仓库办理领用手续除正常消耗外扣件丢失按50元个扣款2钢筋砼水泥20元包钢材600元公斤3砖砂浆砼等视情况处以50200元次或030元块之扣款4禁止私用工地的钢管钢筋木料等加工工具否则经估价后出售给乙方421在工地拌合砂浆时应用垫板或薄铁皮违者处以100元次之罚款2不准烧木料取暖或做饭违者处以200元次之罚款43油漆瓷砖石膏板等材料若超出正常消耗量此部分费用由乙方承担1044乙方施工用的小型工具和辅助材料由乙方自理甲方不予提供包括范围1小型工具对讲机碘钨灯钢尺铁锨手推车喷灯麻绳滑轮倒链筛子刮杠塑料管铁镘瓦刀电锤斧头榔头锤子板手手锯批刀电锯手提圆盘切割机锯片手钳水桶皮桶笤帚扫帚钢剪等2辅助材料扎丝铁丝铁钉胶带焊条砂布107胶白水泥麻线塑料布胶鞋绝缘手套等及炊具生活医疗劳保用品等3以上物资如由甲方代购收取35采保费45乙方应爱护现场的物资负责机械周围场地的清理工作并承担非正常使用损坏机械的赔偿责任461主体工程安装消防钢结构玻璃幕墙等乙方施工时的三级配电箱含电路电表自理甲方负责供电至二级配电箱462乙方使用02KW以上生活电器或属于业主分包项目的施工应负担费用含电路装表等用电前应经甲方电工同意并确认是否安全禁止违章用电如窃电按双倍计费47乙方到仓库领取材料时应由乙方授权一名专人到甲方仓库领料并办理签字手续所领材料若需回收时应及时交回仓库如丢失或损坏承担赔偿责任甲方公司或项目部公章乙方劳务公司代表代表授权代表授权代表电话电话日期日期