建设工程勘察合同.docx

合同协议书建设工程勘察合同建设工程勘察合同建筑安装工程勘察合同建设单位合同编号工程名称工程地点保密程度二年月日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方建设单位以下简称甲方勘察单位勘察院以下简称乙方为了明确建设单位与勘察单位的经济责任分工协作相互促进多快好省地完成国家建设项目的勘察任务根据已被正式批准的建设项目计划经双方充分协商特订立本合同以便双方共同遵守一工程地点及建设性质二甲方的义务签订合同时甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件在签订合同时甲方必须向乙方提交由设计单位提出经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份提交由建设单位委托设计单位填写的勘察技术要求及附图甲方必须在一九年月日以前做好现场勘察工作的水电供应平整道路清理现场准备材料等工作所需材料由乙方踏勘后提出明细表甲方必须在一九年月日乙方进入现场前办好征地拆迁砍树采青苗等项目的赔偿手续甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负如果甲方安排住招待所饭店费用由甲方负担甲方人员的集体福利设施如浴室理发医疗等应为乙方人员提供方便勘察施工中必须的民工燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤木材由甲方供给费用由乙方负担生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用乙方勘察人员勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担三乙方的义务乙方应于一九年月日进入现场勘察一九年月日提交全部勘察资料提交测量透明图份提交工程地质报告书一式份如甲方需要加印加晒图纸资料另外收费乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上工期可顺延四定金及勘察收费标准及拨付办法本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费总价预计为元自本勘察合同生效后日内甲方应向乙方支付相当于勘察费的的定金勘察工作开工后甲方应向乙方支付勘察费的全部勘察工程结束后乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸并进行工程结算甲方极取资料后日内应按实际勘察工作量清付勘察费勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付属于特殊工程如自然地质条件复杂技术要求高勘察手段超过现行规范特别重大紧急有特殊要求的工程特别小的工程等的收费办法原则上按勘测工程总技加收的勘察费五甲方违约责任如果由于甲方变更计划或提供的资料不准确或未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计的返工停工窝工或修改设计甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用勘察工期顺延因甲方责任而造成重大返工或重作设计应另行增费勘察工期顺延甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金六乙方的违约责任乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失应继续完善勘察并根据造成的损失情况承担经济和技术责任甲方可视造成的损失大小减少或不付勘察设计费乙方如勘察错误造成工程重大质量事故除免收受损失部分的勘察设计费外还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金由于乙方的责任延迟提供资料时间达天以上的每延迟一天应向甲方偿付相当于工程勘察费总价的违约金七纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷双方应及时协商解决协商不成时双方属于同一部门的由上级主管部门调解调解不成或不属于同一部门的可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁也可以直接向人民法院起诉八其它本合同自一九年月日双方签字后生效全部勘察工程验收后失效本合同如有未尽事宜需经双方共同协商作出补充协定补充协定与本合同具有同等效力本合同正本一式二份甲乙双方各执一份合同副本一式份送计委建委建行各留存一份建设单位甲方公章代表人盖章联系人通讯处电话或电报开户银行帐号勘察单位乙方公章代表人盖章联系人通讯处电话或电报开户银行帐号二年月日订附测量任务和质量要求表工程地质任务及质量要求表附表测量任务和质量要求工程名称工程地点设计单位工作内容工作量和技术要求备注附表工程地质任务及质量要求工程地点设计单位设计负责人勘察阶段建筑物名称或代号结构类型层数及总高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积一场地的地形图附有旧址座标二总平面布置图三祥细的勘察技术要求另附四场地附近已有勘察资料