项目临时供电工程施工合同.docx

项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就        项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 工程概况 本项目名称：                。 工程名称：                。 工程地点：                。 工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：    KW，系统详细说明及要求见“        临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 工程承包方式：包工、包料。 合同工期 计划开工日期：________年________月________日； 计划竣工日期：________年________月________日； 工期总日历天数： ___________天。 具体开工日期以甲方正式通知为准。 双方权利、义务 甲方权利、义务 甲方委派驻施工场地履行合同的代表姓名：        ，职务：        。职权：        。 参与工程质量、安全、进度的管理； 参与隐蔽工程的验收； 审核确认现场签证的工作内容和工程量； 办理各种有关工程手续。 现场代表必须由具备相关知识的技术人员担任。若甲方更换现场代表，须提前七天通知乙方。 协调施工现场的关系，作好施工前的准备工作。 协助报批手续的办理，及时办理竣工验收、结算和按合同规定时间支付合同价款。 办理箱式变电站占用绿化及市政用地的手续。 乙方权利、义务 乙方委派驻施工现场履行合同的代表姓名：                     ，职务：项目经理。乙方更换项目经理，须提前七天通知甲方，待甲方批准后方可更换。 编制施工组织设计、施工进度计划、设备材料进场计划，并送交甲方代表。 负责本合同工程的施工图设计（包括出图、设计报批等手续），设计需报甲方认可，但甲方的认可并不能免除乙方设计缺陷导致的责任。 乙方应按照甲方要求，在施工中充分考虑与正式用工电程的结合面，避免在正式用电工程中重复施工。 做好施工组织管理，维护施工现场整洁、安全，为他人提供方便： 为施工现场附近和过往群众的安全与方便，乙方应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。 作好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及交通        要道、人行道的保护。 本合同工程在某些地段施工时如需要破路下管，乙方在施工过路段的管线时要合理安排施工工序和时间并开通临时通道，确保现场交通顺利，路面开挖后应及时下管并报验合格后及时进行路面恢复，恢复时间要求不超过一周。 如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 提出用电、用水申请，经批准后在甲方提供的地点装电费计量表，按计量数交费，费用由乙方自行承担。 乙方安装、巡检，维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并派人监护，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。其他特殊岗位的工作人 员也均应持有相应的资格证明。 遵守当地政府有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，经甲方同意并办理有关手续，并负责相关费用。 按合同规定时间及标准完成各项承包工作，并作好安装、施工记录、隐蔽工程记录。 工程竣工在移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。 在工程竣工后规定的保修期内，负责工程保修；乙方于接到甲方通知后2小时内赶到现场进行维修。 工程竣工后清理现场，做到工完场清，直到满足甲方的要求。本项目的工程竣工后，临时用电的拆除，必须彻底，不得留有安全隐患。 施工时的办公和生活等临时设施，现场需要的水电等由乙方负责解决。 乙方办理施工外线工程途径绿化、道路等市政设施所需的手续。 合同价款、结算方式及支付时间 本工程采用固定总价包干，包干总价为人民币（大写）        （￥    元）除合同另有约定外，本包干总价不予调整。 本合同包干总价属闭口包干性质，即包干总价按施工图纸包干［包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费及材料价之任何市场差价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、到相关部门办理批件手续的费用；破市政路面及恢复等报批、补偿、施工费用、与外单位协调所发生的费用、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等等］，除工程量清单中工程数量标明为暂定数量的将根据工程量计算规则、正式施工图予以核算外，其他价款不得调整或变更。 乙方在施工期间，若因甲方的要求须作设计变更，工程量有所增加或减少，或工作质量标准有所改变，而有关工作与合同已约定的工作相同或相似，则其增减费用按合同原来的单价或采取原来的单价为换算基础计算；若没有适当的换算基础，则由乙方报价，甲方根据市场的情况批价。若由于设计变更等原因引起的费用变化，其费用按实计算，其累计增加额加进包干总价。乙方不得借辞未议定单价而不按指示施工。 本工程最终结算以双方确认的报价表为依据，除本合同另有约定外，合同价款不予调整，因乙方违约需向甲方承担违约或罚款责任的，违约金和罚款直接在包干总价中扣减后作为结算总价。 合同价款的支付时间 本合同不设预付款。 乙方完成全部承包工程并向甲方提出验收申请后    日内甲方支付包干总价的    %。 本工程竣工验收合格、正常供电并结算完毕后    日内甲方支付至结算总价的95%。 结算总价的5%作为质保金，本工程质保期届满后    日内甲方将质保金结算款（扣减质保期内的保修费用）支付给乙方。 甲方凭乙方开具的合法有效的工程所在地正式工程发票履行以上各阶段的付款义务。乙方迟延开具或一直无法开具上述发票，或发票金额低于结算金额的，甲方有权暂缓支付合同价款。乙方同意：甲方在根据本合同约定，支付各期工程款、工程质量保修金或其他款项前，有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违约金、罚款、赔偿金、维修费、保险费、水电费及其他费用，然后才支付抵扣后的余额（如有）。上述各款项的抵扣，并不视为甲方同意乙方减少开具发票金额，即乙方仍应按抵扣前的金额开具发票。 甲方可将本合同项下工程款支付至乙方以下银行账户，乙方应对该收款账户的真实性、合法性和一致性负责： 开户银行：                。 户    名：                。 银行账号：                。 乙方如需变更该收款账户的，必须提前书面通知甲方，否则引起的一切责任由乙方承担。 工程设备材料供应与采购 本工程所需的材料及设备均由乙方采购或租赁。 以下设备为租赁设备：                 。                 。                 。 乙方实际选用的材料设备必须与本合同所规定的一致，其中乙方按本合同附件“                临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”的要求采购的材料设备，除非甲方更改要求，否则乙方不得替换。 临时用电系统说明中未说明品牌的其他材料设备均为乙方自主采购或租赁，乙方采购材料或租赁设备的质量、规格品种及式样需符合国家相关规定的要求。 乙方应保证所提供的设备材料符合本合同和国家规范的质量、规格和性能要求。 乙方所提供的设备材料进场前需经甲方验收，质量合格，型号规格、品牌符合本合同的要求后，方可安装。 若合同规定的设备或材料供应厂商提供的产品价格明显高于市场同类产品或经考察其产品质量不合格或信誉不良的，乙方可以书面形式向甲方提出变更设备或材料供应厂商的要求，甲方书面批准后方可变更。乙方应提供不少于三家设备或材料供应厂商供甲方选择，乙方提供可供选择的设备或材料供应厂商的产品质量、档次、使用要求不得低于本合同的要求，且应符合供电部门的要求。 工程质量与验收 工程质量应当达到国家或行业及“        临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”中的技术质量要求及标准。因乙方原因工程质量达不到质量标准的，乙方承担违约责任。 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。 乙方应认真按照标准、规范和市政供电主管部门及甲方要求施工，随时接受甲方派出人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致返工、修改的费用，因甲方不正确指令原因引起的经济支出，由甲方承担。 工程质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工的费用由乙方负担，工期不予延长。给甲方造成经济损失的由乙方给予赔偿。 乙方认为工程具备竣工验收条件后，组织甲方及市政供电主管部门验收。 工程经甲方及市政供电主管部门验收合格并通电，乙方向甲方办理工程移交，不得因经济纠纷而拒绝交付。 工程竣工经验收不合格，返工的费用由乙方负担，工期不予延长。给甲方造成损失的由乙方给予赔偿。 乙方在合同确定的工程现场的生产、生活临时设施，应在提交竣工报告后全部撤离，做到工完场清。若工完不清场，甲方以每日    元/m2的标准向乙方收取租金，此费用在工程结算款中抵扣。 工期管理 工程工期 合同签订后，乙方应按照甲方开工指令要求的时间安排组织施工人员、机具进场，并开始连续不间断地施工直至竣工。 工程工期已充分考虑了施工期间，每周    天以内的停水及停电、法定节假日等因素，除不可抗力因素及合同另有约定的情况外，工程工期不作调整。 进度计划 乙方应于合同签订后    日内向项目所在地市政供电主管部门申请报批临时供电工程施工手续，待批准后    天内向甲方提交详细的总进度计划，同时向甲方提交政府批件复本；进度计划经甲方审批后作为施工总进度控制的依据。 乙方须按甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方的检查、监督。 开工 乙方应按合同约定的计划开工工期开展各项开工准备工作，乙方完成开工准备后，应向甲方提交书面开工请求，甲方接到乙方的书面开工请求后，核实符合开工条件的向乙方发出准予开工的指令，乙方应在接到准许开工的批准文件后尽快施工。 如因甲方原因不具备开工条件时，计划开工日期作相应调整，但乙方不得向甲方提出费用及工期索赔。 工期延误 在履行合同过程中，乙方遇下列情形，如可能影响工期时，应在事件发生后    小时内，以书面的形式通知甲方，提出工期顺延的要求： 在工期关键路径上，增加合同工作内容； 在工期关键路径上，改变合同中某项工作的质量要求或其他特性； 因甲方原因导致的暂停施工，影响工期的某个关键节点； 甲方接到乙方上述书面请求，应当进行核实，经甲方代表签字并加盖甲方公章或项目专用章后，相应的工期顺延。如乙方未在上述约定的时间内提出书面请求，视为相应的事件不影响合同工期。迟递的书面请求，甲方可以给予退回。 上述工期的顺延，所涉施工效率、窝工、停工、机械停置等的成本支出，已包括在包干总价内，即：工期的延长，甲方无须向乙方额外支付费用。 暂停施工 甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后    小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应当在    小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后    小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，经甲方确认后可相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 工地现场管理 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定和质量标准进行施工，确保施工安全和第三者安全，并随时接受市政供电主管部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方自身安全措施不力造成事故的责任和费用由乙方承担。 乙方应采取施工安全措施，确保所有工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 做好施工现场保卫和垃圾消纳、垃圾清理等工作，因乙方施工造成的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿损失的责任。 发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 争议、违约及索赔 争议的解决 甲乙双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决，协商解决不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议