建设工程施工专业分包合同.docx

合同协议书建设工程施工专业分包合同建设工程施工专业分包合同示范文本第一部分协议书承包人全称分包人全称http1016175168golawdbnmgjfgampflid111403199901http1016175168golawdbnmgjfgampflid111701199704依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则鉴于以下简称为发包人与承包人已经签订施工总承包合同以下称为总包合同承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致订立本合同一分包工程概况分包工程名称分包工程地点分包工程承包范围二分包合同价款金额大写人民币元小写元三工期开工日期本分包工程定于年月日开工竣工日期本分包工程定于年月日竣工合同工期总日历天数为天四工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为五组成分包合同的文件包括本合同协议书中标通知书如有时分包人的报价书除总包合同工程价款之外的总包合同文件本合同专用条款本合同通用条款本合同工程建设标准图纸及有关技术文件合同履行过程中承包人和分包人协商一致的其它书面文件六本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同七分包人向承包人承诺按照合同约定的工期和质量标准完成本协议书第一条约定的工程以下简称为分包工程并在质量保修期内承担保修责任八承包人向分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付本协议书第二条约定的合同价款以下简称分包合同价以及其他应当支付的款项九分包人向承包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任十合同的生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效承包人公章分包人公章住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码第二部分通用条款一词语定义及合同文件词语定义下列词语除专用条款另有约定外应具有本条款所赋予的定义通用条款是根据法律行政法规规定及建设工程施工的需要订立通用于分包工程施工的条款专用条款是承包人与分包人根据法律行政法规规定结合具体工程实际经协商达成一致意见的条款是对通用条款的具体化补充或修改发包人指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人承包人指在总包合同协议书中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人分包人指在本分包合同协议书中约定的被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人总包工程指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程分包工程指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程工程师指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定项目经理指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理履行总包合同及本合同的代表分包项目经理指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表总包合同指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同由协议书通用条款和专用条款组成总包合同条款指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于年修订印发的建设工程施工合同文本建建号中的施工合同通用条款以及经发包人和承包人协商一致的专用条款分包合同指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同由协议书通用条款和专用条款组成工程建设标准指与分包工程相关的工程建设标准以及经承包人确认的对工程建设标准进行的任何修改或增补图纸指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸计算书配套说明以及相关的技术资料报价书指由分包人根据分包合同的规定为完成分包工程向承包人提出的分包合同报价在承包人采用招标方式确定分包人时该报价书应与中标通知书中的中标价格一致中标通知书指由承包人发出的确定分包人中标的通知开工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包人开始施工的绝对或相对的日期竣工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包人完成分包工程的绝对或相对的日期合同价款指承包人与分包人在本合同协议书中约定承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项追加合同价款指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况经承包人确认后按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款施工场地指由承包人提供的用于分包工程施工的场所以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所书面形式指分包合同信件和数据电文包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任索赔指在合同履行过程中对于并非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求不可抗力指不能预见不能避免并不能克服的客观情况小时或天本合同中规定按小时计算时间的从事件有效开始时计算不扣除休息时间规定按天计算时间的开始当天不计入从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的以休息日或节假日次日为时限的最后一天但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日时合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释互为说明除本合同专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同协议书中标通知书如有时分包人的投标函及报价书除总包合同工程价款之外的总包合同文件本合同专用条款本合同通用条款本合同工程建设标准图纸合同履行过程中承包人和分包人协商一致的其他书面文件当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时应在不影响工程正常进行的情况下由分包人和承包人协商解决双方协商不成时按本合同通用条款第条关于争议的约定处理语言文字和适用法律行政法规及工程建设标准语言文字除本合同专用条款中另有约定本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定本合同适用的法律法规应与总包合同中规定适用的法律法规相同需要明示的法律行政法规在专用条款内约定适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称本合同专用条款没有具体约定的应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准本合同中没有相应工程建设标准的应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求分包人按约定的时间和要求提出施工工艺经承包人确认后执行图纸承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数向分包人提供图纸分包人需要增加约定以外图纸套数的承包人应代为复制复制费用由分包人承担如根据总包合同承包人对工程图纸负有保密义务的分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作分包人的保密义务在分包合同终止后应当继续履行如分包工程的图纸不能完全满足施工需要并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内在原分包工程图纸的基础上根据国家有关工程建设标准进行深化设计分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工如分包人不具备相应的设计资质应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用双方应在专用条款中约定承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时双方在专用条款内约定复制重新绘制翻译购买标准图纸等的责任和费用承担二双方一般权利和义务总包合同分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同有关承包工程的价格内容除外供分包人查阅当分包人要求时承包人应向分包人提供一份总包合同有关承包工程的价格内容除外的副本或复印件分包人应全面了解总包合同的各项规定有关承包工程的价格内容除外分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令未经承包人允许分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系分包人不得直接致函发包人或工程师也不得直接接受发包人或工程师的指令如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系将被视为违约并承担违约责任指令和决定承包人指令就分包工程范围内的有关工作承包人随时可以向分包人发出指令分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令分包人拒不执行指令承包人可委托其他施工单位完成该指令事项发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定项目经理项目经理的姓名职称在本合同专用条款内写明项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利并在认为有必要时可撤回授权授权和撤回均应提前天以书面形式通知分包人委派书及撤回通知作为分包合同的附件承包人所发出的指令通知由项目经理或其授权人签字后以书面形式交给分包人分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效确有必要时项目经理可发出口头指令并在小时内给予书面确认项目经理在小时后未予书面确认的分包人应于承包人发出口头指令后天内提出书面确认要求项目经理在分包人提出确认要求后天内不予答复应视为分包人要求已被确认分包人认为承包人指令不合理应在收到指令后小时内提出书面申告承包人在收到分包人申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定并以书面形式通知分包人紧急情况下项目经理可发出要求分包人立即执行的指令分包人如有异议也应执行如承包人发出错误的指令并给分包人造成经济损失的则承包人应给予分包人相应的补偿但因分包人违反分包合同引起的损失除外项目经理应按分包合同的约定及时向分包人提供所需的指令批准图纸并履行其它约定的义务否则分包人应在约定时间后小时内将具体要求需要的理由及延误的后果通知承包人项目经理在收到通知后小时内不予答复应承担因延误造成的损失承包人如需更换项目经理应至少提前天以书面形式通知分包人后任继续行使前任的职权履行前任的义务分包项目经理分包项目经理的姓名职称在本合同专用条款内写明分包人依据合同发出的请求和通知以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计或施工方案和依据分包合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与项目经理取得联系时分包项目经理应采取保证人员生命和工程财产安全的紧急措施并在采取措施后小时内向项目经理送交报告责任在承包人或第三人由承包人承担由此发生的追加合同价款相应顺延工期责任在分包人由分包人承担费用不顺延工期分包人如需更换分包项目经理应至少提前天以书面形式通知承包人并征得承包人同意后任继续行使前任的职权履行前任的义务承包人可与分包人协商建议更换其认为不称职的分包项目经理承包人的工作承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间一次或分阶段完成下列工作向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件批件各种相关资料向分包人提供具备施工条件的施工场地按本合同专用条款约定的时间组织分包人参加发包人组织的图纸会审向分包人进行设计图纸交底提供本合同专用条款中约定的设备和设施并承担因此发生的费用随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等满足施工运输的需要保证施工期间的畅通负责整个施工场地的管理工作协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工承包人应做的其他工作双方在本合同专用条款内约定承包人未履行前款各项义务导致工期延误或给分包人造成损失的承包人赔偿分包人的相应损失顺延延误的工期分包人的工作分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作分包人应按照分包合同的约定对分包工程进行设计分包合同有约定时施工竣工和保修分包人在审阅分包合同和或总包合同时或在分包合同的施工中如发现分包工程的设计或工程建设标准技术要求存在错误遗漏失误或其它缺陷应立即通知承包人按照本合同专用条款约定的时间完成规定的设计内容报承包人确认后在分包工程中使用承包人承担由此发生的费用在本合同专用条款约定的时间内向承包人提供年季月度工程进度计划及相应进度统计报表分包人不能按承包人批准的进度计划施工时应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划以保证分包工程如期竣工分包人应在专用条款约定的时间内向承包人提交一份详细施工组织设计承包人应在专用条款约定的时间内批准分包人方可执行遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定按规定办理有关手续并以书面形式通知承包人承包人承担由此发生的费用因分包人责任造成的罚款除外分包人应允许承包人发包人工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点分包人应提供方便已竣工工程未交付承包人之前分包人应负责已完分包工程的成品保护工作保护期间发生损坏分包人自费予以修复承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款双方在本合同专用条款内约定分包人应做的其他工作双方在本合同专用条款内约定分包人未履行前款各项义务造成承包人损失的分包人赔偿承包人有关损失总包合同解除如在分包人没有全面履行分包合同义务之前总包合同解除则承包人应及时通知分包人解除分包合同分包人接到通知后应尽快撤离现场因本合同第款原因终止分包合同分包人可以得到已完工程价款分包人员工的遣散费二次搬运费等补偿如本合同第款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约则只能得到已完工程价款补偿在本合同第款解除分包合同的情况下分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备应全部移交给承包人由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人转包与再分包除款规定的情况外分包人不得将其承包的分包工程转包给他人也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人如分包人将其承包的分包工程转包或再分包将被视为违约并承担违约责任分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查并承担相关连带责任三工期开工与延期开工分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工分包人不能按时开工应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前天以书面形式向承包人提出延期开工的理由承包人应当在接到延期开工申请后的小时内以书面形式答复分包人承包人在接到延期开工申请后小时内不答复视为同意分包人要求工期相应顺延承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工项目经理应以书面形式通知分包人推迟开工日期承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失并相应顺延工期工期延误因下列原因之一造成分包工程工期延误经项目经理确认工期相应顺延承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸开工条件设备设施施工场地承包人未按约定日期支付工程预付款进度款致使分包工程施工不能正常进行项目经理未按分包合同约定提供所需的指令批准或所发出的指令错误致使分包工程施工不能正常进行非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加不可抗力的原因本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况分包人应在款约定情况发生后天内就延误的工期以书面形式向承包人提出报告承包人在收到报告后天内予以确认逾期不予确认也不提出修改意见视为同意顺延工期暂停施工发包人或工程师认为确有必要暂停施工时应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令并在提出要求后小时内提出书面处理意见分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用按总包合同相应条款履行工程竣工分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的分包人承担违约责任提前竣工程序按总包合同相应条款履行四质量与安全质量检查与验收分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准质量评定标准按照总包合同相应条款履行因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准分包人应承担违约责任违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定双方对工程质量的争议按照总包合同相应的条款履行分包工程的检查验收及工程试车等按照总包合同相应的条款履行分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量安全施工分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按照安全标准组织施工承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时分包人应提出安全防护措施经承包人批准后实施发生的相应费用由承包人承担发生安全事故按照总包合同相应条款处理五合同价款与支付合同价款及调整招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定分包工程合同价款在本合同协议书内约定后任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种应与总包合同约定的方式一致固定价格双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定可调价格合同价款可根据双方的约定而调整双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法成本加酬金合同价款包括成本和酬金两部分双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款工程造价管理部门公布的价格调整一周内非分包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时双方约定的其他因素分包人应当在款情况发生后天内将调整原因金额以书面形式通知承包人承包人确认调整金额后作为追加合同价款与工程价款同期支付承包人收到通知后天内不予确认也不提出修改意见视为已经同意该项调整分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系工程量的确认分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告承包人接到报告后天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量承包人在自行计量或由工程师计量前小时应通知分包人分包人为计量提供便利条件并派人参加分包人收到通知后不参加计量计量结果有效作为工程价款支付的依据承包人不按约定时间通知分包人致使分包人未能参加计量计量结果无效承包人在收到分包人报告后天内未进行计量或因工程师的原因未计量的从第天起分包人报告中开列的工程量即视为被确认作为工程价款支付的依据分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的承包人不予计量对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量承包人不予计量合同价款的支付实行工程预付款的双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额开工后按约定的时间和比例逐次扣回在确认计量结果后天内承包人应按专用条款约定的时间和方式向分包人支付工程款进度款按约定时间承包人应扣回的预付款与工程款进度款同期结算分包合同约定的工程变更调整的合同价款合同价款的调整索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款应与工程进度款同期调整支付承包人超过约定的支付时间不支付工程款预付款进度款分包人可向承包人发出要求付款的通知承包人不按分包合同约定支付工程款预付款进度款导致施工无法进行分包人可停止施工由承包人承担违约责任六工程变更工程变更分包人应根据以下指令以更改增补或省略的方式对分包工程进行变更工程师根据总包合同作出的变更指令该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人除上述项以外的承包人作出的变更指令分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令如分包人直接收到此类变更指令应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件项目经理应在小时内提出关于对该指令的处理意见分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行分包人应在工程变更确定后天内向承包人提出变更分包工程价款的报告经承包人确认后调整合同价款分包人在双方确定变更后天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告视为该项变更不涉及合同价款的变更承包人在收到变更分包工程价款报告之日起天内予以确认无正当理由逾期未予确认时视为该报告已被确认七竣工验收及结算竣工验收分包工程具备竣工验收条件的分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告双方约定由分包人提供竣工图的应在专用条款内约定提交日期和份数承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起日内通知发包人进行验收分包人应配合承包人进行验收根据总包合同无需由发包人验收的部分承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收发包人未能按照总包合同及时组织验收的承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收并视为分包工程竣工验收通过分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日需要修复的为提供修复后竣工报告之日竣工结算及移交分包工程竣工验收报告经承包人认可后天内分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后天内进行核实给予确认或者提出明确的修改意见承包人确认竣工结算报告后天内向分包人支付分包工程竣工结算价款分包人收到竣工结算价款之日起天内将竣工工程交付承包人承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后天内无正当理由不支付工程竣工结算价款从第天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息并承担违约责任质量保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行八违约索赔及争议违约当发生下列情况之一时视为承包人违约本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款工程进度款导致施工无法进行本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况承包人承担违约责任赔偿因其违约给分包人造成的经济损失顺延延误的工期双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额当发生下列情况之一时视为分包人违约本合同通用条款第款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系本合同通用条款第款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包本合同通用条款第款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的本合同通用条款第款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况分包人承担违约责任赔偿因其违约给承包人造成的经济损失双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费在此情况下承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费并且不排除采用其它补救方法的可能索赔当一方向另一方提出索赔时要有正当的索赔理由且有索赔事件发生时的有效证据承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况造成工期延误和或分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔在分包工程施工过程中如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求在承包人收到分包人索赔报告后天内给予分包人明确的答复或要求进一步补充索赔理由和证据索赔成功后承包人应将相应部分转交分包人分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告以保证承包人可以及时向发包人进行索赔承包人在天内未能对分包人的索赔报告给予答复视为分包人的索赔报告已经得到批准承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料要求分包人协助时分包人应就分包工程方面的情况以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定分包人未予积极配合使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分争议承包人分包人在履行合同时发生争议可以和解或者要求有关部门调解当事人不愿和解调解或者和解调解不成的双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉发生争议后除非出现下列情况双方应继续履行合同保持分包工程施工连续保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工且为双方接受仲裁机构要求停止施工法院要求停止施工九保障保险及担保保障除应由承包人承担的风险外分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失索赔及与此有关的索赔诉讼损害赔偿人员的伤亡分包工程以外的任何财产的损失或损害上列损失应由造成损失的责任方承担承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔诉讼损害赔偿费诉讼费指控费和其它开支按分包合同约定实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害由于发包人承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害或与此相关的索赔诉讼等上列损失应由造成损失的责任方承担保险承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用保险事故发生时承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失具体投保内容和相关责任承包人分包人在本合同专用条款内约定担保如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时承包人应与分包人协商担保方式和担保额度在本合同专用条款内约定如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时分包人应与承包人协商担保方式和担保额度在本合同专用条款内约定分包人提供的履约担保不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度十其他材料设备供应有关材料设备供应的数量程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备视为承包人供应的材料设备除款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购并提供产品合格证明承包人不得指定生产厂或供应商文物承包人根据总包合同应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人分包人在施工中应认真保护需要采取保护措施时由承包人承担所需费用分包人在其施工场地内发现文物应采取保护措施并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人不可抗力不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的分包人应立即通知承包人在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失分包人承担自身的人员和财产的损失因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的不能免除延迟履行方的相应责任分包合同解除承包人和分包人协商一致可以解除分包合同发生本合同通用条款款情况停止施工超过天承包人仍不支付工程款预付款进度款分包人有权解除合同如分包人再分包或转包其承包的工程承包人有权解除合同有下列情形之一的承包人分包人可以解除合同因不可抗力导致合同无法履行因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建导致合同无法履行分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行分包合同解除后不影响双方在合同中约定的结算条款的效力合同生效与终止承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式承包人分包人履行合同全部义务竣工结算价款支付完毕分包人向承包人交付竣工的分包工程后本合同即告终止分包合同的权利义务终止后承包人分包人应遵循诚实信用原则履行通知协助保密等义务合同份数本合同正本两份具有同等效力由承包人分包人分别保存一份本合同副本份数由双方根据需要在本合同专用条款内约定补充条款双方根据有关法律行政法规规定结合工程实际经协商一致后可对本合同通用条款内容具体化补充或修改在本合同专用条款内约定第三部分专用条款一词语定义及合同文件合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序语言文字和适用法律行政法规及工程建设标准除总包合同文件规定的语言文字外本合同还使用语言文字本合同需要明示的法律行政法规和规章本分包工程适用的工程建设标准除以上工程建设标准以外总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间年月日分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间年月日图纸承包人向分包人提供图纸的日期年月日承包人向分包人提供图纸的套数承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担复制重新绘制翻译购买标准图纸的责任和费用承担关于使用国外图纸的要求及费用承担二双方一般权利和义务项目经理姓名职称任命书作为分包合同附件分包项目经理姓名职称任命书作为分包合同附件承包人的工作承包人应完成下列工作向分包人提供施工场地和施工所需的证件批件的名称和完成时间组织分包人参加发包人会审图纸的时间年月日向分包人进行设计图纸交底的时间年月日承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和或其他设施如有时及费用承担双方约定承包人应做的其他工作分包人的工作分包人应完成下列工作需完成的设计内容和提交时间分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计划分包人向承包人提交年季度月度周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为承包人批准工程进度计划的时间年月日向承包人提交施工组织设计的时间年月日承包人批准施工组织设计的时间年月日已完工程成品保护的特殊要求及费用承担双方约定分包人应做的其它工作三工期工期延误双方约定工期顺延的其他情况四质量与安全质量检查与验收双方关于分包工程质量标准的约定五合同价款与支付合同价款及其调整本合同价款采用种方式确定采用固定价格的合同价款包括的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价款调整方法为采用可调价格的合同价款的调整方法采用成本加酬金的有关成本加酬金的约定为双方约定合同价款的其他调整因素工程量确认分包人向承包人提交已完工程量报告的时间合同价款的支付承包人向分包人预付工程款的时间和数额扣回时间和比例承包人向分包人支付工程款进度款的时间和方式七竣工验收及结算竣工验收分包人提供竣工图的日期年月日分包人提供竣工图的份数份八违约索赔及争议违约本合同关于承包人违约的具体责任本合同通用条款第款约定的承包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的承包人违约应承担的违约责任双方约定的承包人的其他违约责任本合同关于分包人违约的具体责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任双方约定的分包人的其他违约责任争议双方约定在履行分包合同过程中发生争议双方协商解决或者调解不成时按下列第种方式解决争议将争议提交仲裁委员会申请仲裁依法向有管辖权的人民法院提起诉讼九保障保险及担保保险承包人投保内容和责任分包人投保内容和责任担保承包人向分包人提供支付担保担保方式担保额度分包人向承包人提供履约担保担保方式担保额度十其他材料设备供应由分包人采购材料设备的约定合同份数双方约定本合同副本份其中承包人份分包人份补充条款建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人施工总承包人或专业工程承分包人劳务分包人http1016175168golawdbnmgjfgampflid111403199901http1016175168golawdbnmgjfgampflid111701199704依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则鉴于以下简称为发包人与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承分包合同以下称为总分包合同双方就劳务分包事项协商达成一致订立本合同劳务分包人资质情况资质证书号码发证机关资质专业及等级复审时间及有效期劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称工程地点分包范围提供分包劳务内容分包工作期限开始工作日期年月日结束工作日期年月日总日历工作天数为天质量标准工程质量按总分包合同有关质量的约定国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准本工作必须达到质量评定等级合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同本合同附件本工程施工总承包合同本工程施工专业承分包合同标准规范除本工程总分包合同另有约定外本合同适用标准规范如下总分包合同工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外供劳务分包人查阅当劳务分包人要求时工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副本或复印件劳务分包人应全面了解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前向劳务分包人提供图纸套以及与本合同工作有关的标准图套项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为职务职称劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为职务职称工程承包人义务组建与工程相适应的项目管理班子全面履行总分包合同组织实施施工管理的各项工作对工程的工期和质量向发包人负责除非本合同另有约定工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地具备开工条件的施工场地交付要求为在年月日前完成水电热电讯等施工管线和施工道路并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应通讯及施工道路畅通的时间和质量要求在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料在年月日前完成办理下列工作手续包括各种证件批件规费但涉及劳务分包人自身的手续除外在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置其交验要求与保护责任为在年月日前向劳务分包人提供下列生产生活临时设施其交验要求与保护责任为负责编制施工组织设计统一制定各项管理目标组织编制年季月施工计划物资需用量计划表实施对工程质量工期安全生产文明施工计量析测实验化验的控制监督检查和验收负责工程测量定位沉降观测技术交底组织图纸会审统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产生活临时设施工作用水用电及施工场地按时提供图纸及时交付应供材料设备所提供的施工机械设备周转材料安全设施保证施工需要按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬负责与发包人监理设计及有关部门联系协调现场工作关系劳务分包人义务对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作未经工程承包人授权或允许不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求每月底前天提交下月施工计划有阶段工期要求的提交阶段施工计划必要时按工程承包人要求提交旬周施工计划以及与完成上述阶段时段施工计划相应的劳动力安排计划经工程承包人批准后严格实施严格按照设计图纸施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保工程质量达到约定的标准科学安排作业计划投入足够的人力物力保证工期加强安全教育认真执行安全技术规范严格遵守安全制度落实安全措施确保施工安全加强现场管理严格执行建设主管部门及环保消防环卫等有关部门对施工现场的管理规定做到文明施工承担由于自身责任造成的质量修改返工工期拖延安全事故现场脏乱造成的损失及各种罚款自觉接受工程承包人及有关部门的管理监督和检查接受工程承包人随时检查其设备材料保管使用情况及其操作人员的有效证件持证上岗情况与现场其他单位协调配合照顾全局按工程承包人统一规划堆放材料机具按工程承包人标准化工地要求设置标牌搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作按时提交报表完整的原始技术经济资料配合工程承包人办理交工验收做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因劳务分包人责任发生损坏劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款妥善保管合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具周转材料及其他设施劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令除非本合同另有约定劳务分包人应对其作业内容的实施完工负责劳务分包人应承担并履行总分包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序安全施工与检查劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准进行施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由劳务分包人承担工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工因工程承包人原因导致的安全事故由工程承包人承担相应责任及发生的费用安全防护劳务分包人在动力设备输电线路地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施经工程承包人认可后实施防护措施费用由工程承包人承担实施爆破作业在放射毒害性环境中工作含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时劳务分包人应在施工前天以书面形式通知工程承包人并提出相应的安全防护措施经工程承包人认可后实施由工程承包人承担安全防护措施费用劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品如安全帽安全带及其他保护用品由劳务分包人提供使用计划经工程承包人批准后由工程承包人负责供应事故处理发生重大伤亡及其他安全事故劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人同时按国家有关法律行政法规对事故进行处理劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时应按相关规定处理保险劳务分包人施工开始前工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险且不需劳务分包人支付保险费用运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备由工程承包人办理或获得保险且不需劳务分包人支付保险费用工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险并支付保险费用工程承包人自行投保的范围内容为劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用劳务分包人自行投保的范围内容为保险事故发生时劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施防止或减少损失材料设备供应劳务分包人应在接到图纸后天内向工程承包人提交材料设备构配件供应计划具体表式见附件一经确认后工程承包人应按供应计划要求的质量品种规格型号数量和供应时间等组织货源并及时交付需要劳务分包人运输卸车的劳务分包人必须及时进行费用另行约定如质量品种规格型号不符合要求劳务分包人应在验收时提出工程承包人负责处理劳务分包人应妥善保管合理使用工程承包人供应的材料设备因保管不善发生丢失损坏劳务分包人应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料列明名称规格数量质量或其他要求采购材料费用为单价采购材料费用为单价采购材料费用为单价采购材料费用为单价工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用由劳务分包人凭采购凭证另加的管理费向工程承包人报销劳务报酬本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算固定劳务报酬含管理费约定不同工种劳务的计时单价含管理费按确认的工时计算约定不同工作成果的计件单价含管理费按确认的工程量计算本工程的劳务报酬除本合同规定的情况外均为一次包死不再调整采用第种方式计价的劳务报酬共计元采用第种方式计价的不同工种劳务的计时单价分别为单价为元单价为元单价为元单价为元单价为元采用第种方式计价的不同工作成果的计件单价分别为单价为元单价为元单价为元单价为元单价为元在下列情况下固定劳务报酬或单价可以调整以本合同约定价格为基准市场人工价格的变化幅度超过按变化前后价格的差额予以调整后续法律及政策变化导致劳务价格变化的按变化前后价格的差额予以调整双方约定的其他情形工时及工程量的确认采用固定劳务报酬方式的施工过程中不计算工时和工程量采用按确定的工时计算劳务报酬的由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人由工程承包人确认采用按确认的工程量计算劳务报酬的由劳务分包人按月或旬日将完成的工程量报工程承包人由工程承包人确认对劳务分包人未经工程承包人认可超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量工程承包人不予计量劳务报酬的中间支付采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付合同生效即支付预付款元中间支付第一次支付时间为年月日支付元第二次支付时间为年月日支付元采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为本合同确定调整的劳务报酬工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬应与上述劳务报酬同期调整支付施工机具周转材料供应工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具设备性能应满足施工的要求及时运入场地安装调试完毕运行良好后交付劳务分包人使用周转材料低值易耗材料由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外应按时运入现场交付劳务分包人保证施工需要如需要劳务分包人运输卸车安拆调试时费用另行约定工程承包人应提供施工使用的机具设备一览表见附件二工程承包人应提供的周转材料低值易耗材料一览表见附件三施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更工程承包人项目经理应提前天以书面形式向劳务分包人发出变更通知并提供变更的相应图纸和说明劳务分包人按照工程承包人项目经理发出的变更通知及有关要求进行下列需要的变更更改工程有关部分的标高基线位置和尺寸增减合同中约定的工程量改变有关的施工时间和顺序其他有关工程变更需要的附加工作因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失由工程承包人承担延误的工期相应顺延因变更减少工程量劳务报酬应相应减少工期相应调整施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失由劳务分包人承担延误的工期不予顺延因劳务分包人自身原因导致的工程变更劳务分包人无权要求追加劳务报酬施工验收劳务分包人应确保所完成施工的质量应符合本合同约定的质量标准劳务分包人施工完毕应向工程承包人提交完工报告通知工程承包人验收工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后天内对劳务分包人施工成果进行验收验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时劳务分包人应负责无偿修复不延长工期并承担由此导致的工程承包人的相关损失全部工程竣工包括劳务分包人完成工作在内一经发包人验收合格劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担施工配合劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容施工场地的检查隐蔽工程验收及工程竣工验收工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合除上述初步验收隐蔽工程验收及工程竣工验收之外劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担劳务分包人按约定完成劳务作业必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合且工程承包人应承担因此而发生的费用劳务报酬最终支付全部工作完成经工程承包人认可后天内劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料双方按照本合同约定的计价方式进行劳务报酬的最终支付工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后天内进行核实给予确认或者提出修改意见工程承包人确认结算资料后天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时按本合同关于争议的约定处理违约责任当发生下列情况之一时工程承包人应承担违约责任工程承包人违反本合同第条第条的约定不按时向劳务分包人支付劳务报酬工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时应向劳务分包人支付违约金元工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失顺延延误的劳务分包人工作时间当发生下列情况之一时劳务分包人应承担违约责任劳务分包人因自身原因延期交工的每延误一日应向工程承包人支付元的违约金劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准但能够达到国家规定的最低标准时劳务分包人应向工程承包人支付的违约金劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时应向工程承包人支付违约金元劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失延误的劳务分包人工作时间不予顺延一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同索赔工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时劳务分包人应予以积极配合保持并出示相应资料以便工程承包人能遵守总分包合同在劳务作业实施过程中如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现则工程承包人应该采取一切合理步骤向发包人主张追加付款或延长工期当索赔成功后工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人当本合同的一方向另一方提出索赔时应有正当的索赔理由并有索赔事件发生时有效的相应证据工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由工程承包人承担责任的其他情况造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔索赔事件发生后天内向工程承包人项目经理发出索赔意向通知发出索赔意向通知后天内向工程承包人项目经理提出延长工作时间和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后于天内给予答复或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求视为该项索赔已经认可当该项索赔事件持续进行时劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向在索赔事件终了后天内向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与规定相同劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误给工程承包人造成经济损失工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔争议工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议可以自行和解或要求有关主管部门调解任何一方不愿和解调解或和解调解不成的双方约定采用下列第种方式解决争议双方达成仲裁协议向仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉发生争议后除非出现下列情况双方都应继续履行合同保持工作连续保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同调解要求停止合同工作且为双方接受仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止合同工作禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人否则劳务分包人将依法承担责任不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同不可抗力事件发生后劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失工程承包人应协助劳务分包人采取措施工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作劳务分包人应暂停工作不可抗力事件结束后小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用不可抗力事件持续发生劳务分包人应每隔天向工程承包人项目经理通报一次受害情况不可抗力结束后天内劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失由劳务分包人自行承担工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏由工程承包人承担但停工损失由劳务分包人自行承担停工期间劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担工程所需清理修复费用由工程承包人承担延误的工作时间相应顺延因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任文物和地下障碍物在劳务作业中发现古墓古建筑遗址等文物和化石或其他有考古地质研究价值的物品时劳务分包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理工程承包人项目经理应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施工程承包人承担由此发生的费用顺延合同工作时间如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物致使文物遭受破坏责任者依法承担相应责任劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时劳务分包人应于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理同时提出处置方案工程承包人项目经理收到处置方案后小时内予以认可或提出修正方案工程承包人承担由此发生的费用顺延合同工作时间所发现的地下障碍物有归属单位时工程承包人应报请有关部门协同处置合同解除如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬劳务分包人可以停止工作停止工作超过天工程承包人仍不支付劳务报酬劳务分包人可以发出通知解除合同如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前总包合同或专业分包合同终止工程承包人应通知劳务分包人终止本合同劳务分包人接到通知后尽快撤离现场工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬并赔偿因此而遭受的损失如因不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行的工程承包人和劳务分包人可以解除合同合同解除后劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作按工程承包人要求撤出施工场地工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件支付以上所发生的费用并按合同约定支付已完工作劳务报酬有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力合同终止双方履行完合同全部义务劳务报酬价款支付完毕劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果并经工程承包人验收合格后本合同即告终止合同份数本合同正本两份具有同等效力由工程承包人和劳务分包人各执一份本合同副本份工程承包人执份劳务分包人执份补充条款合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效附件一工程承包人供应材料设备构配件计划略附件二工程承包人提供施工机具设备一览表略附件三工程承包人提供周转低值易耗材料一览表略工程承包人公章劳务分包人公章住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码