建筑工程勘察合同.doc

发包人公司勘察人公司发包人委托勘察人承担路地块约亩地基岩石工程勘察任务以及施工过程中的验槽结构验收竣工验收等一切配合服务工作任务根据中华任命共和国合同法及国家有关法规定结合本工程的具体情况为明确责任协作配合确保工程勘察质量经发包人勘察人协商一致签订本合同共同遵守第一条工程概况工程名称工程建设地点工程规模特征按图纸说明范围等工程勘察任务委托文号日期工程勘察任务内容与技术要求严格按照国家地方等相关标准进行勘察并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点数量实验要求类型件数次数等承接方式包工包料包任务包工期包安全包质量预计勘察工作量承包范围自行现场勘查确定第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料并对其准确性可靠性负责担供本工程批准文件复印件以及用地附红线范围施工勘察许可等批件复印件提供工程勘察任务委托书技术要求和工作范围的地形图建筑总平面布置图提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资料提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力电讯电缆各种管道人防设施洞室等及具体位置分布图发包人不能提供上述资料由勘察人收集的发包人予以协调帮助第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程勘察工作定于年月日开工年月日提交勘察成果资料由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准如遇特殊情况设计变更工作量变化不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停窝工等时工期顺延收费标准及付费方式本工程勘察按国家规定的现行收费标准按年国家勘察定额计取费用按甲乙双方共同认可的实际完成工作量结算计取收费本工程勘察费每米综合单价为元暂定总勘探进尺深度为米合同预算总价为元大写元整提交勘察成果资料后天内发包人应支付至结算工程勘查费用的其余待工程竣工验收备案后天内付清第五条发包人勘察人责任发包人责任发包人委托任务时必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求并按第二条规定提供文件资料在勘察工作范围内没有资料图纸的地区段发包人应负责查清地下埋葬物若应为提供上述资料图纸或提供的资料图纸不可靠地下埋葬物不清致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时由发包人承担民事责任发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如落实土地征用青苗树木赔偿拆除地上地下障碍物处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题平整施工现场修好通行道路接通电源水源挖好排水沟渠以及水上作业用船等并承担其费用若勘察现场需要看守特别是在有毒有害等危险现场作业时发包人应派人负责安全保卫工作按国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护并承担费用工程勘察前若发包人负责提供材料的应根据勘察人提出的工程用料计划按时提供各种材料及其产品合格证明并承担费用和运到现场派人与勘察人的人员一起验收勘察过程中的任何变更经办理正式变更手续后发包人应按实际发生的工作量支付勘察费为勘察人的工作人员提供必要的生产生活条件并承担费用如不能提供时应一次性付给勘察人临时设施费元由于发包人原因造成勘察人停窝工除工期顺延外发包人应支付停窝工费计算方法见发包人若要求在合同规定时间内提前完工或提交勘察成果资料时发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费发包人应保护勘察人的投标书勘察方案报告书文件资料图纸数据特殊工艺方法专利技术和合理化建议未经勘察人同意发包人不得复制不得泄露不得擅自修改传送或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生上述情况发包人应负法律责任勘察人有权索赔本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任勘察人责任勘察人应按国家技术规范标准规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料并对其负责由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格若勘察人无力补充完善需另委托其他单位时勘察人应承担全部勘察费用或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金由发包人勘察人商定为实际损失的并承担由此给发包人造成的连带损失在工程勘察前提出勘察纲要或勘察组织设计派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料勘察过程中根据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌地质和水文地质条件及技术规范要求向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续在现场工作的勘察人的人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度承担其有关资料保密义务本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任第六条违约责任由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停窝工或来回进出场地发包人除应付给勘察人停窝工费金额按预算的平均工日产值计算工期按实际工日顺延外还应付给勘察人来回进出场费和调遣费由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时其返工勘察费用由勘察人承担合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金已进行勘察工作的完成的工作量在以内时发包人应向勘察人支付预算额的勘察费计元完成的工作量超过时则应向勘察人支付预算额的勘察费发包人未按合同规定时间日期拨付勘察费每超过一日应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金由于勘察人原因未按合同规定时间日期提交勘察成果资料每超过一日应减收勘察费千分之一本合同签订后发包人不履行合同时无权要求返还定金勘察人不履行合同时双倍返还定金第七条本合同未尽事宜经发包人与勘察人协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力第八条其它约定事项结算取费标准按年国家勘察定额取费结标按实际工作量结标地质勘探要求查明工程范围内的地层岩性物理力学指标包括天然容重孔隙比含水量塑性指数液性指数压缩系数压缩模量内摩擦角凝聚力渗透系数标贯锤击数承载力标准值查明地下水类型埋藏深度和水位化幅度及渗透性提交水质分析报告分析地下水对地道开挖基坑开挖基底隆起和支护结构受力状态的影响地震烈度及地震液化层以及评价其余按有关勘测规范要求执行钻孔平面布置及测点见附图应提交资料按钻孔平面布置图所示的剖面提交地质剖面图及电子文件勘察报告书预算费用组成附件第九条本合同履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第二种方式解决一提交仲裁委员会仲裁二依法向发包人所管辖地人民法院起诉第十条本合同自发包人勘察人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案发包人勘察人认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人勘察人履行完合同规定的义务后本合同终止本合同一式陆份发包人肆份勘察人贰份发包人名称勘察人名称盖章盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号建设行政主管部门备案鉴证意见盖章盖章备案号经办人备案日期年月日鉴证日期年月日