建设工程施工劳务分包合同示范文本.doc

附件一建设工程施工专业分包合同示范文本中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月第一部分协议书承包人全称分包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则鉴于以下简称为发包人与承包人已经签订施工总承包合同以下称为总包合同承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致订立本合同一分包工程概况分包工程名称分包工程地点分包工程承包范围二分包合同价款金额大写人民币元小写元三工期开工日期本分包工程定于年月日开工竣工日期本分包工程定于年月日竣工合同工期总日历天数为天四工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为五组成分包合同的文件包括本合同协议书中标通知书如有时分包人的报价书除总包合同工程价款之外的总包合同文件本合同专用条款本合同通用条款本合同工程建设标准图纸及有关技术文件合同履行过程中承包人和分包人协商一致的其它书面文件六本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同七分包人向承包人承诺按照合同约定的工期和质量标准完成本协议书第一条约定的工程以下简称为分包工程并在质量保修期内承担保修责任八承包人向分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付本协议书第二条约定的合同价款以下简称分包合同价以及其他应当支付的款项九分包人向承包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任十合同的生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效承包人公章分包人公章住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码第二部分通用条款一词语定义及合同文件词语定义下列词语除专用条款另有约定外应具有本条款所赋予的定义通用条款是根据法律行政法规规定及建设工程施工的需要订立通用于分包工程施工的条款专用条款是承包人与分包人根据法律行政法规规定结合具体工程实际经协商达成一致意见的条款是对通用条款的具体化补充或修改发包人指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人承包人指在总包合同协议书中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人分包人指在本分包合同协议书中约定的被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人总包工程指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程分包工程指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程工程师指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定项目经理指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理履行总包合同及本合同的代表分包项目经理指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表总包合同指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同由协议书通用条款和专用条款组成总包合同条款指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于年修订印发的建设工程施工合同文本建建号中的施工合同通用条款以及经发包人和承包人协商一致的专用条款分包合同指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同由协议书通用条款和专用条款组成工程建设标准指与分包工程相关的工程建设标准以及经承包人确认的对工程建设标准进行的任何修改或增补图纸指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸计算书配套说明以及相关的技术资料报价书指由分包人根据分包合同的规定为完成分包工程向承包人提出的分包合同报价在承包人采用招标方式确定分包人时该报价书应与中标通知书中的中标价格一致中标通知书指由承包人发出的确定分包人中标的通知开工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包人开始施工的绝对或相对的日期竣工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包人完成分包工程的绝对或相对的日期合同价款指承包人与分包人在本合同协议书中约定承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项追加合同价款指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况经承包人确认后按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款施工场地指由承包人提供的用于分包工程施工的场所以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所书面形式指分包合同信件和数据电文包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任索赔指在合同履行过程中对于并非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求不可抗力指不能预见不能避免并不能克服的客观情况小时或天本合同中规定按小时计算时间的从事件有效开始时计算不扣除休息时间规定按天计算时间的开始当天不计入从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的以休息日或节假日次日为时限的最后一天但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日时合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释互为说明除本合同专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同协议书中标通知书如有时分包人的投标函及报价书除总包合同工程价款之外的总包合同文件本合同专用条款本合同通用条款本合同工程建设标准图纸合同履行过程中承包人和分包人协商一致的其他书面文件当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时应在不影响工程正常进行的情况下由分包人和承包人协商解决双方协商不成时按本合同通用条款第条关于争议的约定处理语言文字和适用法律行政法规及工程建设标准语言文字除本合同专用条款中另有约定本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定本合同适用的法律法规应与总包合同中规定适用的法律法规相同需要明示的法律行政法规在专用条款内约定适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称本合同专用条款没有具体约定的应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准本合同中没有相应工程建设标准的应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求分包人按约定的时间和要求提出施工工艺经承包人确认后执行图纸承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数向分包人提供图纸分包人需要增加约定以外图纸套数的承包人应代为复制复制费用由分包人承担如根据总包合同承包人对工程图纸负有保密义务的分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作分包人的保密义务在分包合同终止后应当继续履行如分包工程的图纸不能完全满足施工需要并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内在原分包工程图纸的基础上根据国家有关工程建设标准进行深化设计分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工如分包人不具备相应的设计资质应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用双方应在专用条款中约定承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时双方在专用条款内约定复制重新绘制翻译购买标准图纸等的责任和费用承担二双方一般权利和义务总包合同分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同有关承包工程的价格内容除外供分包人查阅当分包人要求时承包人应向分包人提供一份总包合同有关承包工程的价格内容除外的副本或复印件分包人应全面了解总包合同的各项规定有关承包工程的价格内容除外分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令未经承包人允许分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系分包人不得直接致函发包人或工程师也不得直接接受发包人或工程师的指令如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系将被视为违约并承担违约责任指令和决定承包人指令就分包工程范围内的有关工作承包人随时可以向分包人发出指令分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令分包人拒不执行指令承包人可委托其他施工单位完成该指令事项发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定项目经理项目经理的姓名职称在本合同专用条款内写明项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利并在认为有必要时可撤回授权授权和撤回均应提前天以书面形式通知分包人委派书及撤回通知作为分包合同的附件承包人所发出的指令通知由项目经理或其授权人签字后以书面形式交给分包人分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效确有必要时项目经理可发出口头指令并在小时内给予书面确认项目经理在小时后未予书面确认的分包人应于承包人发出口头指令后天内提出书面确认要求项目经理在分包人提出确认要求后天内不予答复应视为分包人要求已被确认分包人认为承包人指令不合理应在收到指令后小时内提出书面申告承包人在收到分包人申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定并以书面形式通知分包人紧急情况下项目经理可发出要求分包人立即执行的指令分包人如有异议也应执行如承包人发出错误的指令并给分包人造成经济损失的则承包人应给予分包人相应的补偿但因分包人违反分包合同引起的损失除外项目经理应按分包合同的约定及时向分包人提供所需的指令批准图纸并履行其它约定的义务否则分包人应在约定时间后小时内将具体要求需要的理由及延误的后果通知承包人项目经理在收到通知后小时内不予答复应承担因延误造成的损失承包人如需更换项目经理应至少提前天以书面形式通知分包人后任继续行使前任的职权履行前任的义务分包项目经理分包项目经理的姓名职称在本合同专用条款内写明分包人依据合同发出的请求和通知以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计或施工方案和依据分包合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与项目经理取得联系时分包项目经理应采取保证人员生命和工程财产安全的紧急措施并在采取措施后小时内向项目经理送交报告责任在承包人或第三人由承包人承担由此发生的追加合同价款相应顺延工期责任在分包人由分包人承担费用不顺延工期分包人如需更换分包项目经理应至少提前天以书面形式通知承包人并征得承包人同意后任继续行使前任的职权履行前任的义务承包人可与分包人协商建议更换其认为不称职的分包项目经理承包人的工作承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间一次或分阶段完成下列工作向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件批件各种相关资料向分包人提供具备施工条件的施工场地按本合同专用条款约定的时间组织分包人参加发包人组织的图纸会审向分包人进行设计图纸交底提供本合同专用条款中约定的设备和设施并承担因此发生的费用随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等满足施工运输的需要保证施工期间的畅通负责整个施工场地的管理工作协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工承包人应做的其他工作双方在本合同专用条款内约定承包人未履行前款各项义务导致工期延误或给分包人造成损失的承包人赔偿分包人的相应损失顺延延误的工期分包人的工作分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作分包人应按照分包合同的约定对分包工程进行设计分包合同有约定时施工竣工和保修分包人在审阅分包合同和或总包合同时或在分包合同的施工中如发现分包工程的设计或工程建设标准技术要求存在错误遗漏失误或其它缺陷应立即通知承包人按照本合同专用条款约定的时间完成规定的设计内容报承包人确认后在分包工程中使用承包人承担由此发生的费用在本合同专用条款约定的时间内向承包人提供年季月度工程进度计划及相应进度统计报表分包人不能按承包人批准的进度计划施工时应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划以保证分包工程如期竣工分包人应在专用条款约定的时间内向承包人提交一份详细施工组织设计承包人应在专用条款约定的时间内批准分包人方可执行遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定按规定办理有关手续并以书面形式通知承包人承包人承担由此发生的费用因分包人责任造成的罚款除外分包人应允许承包人发包人工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点分包人应提供方便已竣工工程未交付承包人之前分包人应负责已完分包工程的成品保护工作保护期间发生损坏分包人自费予以修复承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款双方在本合同专用条款内约定分包人应做的其他工作双方在本合同专用条款内约定分包人未履行前款各项义务造成承包人损失的分包人赔偿承包人有关损失总包合同解除如在分包人没有全面履行分包合同义务之前总包合同解除则承包人应及时通知分包人解除分包合同分包人接到通知后应尽快撤离现场因本合同第款原因终止分包合同分包人可以得到已完工程价款分包人员工的遣散费二次搬运费等补偿如本合同第款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约则只能得到已完工程价款补偿在本合同第款解除分包合同的情况下分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备应全部移交给承包人由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人转包与再分包除款规定的情况外分包人不得将其承包的分包工程转包给他人也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人如分包人将其承包的分包工程转包或再分包将被视为违约并承担违约责任分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查并承担相关连带责任三工期开工与延期开工分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工分包人不能按时开工应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前天以书面形式向承包人提出延期开工的理由承包人应当在接到延期开工申请后的小时内以书面形式答复分包人承包人在接到延期开工申请后小时内不答复视为同意分包人要求工期相应顺延承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工项目经理应以书面形式通知分包人推迟开工日期承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失并相应顺延工期工期延误因下列原因之一造成分包工程工期延误经项目经理确认工期相应顺延承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸开工条件设备设施施工场地承包人未按约定日期支付工程预付款进度款致使分包工程施工不能正常进行项目经理未按分包合同约定提供所需的指令批准或所发出的指令错误致使分包工程施工不能正常进行非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加不可抗力的原因本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况分包人应在款约定情况发生后天内就延误的工期以书面形式向承包人提出报告承包人在收到报告后天内予以确认逾期不予确认也不提出修改意见视为同意顺延工期暂停施工发包人或工程师认为确有必要暂停施工时应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令并在提出要求后小时内提出书面处理意见分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用按总包合同相应条款履行工程竣工分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的分包人承担违约责任提前竣工程序按总包合同相应条款履行四质量与安全质量检查与验收分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准质量评定标准按照总包合同相应条款履行因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准分包人应承担违约责任违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定双方对工程质量的争议按照总包合同相应的条款履行分包工程的检查验收及工程试车等按照总包合同相应的条款履行分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量安全施工分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按照安全标准组织施工承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时分包人应提出安全防护措施经承包人批准后实施发生的相应费用由承包人承担发生安全事故按照总包合同相应条款处理五合同价款与支付合同价款及调整招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定分包工程合同价款在本合同协议书内约定后任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种应与总包合同约定的方式一致固定价格双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定可调价格合同价款可根据双方的约定而调整双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法成本加酬金合同价款包括成本和酬金两部分双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款工程造价管理部门公布的价格调整一周内非分包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时双方约定的其他因素分包人应当在款情况发生后天内将调整原因金额以书面形式通知承包人承包人确认调整金额后作为追加合同价款与工程价款同期支付承包人收到通知后天内不予确认也不提出修改意见视为已经同意该项调整分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系工程量的确认分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告承包人接到报告后天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量承包人在自行计量或由工程师计量前小时应通知分包人分包人为计量提供便利条件并派人参加分包人收到通知后不参加计量计量结果有效作为工程价款支付的依据承包人不按约定时间通知分包人致使分包人未能参加计量计量结果无效承包人在收到分包人报告后天内未进行计量或因工程师的原因未计量的从第天起分包人报告中开列的工程量即视为被确认作为工程价款支付的依据分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的承包人不予计量对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量承包人不予计量合同价款的支付实行工程预付款的双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额开工后按约定的时间和比例逐次扣回在确认计量结果后天内承包人应按专用条款约定的时间和方式向分包人支付工程款进度款按约定时间承包人应扣回的预付款与工程款进度款同期结算分包合同约定的工程变更调整的合同价款合同价款的调整索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款应与工程进度款同期调整支付承包人超过约定的支付时间不支付工程款预付款进度款分包人可向承包人发出要求付款的通知承包人不按分包合同约定支付工程款预付款进度款导致施工无法进行分包人可停止施工由承包人承担违约责任六工程变更工程变更分包人应根据以下指令以更改增补或省略的方式对分包工程进行变更工程师根据总包合同作出的变更指令该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人除上述项以外的承包人作出的变更指令分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令如分包人直接收到此类变更指令应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件项目经理应在小时内提出关于对该指令的处理意见分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行分包人应在工程变更确定后天内向承包人提出变更分包工程价款的报告经承包人确认后调整合同价款分包人在双方确定变更后天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告视为该项变更不涉及合同价款的变更承包人在收到变更分包工程价款报告之日起天内予以确认无正当理由逾期未予确认时视为该报告已被确认七竣工验收及结算竣工验收分包工程具备竣工验收条件的分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告双方约定由分包人提供竣工图的应在专用条款内约定提交日期和份数承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起日内通知发包人进行验收分包人应配合承包人进行验收根据总包合同无需由发包人验收的部分承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收发包人未能按照总包合同及时组织验收的承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收并视为分包工程竣工验收通过分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日需要修复的为提供修复后竣工报告之日竣工结算及移交分包工程竣工验收报告经承包人认可后天内分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后天内进行核实给予确认或者提出明确的修改意见承包人确认竣工结算报告后天内向分包人支付分包工程竣工结算价款分包人收到竣工结算价款之日起天内将竣工工程交付承包人承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后天内无正当理由不支付工程竣工结算价款从第天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息并承担违约责任质量保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行八违约索赔及争议违约当发生下列情况之一时视为承包人违约本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款工程进度款导致施工无法进行本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况承包人承担违约责任赔偿因其违约给分包人造成的经济损失顺延延误的工期双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额当发生下列情况之一时视为分包人违约本合同通用条款第款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系本合同通用条款第款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包本合同通用条款第款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的本合同通用条款第款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况分包人承担违约责任赔偿因其违约给承包人造成的经济损失双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费在此情况下承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费并且不排除采用其它补救方法的可能索赔当一方向另一方提出索赔时要有正当的索赔理由且有索赔事件发生时的有效证据承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况造成工期延误和或分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔在分包工程施工过程中如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求在承包人收到分包人索赔报告后天内给予分包人明确的答复或要求进一步补充索赔理由和证据索赔成功后承包人应将相应部分转交分包人分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告以保证承包人可以及时向发包人进行索赔承包人在天内未能对分包人的索赔报告给予答复视为分包人的索赔报告已经得到批准承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料要求分包人协助时分包人应就分包工程方面的情况以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定分包人未予积极配合使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分争议承包人分包人在履行合同时发生争议可以和解或者要求有关部门调解当事人不愿和解调解或者和解调解不成的双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉发生争议后除非出现下列情况双方应继续履行合同保持分包工程施工连续保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工且为双方接受仲裁机构要求停止施工法院要求停止施工九保障保险及担保保障除应由承包人承担的风险外分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失索赔及与此有关的索赔诉讼损害赔偿人员的伤亡分包工程以外的任何财产的损失或损害上列损失应由造成损失的责任方承担承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔诉讼损害赔偿费诉讼费指控费和其它开支按分包合同约定实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害由于发包人承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害或与此相关的索赔诉讼等上列损失应由造成损失的责任方承担保险承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用保险事故发生时承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失具体投保内容和相关责任承包人分包人在本合同专用条款内约定担保如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时承包人应与分包人协商担保方式和担保额度在本合同专用条款内约定如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时分包人应与承包人协商担保方式和担保额度在本合同专用条款内约定分包人提供的履约担保不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度十其他材料设备供应有关材料设备供应的数量程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备视为承包人供应的材料设备除款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购并提供产品合格证明承包人不得指定生产厂或供应商文物承包人根据总包合同应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人分包人在施工中应认真保护需要采取保护措施时由承包人承担所需费用分包人在其施工场地内发现文物应采取保护措施并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人不可抗力不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的分包人应立即通知承包人在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失分包人承担自身的人员和财产的损失因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的不能免除延迟履行方的相应责任分包合同解除承包人和分包人协商一致可以解除分包合同发生本合同通用条款款情况停止施工超过天承包人仍不支付工程款预付款进度款分包人有权解除合同如分包人再分包或转包其承包的工程承包人有权解除合同有下列情形之一的承包人分包人可以解除合同因不可抗力导致合同无法履行因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建导致合同无法履行分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行分包合同解除后不影响双方在合同中约定的结算条款的效力合同生效与终止承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式承包人分包人履行合同全部义务竣工结算价款支付完毕分包人向承包人交付竣工的分包工程后本合同即告终止分包合同的权利义务终止后承包人分包人应遵循诚实信用原则履行通知协助保密等义务合同份数本合同正本两份具有同等效力由承包人分包人分别保存一份本合同副本份数由双方根据需要在本合同专用条款内约定补充条款双方根据有关法律行政法规规定结合工程实际经协商一致后可对本合同通用条款内容具体化补充或修改在本合同专用条款内约定第三部分专用条款一词语定义及合同文件合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序语言文字和适用法律行政法规及工程建设标准除总包合同文件规定的语言文字外本合同还使用语言文字本合同需要明示的法律行政法规和规章本分包工程适用的工程建设标准除以上工程建设标准以外总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间年月日分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间年月日图纸承包人向分包人提供图纸的日期年月日承包人向分包人提供图纸的套数承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担复制重新绘制翻译购买标准图纸的责任和费用承担关于使用国外图纸的要求及费用承担二双方一般权利和义务项目经理姓名职务任命书作为分包合同附件分包项目经理姓名职务任命书作为分包合同附件承包人的工作承包人应完成下列工作向分包人提供施工场地和施工所需的证件批件的名称和完成时间组织分包人参加发包人会审图纸的时间年月日向分包人进行设计图纸交底的时间年月日承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和或其他设施如有时及费用承担双方约定承包人应做的其它工作分包人的工作分包人应完成下列工作需完成的设计内容和提交时间分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计划分包人向承包人提交年季度月度周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为承包人批准工程进度计划的时间年月日向承包人提交施工组织设计的时间年月日承包人批准施工组织设计的时间年月日已完工程成品保护的特殊要求及费用承担双方约定分包人应做的其它工作三工期工期延误双方约定工期顺延的其他情况四质量与安全质量检查与验收双方关于分包工程质量标准的约定五合同价款与支付合同价款及其调整本合同价款采用种方式确定采用固定价格的合同价款包括的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价款调整方法为采用可调价格的合同价款的调整方法采用成本加酬金的有关成本加酬金的约定为双方约定合同价款的其他调整因素工程量确认分包人向承包人提交已完工程量报告的时间合同价款的支付承包人向分包人预付工程款的时间和数额扣回时间和比例承包人向分包人支付工程款进度款的时间和方式七竣工验收及结算竣工验收分包人提供竣工图的日期年月日分包人提供竣工图的份数份八违约索赔及争议违约本合同关于承包人违约的具体责任本合同通用条款第款约定的承包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的承包人违约应承担的违约责任双方约定的承包人的其他违约责任本合同关于分包人违约的具体责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第款约定的分包人违约应承担的违约责任双方约定的分包人的其他违约责任争议双方约定在履行分包合同过程中发生争议双方协商解决或者调解不成时按下列第种方式解决争议将争议提交仲裁委员会申请仲裁依法向有管辖权的人民法院提起诉讼九保障保险及担保保险承包人投保内容和责任分包人投保内容和责任担保承包人向分包人提供支付担保担保方式担保额度分包人向承包人提供履约担保担保方式担保额度十其他材料设备供应由分包人采购材料设备的约定合同份数双方约定本合同副本份其中承包人份分包人份补充条款