承揽加工合同.doc

承揽加工合同承揽方甲方定作方乙方甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务签订本合同共同信守执行第一条甲方加工定作物的名称规格质量数量加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间检验标准与方法包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方包装标准包装费承法担第三条加工成品的交付时间地点运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称规格质量数量价款等及图纸技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸技术资料及交付时间第五条原材料交付时间地点包装检验方法运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元乙方应于年月日前向甲方交付预付款元乙方不履行合同的无权请求返还定金甲方不履行合同的除承担违约责任外必须如数返还预付款乙方不履行合同的可以把预付款抵作违约金和赔偿金有余款可以请求返还第八条甲方的违约责任甲方如未按合同规定的质量交付定作物乙方同意利用的应当按质论价不同意利用的甲方应当负责修理或调换并承担逾期交付的责任经过修整或调整后仍不符合合同规定的有权拒收由此造成的损失由甲方赔偿甲方交付定作物的数量少于合同规定的乙方仍然需要的甲方应当照数补齐补交部分按逾期交付处理乙方不再需要的有权解除合同因此造成的损失由甲方赔偿因甲方包装不善造成定作物毁损的由甲方赔偿损失甲方逾期交付定作物应当向乙方偿付违约金每逾期一天按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金甲方不能交付定作物的应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值的违约金由甲方负责送货的如运输中造成定作物损坏甲方应当负责修理达到合同规定的质量要求否则乙方有权拒收第九条乙方的违约责任乙方如中途变更定作物的数量规格质量或设计等应当赔偿甲方因此造成的损失乙方如中途废止合同应偿付甲方未履行部分定作物价款总值的违约金乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料除交付定作物的日期得以顺延外乙方应当偿付甲方因停工待料的损失乙方如超过合同规定日期付款应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金乙方如无故拒绝接收定作物应当赔偿甲方因此造成的损失乙方如变更交付定作物地点应承担因此而多支出的费用第十条声明及保证一甲方甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力二乙方乙方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密未经该商业秘密的原提供方同意一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年一方违反上述保密义务的应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见不能克服不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件包括但不限于自然灾害如洪水地震火灾和风暴等以及社会事件如战争动乱政府行为等如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方并应在天内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行第十三条通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等必须用书面形式可采用书信传真电报当面送交等方式传递以上方式无法送达的方可采取公告送达的方式各方通讯地址如下一方变更通知或通讯地址应自变更之日起日内以书面形式通知对方否则由未通知方承担由此而引起的相应责任第十四条争议的处理本合同受国法律管辖并按其进行解释本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行本合同的标题仅是为了阅读方便而设不应影响本合同的解释第十六条补充与附件本合同未尽事宜依照有关法律法规执行法律法规未作规定的甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等的法律效力第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年自年月日至年月日本合同正本一式份双方各执份具有同等法律效力合同副本份送留存一份承揽方盖章定作方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址年月日年月日签订地点签订地点