建筑工程劳务合同模板.doc

建筑工程劳务合同范本发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方为确保甲方承建的工程顺利完工根据施工安排甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工根据中华人民共和国合同法建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有关规定为确保优质按期完成施工任务按照高标准严格要求完成施工任务的总体目标同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务及经济责任经双方协商签订本合同条款如下一工程概况工程名称工程地点工程数量工程内容二工期及工期要求开工日期年月日开工竣工日期年月日竣工总工期为日历天天阶段性工期目标以甲方阶段施工计划为准所有工作内容必须按照项目经理部周月季进度计划执行并按期完成乙方根据材料劳资财务月计划会同工长编制出月班组作业计划乙方的投入必须满足质量安全文明施工进度的要求如投入物质不够质量安全隐患工期延误所造成的损失全部由乙方负责若因甲方原因造成工程停工两天含两天以上累计每月不超过天按进场的租赁费补偿乙方如遇不可抗力因素造成工程停工甲乙双方协商解决三质量标准合格力争优良四乙方工程承包范围自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容含散水与内排水沟台阶周转材料机械设备现场材料周转堆码清理