工程施工合同.docx

合同协议书工程施工合同工程施工合同书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项协商一致订立本合同第一条工程名称工程名称工程地点第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日总日历天数日历天工程安装日期从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日总日历天数日历天第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准钢结构工程施工质量验收规范工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求第五条合同价款与支付一合同价款二工程量增加工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量在施工前发包人与承包人就发生原因追加金额协商一致并以书面形式确认追加的合同价款与工程款同期支付三付款方式合同签订之日起三日内发包人拨付合同总价款的作为材料预付款材料进场之日起三日内发包人拨付合同总价款的竣工经验收合格之日起三日内发包人拨付至工程总造价含工程量增加的留作工程质保金保修期工程竣工之日起壹年满十四日内付清第六条发包人工作发包人办理三通一平使施工场地完全具备施工条件将施工所用水电从施工场地外接至施工现场半径米内并承担承包人施工发生的全部水电费确定水准点与座标控制点以书面形式交给承包人进行现场交验办理施工许可证及其他施工所需证件批件及其他申请批准手续发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款第七条承包人工作根据合同约定时间完成施工项目工程质量应当达到协议书约定的质量标准向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表做好施工场地地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定按规定办理有关手续并以书面形式通知发包人发包人承担由此发生的费用第八条工期顺延因以下原因造成的工期延误工期按实顺延发包人未能协调准备好开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加一周内非承包人原因造成停电或累计超过小时不可抗力因素第九条安全责任承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故由发包人承担相应责任及发生的费用第十条工程竣工承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工承包人承担违约责任发包人收到承包人送交的竣工验收通知后天内不组织验收或验收后天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可工程未经验收或竣工验收未通过后发包人不得使用发包人强行使用时由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任第十一条违约责任因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用因承包方原因导致延误工期按工程总造价的万分之三天赔偿发包人发包人不按合同约定支付工程款进度款双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行承包人可停止施工由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人若发生本合同未约定事项参照建设工程施工合同GF19990201通用条款协商解决若双方就经济纠纷协商不成可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉第十二条合同生效合同订立时间年月日合同订立地点发包人办公室本合同双方约定签字盖章后生效本合同一式四份签字盖章有效发包人签字盖章承包人签字盖章委托代理人委托代理人电话电话传真传真邮箱邮箱