专业分包合同-标准版.docx

1合同编号专业分包合同承包人XX市工程总承包有限公司分包人XX市XX消防工程有限公司总包工程名称XX工程项目分包工程名称消防工程工程地点东至XX线西至XXX路南至XX道北至XX路2第一部分协议书承包人简称甲方XX市工程总承包有限公司分包人简称乙方XX市XX消防工程有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等相关法律法规规章和规范性文件的规定鉴于XX市XX建设有限公司以下简称为发包人与承包人已经签订的施工总承包合同以下称为总包合同承包人和分包人在自愿平等公平诚实信用的基础上就本分包工程施工事项协商达成一致订立本合同分包工程概况工程名称XX工程项目工程地点东至XX线西至XX路南至XX道北至XX路承包方式本次承包方式内容为包工包料专业分包即包人工包材料包机械包安装包吊装包运输包质量包安全包文明施工包工期包资料包竣工验收分包工程承包范围承包范围本次招标范围为消防工程包括施工图纸范围内消防工程包含消防施工具体范围及做法参见施工图纸及后附工程量清单并执行承包人现场项目部负责人相关要求签约合同价合同价金额大写人民币元整金额小写人民币元不含税价税前工程造价元以上费用已包含城市维护建设税教育费附加以及地方缴费附加河道管理3费如有时规费等一切费用税率3税金元工期开工日期20年6月10日完工日期20年1月10日工期天51具体工期执行发包人及承包人要求由于分包人原因导致工期延误所造成的全部损失由分包人承担52根据工程的整体进度安排发包人承包人有可能会对本工程的工期进行必要的调整无论是延长或是缩短工期分包人应当积极配合按发包人及承包人调整后的工期进行人员物资的调配保证按要求竣工所需费用不再增加需顺延的工期以发包人及承包人确认顺延质量标准工程质量标准符合国家施工质量验收规范合同标准合同文件的组成本协议书合同条款工程预算书或已标价的工程量清单技术标准和要求合同图纸其他合同文件本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同4责任分包人承诺按合同约定进行施工完工交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任承诺承包人承诺按合同约定的条件期限和方式向分包人支付合同价款份数本协议书连同其他合同文件正本一式两份双方各执一份副本一式拾份其中承包人陆份分包人肆份其他合同未尽事宜双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分盖章本分包合同自双方盖章后生效5承包人XX市工程总承包有限公司盖单位合同专用章分包人XX市XX消防工程有限公司盖单位章或合同专用章住所住所XX市XX区XX号法定代表人或其委托代理人签字或盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章年月日年月日签字地点XXX区XX号6第二部分合同条款适用法律本分包合同适用国家法律行政法规及工程所在地地方法规除合同另有约定外国家及工程所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同标准和规范本分包工程适用现行国家行业和工程所在地规范标准和规程构成合同文件的任何内容与国家行业和工程所在地现行规范规程和标准出现矛盾时分包人应书面要求承包人予以澄清除非承包人有特别指令分包人应按其中要求最严格的标准执行除合同另有约定外材料施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家行业和市现工程所在地行规范标准和规程最新版本执行合同文件及解释顺序组成合同的各项文件应互相解释互为说明除专用合同条款另有约定外合同文件的组成及优先解释顺序如下合同协议书合同条款工程预算书或已标价的工程量清单技术标准和要求图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的以其中要求较严格的标准为准双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分其解释7顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定总包合同和分包合同关系承包人宜组织分包人就总包合同中与本分包工程有关的条款进行交底总包合同中约定的应由发包人完成的工作如果与本分包合同有关承包人应及时督促发包人完成除本分包合同另有约定未经承包人同意分包人不应与发包人或监理人发生直接工作联系分包人对总承包合同的了解承包人应当提供总承包合同中关于本合同施工内容中相关条款约定有关工程的价格的内容除外分包人应当全面了解总承包合同的各项规定分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定分包人应履行并承担总承包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任同时分包人应当避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总承包合同中约定的承包人义务的情况发生图纸和分包人文件承包人应按专用合同条款约定的日期和数量向分包人提供图纸承包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时经承包人允许分包人可自费购买或复制关于图纸的其他约定见专用合同条款按专用合同条款约定由分包人提供的文件分包人应按约定的数量和期限报送承包人承包人应在专用合同条款约定的期限内批复承包人向分包人提供图纸的数量及期限由分包人在进场作业前日内自行到项目部与项目技术负责人交接图纸由分包人提供文件的范围数量及期限整个工程所涉及的施工安全技术和环境等一切所需资料承包人批复分包人提供文件的期限8关于分包人提供文件的其他约定复制重新绘制翻译购买标准图纸的责任和费用已包含在合同价款中承包人不再另行支付承包人承包人应按合同约定全面履行合同义务并承担相应的责任其义务包括承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律法规规章和规范性文件并保证分包人免于承担因承包人违反法律法规规章和规范性文件而引起的任何责任承包人应确保与本分包工程相关的任何必要的批准许可核准报备等手续得到及时办理承包人应按合同约定向分包人提供图纸并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底现场的准备和移交承包人应在专用合同条款约定的期限内向分包人提供与本分包工程有关的施工场地以及与本分包工程施工相关的现场资料承包人在向分包人移交现场前应完成现场准备工作承包人应向分包人移交的现场条件见专用合同条款承包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用承包人应向分包人发出开工通知承包人负责整体工程安全文明施工和环境保护工作对分包人的绿色施工管理工作进行指导和监督督促分包人遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定对施工现场范围内各分包人的绿色施工进行统筹管理承包人应按合同约定履行付款义务承包人应在分包人按合同实施完成本分包工程达到实际完工的标准并办理本分包工程相关完工验收手续后接收分包人交付的工程及现场承包人应履行的其他义务见本合同条款9项目经理承包人应任命承包人项目经理派驻现场以行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务对合同内容的修改变更及签订的补充协议所加盖的印章和签字与本合同所载不一致的不发生法律效力对本合同各方当事人没有约束力承包人有权变更或撤销关于项目经理的委派任何此类的变更或撤销均应以书面形式通知分包人并在到达分包人时生效分包人提供的文件资料除非经承包人项目经理在其权限范围内明确批注相应意见否则承包人的任何签字仅视为收到不能对承包人产生任何约束作用任何结算文件及具有结算性质含有量价格等内容的单据资料须经承包人项目经理明确批注相应意见并加盖承包人分包工程结算专用章后方可生效无授权的任何承包人人员签字仅视为接收资料不能对承包人产生任何约束作用承包人项目部仅为施工管理而非签订合同协议等确权主体承包人项目章对外无任何效力承包人项目经理姓名授权范围项目管理内容及本合同条款约定授权内容承包人指令就分包工程范围内的有关工作承包人随时可以向分包人发出指令分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令分包人拒不执行指令承包人可委托其他施工单位或自行完成该指令事项发生的费用从应付给分包人的相应款项中或履约保证金中双倍扣除分包人每发生一次不执行承包人指令的行为分包人应向承包人交纳元的违约金分包人分包人应按合同约定全面履行合同义务并承担相应责任包括分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律法规规章和规范性文件并保证承包人免于承担因分包人违反法律法规规章和规范性文件而引起的10任何责任分包人如变更本合同约定的联系地址和联系人应及时书面告知承包人如分包人变更联系地址和联系人未及时书面告知承包人或因分包人所留地址不详造成承包人所发送的相关文件无法送达的自承包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起视为分包人收到并确认承包人发送的相关文件分包人应严格按本分包合同约定实施完成本分包工程并修补工程中的任何缺陷分包人应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构并委派具备相应岗位资格的管理人员包括分包人本项目项目经理技术负责人专职安全员质量检查员造价员等除非获得承包人书面同意分包人不得更换或撤回主要管理人员分包人项目部的项目经理技术负责人专职安全员质量检查员造价员必须是分包人本单位的人员本单位人员是指与本单位有合法的人事或者劳动合同工资以及社会保险关系的人员经承包人认可的项目人员开工后必须到场承包人不定期进行检查承包人发现分包人项目部人员不在岗时每缺壹人次分包人向承包人支付违约款元如有特殊原因需更换增加必须经承包人批准才能更换同资质的人员并缴纳每人次元的审查费分包项目经理连续叁次缺岗承包人有权提出更换合格的项目经理承包人有权对分包人项目部中不合格的人员提出撤换分包人必须予以执行违约款项承包人可自应付工程款中直接扣除分包人应按时参加承包人组织的各种会议包括但不限于图纸会审工地例会工地协调会监理例会安全生产施工技术质量要求验收标准文明施工等如不参加或迟到分包人应缴纳元人次的违约款违约款项承包人可自应付工程款中直接扣除分包人应熟悉施工现场环境按照经承包人监理人发包人审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作分包人应按承包人要求配备必要的管理人员及施工人员施工人员到位后接受承包人关于工程的施工进度质量11技术安全及文明施工标准的交底按规定的要求进行施工并随时接受发包人承包人监理的检查并把好质量关在施工过程中专业分包人如违反规定或达不到规定标准的承包人有权要求分包人返工费用由分包人承担但工期不予延长并追究分包人的违约责任分包人按照承包人要求的格式在指定时间内完成并上报各种施工方案技术措施作业指导书工程月报工程周报施工进度报表工程资料及与本工程有关的其它资料本分包合同下特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书分包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求编制施工组织设计和施工措施计划并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责分包人负责合同中约定的应由分包人自行承担的安全文明施工与环境保护工作遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定贯彻工程所在地建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾使用符合安全和环保要求的施工机械落实本单位安全生产和绿色施工主体责任前述费用已含在合同价款中不做调整和另行支付合同约定需承包人审批认可的材料及工程设备样本文件或工作分包人应按合同约定提交承包人承包人的任何批准不批准或修改建议皆不会减轻或免除分包人按合同约定应承担的责任分包人不得将本分包工程转包或违法分包在办理完工验收手续前分包人应负责照管和维护工程直至完工后移交给承包人为止分包人采购材料必须满足国家和地方最新的规范满足图纸要求分包人每批材料进场必须按要求提供相关检验报告出厂合格证材料进场后按规范要求必须进行二次检验不得擅自将未经检验的材料进场施工所有检测费用由分包人负责如检验不合格分包人必须在小时内安排退场并重新安排符合要求的材料进场所延误的工期不顺延由此造成的一切损失由分包人承担分包工程施工所用材料由分包人自行管理如发生丢失承包人12不负任何责任分包人自备的设施设备机械必须符合安全生产的标准及要求必须向承包人报验后方可进场在使用前须通过承包人的验收在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度并纳入承包人机械管理范围如因分包人自备设施设备机械不良引起的事故均由分包人负责分包人应认真及时负责做好施工期间工地内的材料设备设施的防火防盗工作如遇火灾及时报警必须服从承包人统一指挥组织扑救在执行本合同过程中不因和第三方签署协议合同包括但不限于材料采购合同劳务分包合同等内容给发包人承包人带来任何诉讼和纠纷如分包人拖欠材料款农民工工资造成不良影响或影响工程正常进展或交付使用的分包人承担违约责任赔偿承包人发生的所有损失若存在因分包人拖欠材料款农民工工资导致政府性部门要求承包人或发包人支付的承包人直接自应付款或分包履约保证金中双倍扣除或保留因此承担损失的诉讼权利对于政府有关部门发送承包人的有关于本工程施工现场的任何意见及通知其中涉及分包人的分包人应承担相关责任和工作分包人要严格遵守政府有关部门对施工场地施工人员治安交通市容环卫施工噪音以及环保等方面的管理规定并承担因违反规定而受到的各类惩罚若因分包人导致承包人承担本条前述内容的支付承包人直接自应付款或分包履约保证金中双倍扣除知识产权的约定分包人保证所交付的分包工程不侵犯任何他方的知识产权分包人保证承包人发包人或最终业主在使用时不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉如果任何第三方提出侵权指控分包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用承包人免于因分包人提供或使用知识产权不当而带来的损害合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权及其他受保护的权利分包人应保护和保障承包人免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程使用的任何分包分供商的图纸技术资料设备材料或工程13设备等方面侵犯任何著作权专利权设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼如果任何第三方提出侵权指控分包方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用但如果此种侵犯是由于遵照承包人提供的设计或技术规范引起者法律责任和费用由承包人承担如果第三方以律师函公司函等形式通知承包人承包人可中止支付相应合同价款分包人须在接到承包人通知后立即与第三方交涉并争取达成和解如果第三方已采取诉讼形式起诉承包人和或发包人进入诉讼程序分包人应在开庭审理前主动向法院说明情况并在一审开庭时以法院追加被告的形式进入诉讼承担由此导致或与此有关的承包人的一切损失费诉讼费和其他费用以及其他法律责任由于分包人不及时履行上述约定义务造成承包人损失承包人有权要求分包人承担违约责任向承包人支付签约合同价款的的违约金接承包人通知后因分包人不参加此类诉讼而造成承包人和或发包人损失和或发生费用的损失和或费用由分包人承担分包人项目经理在本分包合同履行期间分包人应任命分包人项目经理常驻现场以代表分包人行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务分包人项目经理姓名授权范围负责本专业分包项目的施工组织施工质量安全进度资料验收结算等相关事宜分包人项目经理做出的任何请示函件或报审资料等均视为由分包人做出工期进度计划合同进度计划分包人应编制详细的施工进度计划和施工方案报送承包人承包人应按约定的期限内批复或提出修改意见否则该进度计划视为已得到批准经承包人批准的施工进度计划称为合同进度计划是控制合同工程进14度的依据分包人向承包人报送施工进度计划和施工方案的期限施工前日承包人批复或对施工进度计划和施工方案提出修改意见的期限日分包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限日承包人批复修订合同进度计划申请报告的期限日过程进度计划分包人应根据承包人要求按月双周分别编制滚动进度计划该滚动进度计划是合同工程进度得以保障的重要内容月进度计划每月日上报双周滚动计划每周五日上报实际进度与进度计划产生偏差时分包人可向承包人提交修订合同进度计划的申请报告并附有关措施和相关资料报承包人审批承包人也可直接向分包人做出修订合同进度计划的指示分包人应按该指示修订合同进度计划报承包人审批承包人应在约定的期限内批复工期除合同另有约定外工期中已包括政府规定的不可进行夜间施工节假日施工恶劣天气及因环保停工等因素等对工期的影响无论出现任何原因包括但不限与因恶劣天气含雨雪雾霾等会议等一切因素除有承包人确认均不得延误工期由此给承包人造成的不良影响及经济损失全部由分包人承担分包人同时承担相应的违约责任本分包工程不同区段部位重要控制节点的工期开工承包人应在开工通知中确定的开工日期天前以书面形式向分包人发出开工通知分包人应按开工通知中确定的日期开工工期自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算因承包人原因导致分包人不能按开工通知中确定的日期开工承包人应以书15面形式通知分包人推迟开工日期工期相应顺延暂停施工因分包人原因引起的暂停施工分包人应承担由此增加的费用和或延误的工期除因分包人原因及不可抗力以外的原因引起的暂停施工且分包人无法通过调整工作安排减少损失同时此暂时停工已造成分包人关键线路工作的工期延误或给分包人造成无法避免的损失经承包人确认工期相应顺延当工程具备复工条件时承包人应向分包人发出复工通知分包人收到复工通知后应在承包人指定的期限内复工分包人无故拖延和拒绝复工的由此增加的费用和工期延误损失由分包人承担工期延误除合同另有约定外因下列原因造成分包人工期延误可以顺延承包人原因导致分包人不能按开工通知中的日期开工承包人未按合同约定提供图纸开工条件承包人未按约定日期支付工程预付款进度款致使工程施工不能正常进行其他由承包人承担工期延误的情况见合同条款因分包人造成的工期延误由分包人承担相关责任工期不予顺延分包人按下列原则承担违约责任如分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程分包人需承担给承包人造成的一切经济损失并承担相应违约责任分包人应向承包人支付逾期完工违约金并双倍赔偿承包人为弥补因分包人工期拖延而造成损失导致的实际支出逾期完工违约金及赔偿将从按合同应支付或分包履约保证金中扣除分包人支付逾期完工违约金不免除分包人完成工程及修补缺陷的义务完工日期及提前完工16分包人应在工期内或在根据合同约定承包人同意延长的期限内完成本分包工程工程质量工程质量达到本合同协议书中约定的质量标准分包人自报质量违约承诺若达不到质量要求最低按工程结算造价的承担违约款因分包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的承包人有权要求分包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止并由分包人承担由此增加的费用和延误工期损失分包人需承担给承包人造成的一切经济损失包括分包人应向承包人支付违约款并双倍赔偿承包人为弥补因分包人质量不达标而造成损失导致的实际支出违约款及赔偿将按合同从应支款或分包履约保证金中扣除如整体工程质量需要达到创优目标创优目标及相关约定见本合同协议书分包人应确保本分包工程能够满足整体工程质量创优目标的要求并有义务配合承包人实现整体工程的质量创优目标本分包工程合同价格中已包含了分包人所施工的分部分项工程达到质量创优目标相关要求并配合承包人实现该质量创优目标所需发生的相关费用承包人有权对工程的所有部位及其施工工艺材料和工程设备进行检查和检验承包人的检查和检验不免除分包人按合同约定应承担的责任工程隐蔽部位检查经分包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后分包人应通知承包人在专用合同条款约定的期限内检查承包人应按时到场检查承包人未到场检查的除承包人另有指示外分包人可自行完成覆盖工作无论承包人是否到场检查对已覆盖的工程隐蔽部位承包人均可要求分包人进行钻孔探测或重新检验分包人应遵照执行并在检验后重新覆盖恢复原状经检验证明工程质量符合合同约定的由承包人承担由此增加的费用和工期延误损失经检验证明工程质量不符合合同约定的由此增加的费用和工期延误损失由分包人承担分包人未通知承包人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的承包人有权指17示分包人钻孔探测或揭开检查无论工程质量是否合格由此增加的费用和工期延误损失由分包人承担清除不合格工程分包人使用不合格材料工程设备或采用不适当的施工工艺或施工不当造成工程不合格承包人可随时发出指示要求分包人立即采取措施进行补救直至达到合同约定的质量标准由此增加的费用和工期延误损失由分包人承担由于承包人提供的材料或工程设备分包人有义务验收合格后使用若分包人书面告知承包人其提供的材料或设备不合格承包人坚持使用造成的工程不合格承包人应承担由此增加的费用和工期延误损失安全文明施工分包人负责合同范围内安全设施的配备工作施工范围内的安全设施配备安全生产现场及生活区域的清理清洁工作必须达到承包人的要求施工安全方案及措施提交承包人的时间分包人进场前日内提交根据工程实施过程中面临的具体情况承包人有权要求分包人随时提供各种安全施工方案分包人应按照承包人要求的内容和时间及时提供分包人在分包项目施工过程中如发生伤亡事故由分包人承担全部责任及发生的费用分包人人员因工发生伤亡事故经政府有关部门作出事故定性后属分包人一方违章操作发生事故的分包人应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿分包人部负责相应的经济和法律责任属承包人责任造成伤亡事故的由承包人按中华人民共和国国务院令第号或工程所在地人民政府令第号一次性工亡补助金标准的相关规定给予分包人经济补偿属双方责任的按责任大小分别承担经济补偿金但具体善后工作由分包人安排和处理承包人不直接面对伤亡职工家属进行处理分包人施工人员必须持有如下证件身份证上岗资格证书及特殊工种操作证复印件工作单位记录卡健康证明就业证暂住证若不符合手续承包人有权拒绝分包人人员进入施工现场并由分包人承担违约款元人次违约款将18从应支付款或分包履约保证金中扣除分包人为本合同实施而需要的特殊工种的工人和操作人员应受过专门培训并取得相应上岗证书并在施工前向承包人出示身份证上岗资格证书及特殊工种操作证复印件及专业培训证明文件这些特殊工种包括但不限于电工焊工信号工施工机械操作人员等否则承包人有权拒绝该类分包人员进入施工现场施工并由分包人承担违约款元人次违约款将从应支付款或分包履约保证金中扣除分包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同属于劳务分包的人员除外合同中须明确劳动报酬等内容劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线并严格履行及时足额支付工资等劳动报酬对承包人支付的工程款分包人须优先用于支付工人劳动报酬分包人施工人员包括农民工工资发放情况领取工资签字表每月须定时上报承包人项目管理部若存在未上报或延迟上报情况承包人可以延迟支付工程款或拒接支付直至分包人足额付清农民工工资止如分包人将其劳务作业再分包给劳务分包企业时所选用的劳务分包企业应经承包人劳务管理部门的备案应在与劳务分包企业签订合同后的日内将合同副本一份交承包人备案分包人必须认真贯彻执行安全生产的法律法规和各项规章制度严格遵守安全操作规程针对本工程的特性制定针对性的安全措施确保工程施工的安全在施工期间贯彻谁施工谁负责安全的原则如发生工伤事故承包人有协助紧急抢救的义务对其善后处理由分包人对伤亡职工全面负责所涉及的费用由分包人全面解决发生重大质量安全人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外还应在半小时内向承包人通报并以书面形式详细报告一般事故应在事故当天内将详细书面情况上报给承包人临电临水设备设施的配置及安装维护拆除工作均由分包人负责并接受承包人的监督管理分包人提供的电缆电箱等设备必须符合最新相关国家标准及承包人企业用电规范及文明工地要求无火灾隐患无火灾事故所有操作面动用火源时开具动火证明并必须有专人监护如因分包人原因而造成的事故分包人承担全部责任及相关的费用和处罚19分包人用工必须遵守当地地方政府有关规定分包人的现场施工人员不得使用不满周岁未成年工及周岁以上老年工由于非法用工造成安全质量事故的均由分包人承担与此相关的一切责任严禁职工家属小孩借住工地宿舍违反规定造成后果的均由分包人负责试验和检验分包人应按合同约定进行材料工程设备和工程的试验和检验并为承包人对上述材料工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录按合同约定应由承包人与分包人共同进行试验和检验的由分包人负责提供必要的试验条件试验资料和原始记录承包人未按合同约定派员参加试验和检验的除承包人另有指示外分包人可自行试验和检验并应立即将试验和检验结果报送承包人承包人对分包人的试验和检验结果有疑问的或为查清分包人试验和检验成果的可靠性而要求分包人重新试验和检验的重新试验和检验的结果证明该项材料工程设备或工程的质量不符合合同约定的由此增加的费用和工期延误损失由分包人承担重新试验和检验结果符合合同约定的由承包人承担由此增加的费用分包人在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护职业健康和安全的法律法规分包人在施工过程中严格控制好施工噪声扬尘对周围环境影响应遵照承包人现行的一体化管理体系程序文件见附件规定组织施工并承担对分包人职工的教育责任实现施工范围内的质量环境与职业健康安全目标指标达到规定要求分包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定严格按安全和绿色施工标准组织施工承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工工期拖延造成的损失安全绿色施工其他约定20材料和工程设备总包合同约定由发包人提供材料和工程设备的在本分包合同中视为承包人提供材料和工程设备对于承包人提供材料和工程设备的其他约定按本合同约定执行由分包人提供的材料和工程设备均由分包人负责采购运输保管验收分包人应对其提供的材料和工程设备负责分包人应在材料和工程设备到货小时前以书形式通知承包人并提交制造商产品介绍说明质量检测合格报告等一切所需的证明文件给承包人审核但并不排除分包人对材料和设备的验收义务分包人提供的材料和工程设备不符合合同约定时分包人应按承包人要求的时间将材料和工程设备运出施工现场重新提供符合要求的产品并承担由此发生的费用延误的工期不予顺延由承包人确定批复的材料分包人应在承包人批复后的天内签订采购合同并将采购合同复印件一份提交承包人并出示原件如分包人不在批复确定发出后的天内进行材料采购报经监理人确认后承包人有权直接进行材料采购相应从分包人的款项中予以扣除分包人还应承担承包人由此发生的费用变更在履行合同过程中承包人可向分包人做出变更指示分包人应遵照执行没有承包人的变更指示分包人不得擅自变更变更估价其他约定合同价格及调整除合同另有约定外双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价确定合同价格的形式单价合同总价合同其他价格形式本分包合同价格形式采21用单价合同单价合同是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算调整和确认的建设工程施工合同在约定的风险范围内合同单价不作调整本合同约定的固定综合单价为综合包干单价在风险范围内的固定综合单价不做调整超出风险范围的其中主材价格调价方式参见本条款中风险范围以外合同价格调整方法和程序除主材以外的费用单价不做调整工程量为暂定数量最终结算计算施工图纸中已完合格清单工程量包括但不限于以下各项人工费已考虑夜间施工费用材料费包括垫铁螺栓等配件机械费安装费包括材料装卸场内运输保管费用相关配合等吊装费运输费含二次及多次运输成品半成品保护费损耗费图纸深化设计费检验试验费竣工资料归档费竣工图纸费分部验收竣工验收费施工措施费赶工措施费返工费窝工费抢工费临时设施费安全文明施工费建筑物超高费降效费冬雨季施工费垂直运输费预埋件预埋及补埋费配合质量检查验收所需的费用施工外协及施工配合费施工不可预见费场地狭小和交叉作业补偿费竣工清理费缺陷修补维护费保修期内的维修费合同备案费包含中标人分包人按比例应交纳的一切费用医疗保险费政府规定应由中标人为员工缴纳的各类保险管理费利润规费税金以及招标文件所包含各种风险责任和义务等应有费用综合单价亦包含在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的费用政府规定的需暂停施工的费用本固定综合单价风险范围包括除不可抗力外的所有风险包括施工期间政策性调整及分包人报价中自购材料的市场风险风险费用已含在分包人所报综合单价中结算时不调整风险范围以外合同价格调整方法和程序总价合同是指双方当事人约定以图纸已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算调整和确认的建设工程施工合同在约定的风险范围内合同价格不再调整除存在建设单位对本工程的重大设计变更功能改变建筑面积增减专业系统增减外合同金额一次包死包括施工期间政策性调整及分包人报22价中自购材料的市场风险风险费用已含在分包人报价及本合同价款中结算时不调整本合同价格包括但不限于材料设备费包括辅料安装费劳务费机械设备费交通食宿费相关试验检测费资料费竣工验收费施工现场内及场外运费包括场内二次搬运机械及材料设备进出场费包括二次进出场装卸费维护维修费成品保护费仓储保管费水电费包装费各种施工降效费用停窝工费用垃圾清运费进场施工人员社会保险与意外伤害保险费管理费专业配合相关费用利润税金及各种损耗工程所在地建设工程计价依据预算定额中建设工程费用包括的内容等施工图纸要求的全部工作内容分包人应了解现场的位置交通状况存放地点起卸物料的限制已完成工程之状况的现场平面临时设施仓储水电等以及一切可能影响合同价款的其他情况任何不了解或不能预见上述因素及其影响而导致的工期或费用索赔将不获支持具体价格见合同附件工程量清单风险范围以外合同价格调整方法和程序其他价格形式是指除上述两款以外的其他合同价格形式合同价款中已包含施工范围及施工内容以内为达到合同履约安全文明施工等所产生的所有零工费用不再额外计取除上述因素调整合同价款外本合同价款不因分包人对图纸的理解错误或合同履行过程中人工机械工程设备施工设备和安全防护文明施工措施的费用费率等价格要素的波动等其他任何因素而进行调整本合同签订后法律行政法规或国家有关政策变化并且这种变化对工程造价具有强制性调整作用时合同价款按照相关法律行政法规和国家有关政策规定予以调整合同价中含各种税费并由分包人依法缴纳承包人依据现行的国家地方标准及规范要求分包人执行其中的高标准时分包人应予以执行执行该工作内容的费用分包人纳入合同价款中承包人不需另23行支付承包人在合同执行过程中基于现行法律法规规范性文件标准要求分包人予以执行的分包人应无条件地执行并已在合同价款中予以充分考虑在本合同执行中除非经双方协商一致并加盖与本合同一致的承包人印章双方在包括但不限于对账单结算单送货单上就承包人向分包人支付违约金利息损失及修改合同价款标准事项此类违约金利息损失及修改合同价款标准高于本合同约定或无合同约定的在此类对账单结算单送货单的任何签字或盖章均是无效的无论承包人是否按照此类对账单结算单送货单予以支付均不代表承包人对此类违约金利息损失及修改合同价款标准的认可此类行为自始无效已支付的承包人随时有权予以收回分包人的此类行为亦应按照本合同签约合同价的向承包人支付违约金并承担承包人的损失计量分包人提交已完成的工程量报告的时间每月日前分包人应按合同约定的时间和内容向承包人提交计量周期已完成的工程量报告报告的内容工程名称工程内容工程量工程部位等计量周期每月日至次月日承包人应在收到分包人提交的工程量报告后天内完成对分包人提交的工程量报表的审核以确定当期实际完成的工程量承包人对工程量有异议的有权要求分包人进行共同复核或抽样复测分包人应协助承包人进行复核或抽样复测并按承包人要求提供补充计量资料分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量关于计量的其他约定合同价款支付分包工程款以承包人接收到发包人各节点进度款为本合同各节点付款条件承包人检验分包人提供对应数额增值税专用发票后按照分包人施工节点上报已完工程量审核后价款分比例进行拨付24年月日付款万元其余部分等工程基础底板完成后承包人在收到建设单位的工程款后全部付清分包人接受承包人任何付款方式分包人知悉建筑行业特点具有停工缓建等情况发生还知悉若承包人未能从发包人获得款项分包人也将无从获得且承包人已在垫资支付分包人承诺放弃向承包人计取利息和追究违约责任权利并保证不以此为由要求工期顺延及其他任何损失补偿分包人使用电梯现场水电材料库房办公用房等在承包人总包服务费以外的其他设施和服务内容应以实际使用费用按月向承包人支付费用本分包工程全部所需临时设施及工程生活用水用电均由分包人承担采用以下项方式在结算中一次性扣除按现场各分包单位产值本分包合同价款占本工程整体合同价款比例分摊扣除按结算额固定比例扣除工程变更索赔等引起的合同价格调整在工程竣工验收并结算之后以承包人给分包人确认的价格并视承包人收款情况予以支付款项支付与发票管理合同各方当事人确认的纳税信息甲方名称市工程有限公司纳税人身份一般纳税人R小规模纳税人请勾选纳税人识别号地址电话开户行及账号乙方名称XX市XX消防工程有限公司纳税人身份一般纳税人小规模纳税人请勾选纳税人识别号25地址电话开户行及账号因提供本方信息错误给对方当事人造成的损失由责任方承担各方纳税信息发生变化的应在发生变化后的日内以书面形式告知对方本合同分包人纳税人向承包人提供的增值税发票为增值税普通发票分包人提供的发票税率为合同款支付前分包人必须向承包人提出付款申请且提交付款申请书付款申请书应当列明工程名称合同号申请金额申请支付时间申请代理人等事项经承包人财务资金部项目管理部门对此审核无误后由承包人项目经理签字并经财务资金部认可依据承包人认可的金额分包人应先向承包人开具本合同约定的增值税发票承包人再付款分包人每次领取工程款同时提供分包人现场所有施工劳务工人领款签字表原件一份如分包人未能按要求同时提供以上资料承包人有权拒绝支付工程款因分包人未向承包人提供发票或发票不符合合同约定或不符合法律法规规范性文件的承包人可拒绝向分包人支付合同款项承包人并不承担本合同专用或通用条款约定的违约责任提供发票不符合规定的处理因分包人提供的增值税专用发票不符合法律法规规范性文件要求或本合同约定或不能通过税务认证的承包人有权拒收或于发现问题后退回分包人应及时更换并承担承包人的损失更换后仍不符合上述约定的向承包人按当期发票载明的金额含税金的支付违约金分包人应向承包人退回相应的税金及损失但不免除分包人开具合法发票的义务若分包人开具或税务机关代开的增值税发票存在以下不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具送达认证抵扣增值税发票的情形之一的则承包人有权拒收增值税发票并有权暂停支付相应款项直到承包人收到符合要求的增值税发票之日止本款中承包人拒收发票或承包人暂停支付款26项等行为不视为承包人违约且分包人不得以此为由中止履行合同义务分包人开具虚假发票的如虚开增值税发票开具伪造变造的增值税发票及因此导致承包人不能认证抵扣的分包人开具发票种类错误如增值税专用发票开成增值税普通发票或发票上记载的信息错误如承包人与分包人基本信息发票号码开票时间金额税率税额等错误字迹不清压线错格项目不齐全缺少发票专用章备注栏遗漏填写等的及因此错误导致承包人不能认证抵扣的因分包人迟延送达增值税发票导致承包人不能认证抵扣的汇总开具增值税专用发票时未一并提供防伪税控系统开具的销售货物或提供应税劳务清单的或提供的销售货物或提供应税劳务清单上未加盖发票专用章的其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的红字发票开具的规定本合同在执行过程中发生销货退回开票有误应税服务中止以及发票抵扣联发票联均无法认证等情形但不符合作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字专用发票的由分包人按照税务管理部门规定完成开具工作发生的费用已包含在签约合同价中不得另行向承包人进行主张因分包人不能取得红字发票的损失由自身承担开具红字发票需要承包人配合的承包人因此发生的费用由分包人承担本合同在执行中合同变更如果涉及到采购商品品种价款等增值税专用发票记载项目发生变化的需要作废重开补开或红字开具增值税专用发票的执行以下约定如果承包人取得增值税专用发票尚未认证抵扣则可以由分包人作废原发票重新开具增值税专用发票如果原增值税专用发票已经认证抵扣则由分包人就合同增加的金额补开增值税专用发票就减少的金额开具红字增值税专用发票关于增值税发票丢失的约定承包人如不慎将分包人提供的增值税发票丢失分包人应提供增值税发票记账联复印件及分包人主管税务机关出具的丢27失增值税专用发票已报证明单进项税额发生变化情形若分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的或者计税方法发生变化的或者政策法规规范性文件发生变化的并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的则减少的进项税额或补缴的税款应由分包人承担承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除违约金开票若承包人从款项中扣除了违约金损失赔偿额等款项的分包人仍应按扣除前的款项金额开具增值税发票本合同中约定的承包人向分包人支付的违约金均为含税金额在承包人支付违约金前分包人应按本合同约定的增值税率或征收率向承包人开具增值税发票工程款支付至结算额的前分包人必须按结算额提供全额发票未提供全额发票致使该部分分包发票税金不能抵扣的由分包人承担承包人相应损失分包人指定其员工须持分包人法定代表人的授权委托书居民身份证号为从承包人领取本合同款项的唯一有权代理人当该代理人发生变更时分包人应当以书面方式通知承包人承包人将合同款项交付分包人指定的人该人获得票据现金后无论该款是否入分包人账户双方该笔债务即告清偿付款地为承包人营业地付款应以票据方式进行完工验收完工条件本工程项下所涉及的所有事项均完成未留有其他未完成项完工验收分包人待验工程须经承包人发包人和监理共同验收以分包验收记录为分包工程验收依据分包人承诺一次性达到约定质量要求分包验收记录不能免除分包人因其原因导致整个工程竣工验收质量不合格的责任分包人须协助承包人做好所承接专业工程竣工验收备案档案馆资料归档等相关工作竣工验收后日历天内分包人应向承包人提供在工程施工阶段分28包人应完整保存有关设计变更过程质量控制工序验收阶段质量核验材料试验材质证明产品合格证施工日志等标准的质量记录记录的内容和格式应符合国家和工程所在地建设行政主管部门颁布的有关规定并随工程进度按工程所在地工程质量监督部门和档案管理部门的规定逐步归类整理并存放在符合存档要求的办公室以供政府质量监督部门发包人和监理工程师等随时查阅此类资料是构成工程竣工资料的主要部分分包人应按本合同的约定提交符合工程所在地建设工程质量监督管理机构和城建档案馆要求的竣工资料分包人还应负责向承包人移交合格的竣工资料本分包工程具备专用合同条款约定的完工验收条件时分包人可向承包人提交完工验收申请报告承包人审查后认为尚不具备验收条件的应通知分包人在完工验收前尚需完成的工作内容分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后再次提交完工验收申请报告承包人审查后认为已具备验收条件的应在专用合同条款约定的时间内进行验收验收合格的则视为工程完工验收通过验收不合格的承包人应通知分包人进行整改整改完成后重新办理验收由此增加的费用和或工期延误由分包人承担移交移交工程的日期竣工验收合格后天内完工清场现场清除并运出分包人的全部设备多余材料垃圾和各种临时工程并保持该部分现场和工程清洁整齐达到承包人和或监理人满意的使用状态包括但不仅限于从现场清除所有剩余材料杂物垃圾等从现场拆除所有的临时建筑物构筑物和临时设施并恢复地面原状但经监理人批准的护坡桩锚杆塔吊基础等无法拆除的临时设施允许保留清洗工程的所有墙面地面楼面等表面清洗和擦洗所有玻璃磁砖石材和所有金属面29修缮所有损坏清除所有污迹替换所有需更换的材料所有表面完成约定的装修和装饰为所有钥匙贴上标签并固定到钥匙排上交给承包人清洗和擦洗所有机电设备的表面清除所有污迹保证设备表面的清洁清洁所有水箱的内表面并通过监理人的验收各类管路须按设计要求贴相应标示并标明液体或气体流向所有配电柜配电箱内要清理干净各类开关要启闭灵活所有卫生洁具要清洗干净龙头备水箱要启闭正常在本分包工程移交之前分包人应当从本分包工程现场清除并运出分包人的全部施工机械设备多余材料垃圾和各种临时工程并保持该部分现场清洁整齐在承包人同意的前提下分包人可在承包人指定的现场地点保留为完成分包人在保修期内的各项义务所需要的材料施工机械设备和临时工程本工程竣工验收后天内分包人应完成竣工清理后的全部条件并向承包人移交工程分包人不得以尚未办理完成结算为由拒绝移交工程大型设备电气等由分包人自行看管直至移交建设单位在移交过程中分包人应全面积极地配合承包人做好移交工作在办理本工程竣工移交前分包人还应按照承包人和监理人的指令从现场撤除其经监理人批准的且不属于建设工程主体附件的所有的临时设施机械材料和工程设备人员经监理人同意的用于保修和办理移交目的不得妨碍发包人使用已完工程的除外分包人须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护必须落实行之有效的产品保护措施产品保护措施方案须得到承包人批准方可实施产品保护费用由分包人承担保护期间发生损坏分包人自费予以修复由于分包人原因造成其他专业成品破坏的按实际导致的损失赔偿包括但不限于材料费工时费工期延误的损失由于分包人不按承包人工期计划安排完成隐蔽工程不能将工作面交给下道工序施工的按实际导致的损失赔偿包括但不限于工时费工期延误并保留承包人进一步主张其他损失向分包人索赔的权利由于分包人失误导致需要拆改其他专业成品时拆改的费用从分包工程款中扣除30分包人未能如期向承包人移交工程的或在本分包工程竣工验收的情况下分包人不得以任何理由拒绝交付应承担给承包人所造成的损失每逾期一日应按照签约合同价的向发包人支付违约金除本合同条款另有约定外工程办理移交手续后分包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程直至承包人检验合格为止完工清场费用由分包人承担因分包人原因造成工程无法移交或延迟移交的承包人有权要求分包人立即整改及移交并由分包人承担由此增加的费用和或延误的工期分包人需承担给承包人造成的一切经济损失并承担相应违约责任同时分包人应向承包人支付上述预期移交违约金并双倍赔偿承包人为弥补因分包人延期移交导致的实际支出违约金及赔偿将从按合同应支付或分包履约保证金中扣除结算分包人提交结算报告和完整结算资料的期限天承包人完成审核期限天本工程结算金额已包含逾期利息违约金及其他因履行合同所发生的全部费用此后双方不再有任何异议且不再就此结算金额以外的费用进行主张工程结算时本合同约定的缺陷责任期未到期的最终结算金额未包括缺陷责任期发生的费用双方确认完工结算后在合同价款约定支付期限内将扣除合同约定的质量保证金和分包人按本合同应扣除的违约款给承包人增加的费用和工期延误损失外的全部结算款项支付给分包人质量保证金质量保证金的额度支付时间和方式质保期为个月自全部工程竣工验收合格后开始质保期满后三个月内无息支付质保金缺陷责任期满时分包人向承包人申请到期应返还分包人剩余的质量保证金金额承包人应在天内会同分包人按合同约定的内容核实分包人是否完成缺陷责任31并将无异议的剩余质量保证金无息返还分包人保修责任与缺陷责任分包人应在工程竣工验收合格当日向承包人出具质量保修书明确保修范围期限和责任保修期起始时间整体总承包施工工程竣工验收合格之日缺陷责任期期限个月分包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任缺陷期内因分包人原因而拖延或拒绝维修整改的承包人有权自行维修或整改并由分包人承担由此增加的费用和延误工期的损失分包人需承担给承包人造成的一切经济损失并承担相应违约责任同时分包人应向承包人支付上述违约金并双倍赔偿承包人为弥补因分包人拖延或拒绝整改的实际支出违约金及赔偿将从质量保证金或分包履约保证金中扣除违约承包人违约承包人不履行合同约定义务的视为承包人违约承包人违约时分包人应发出书面通知承包人收到该通知后天内仍不履行合同义务的分包人有权暂停施工分包人暂停施工天后承包人仍未履行合同义务的分包人可向承包人发出解除合同通知承包人承担本条分包人暂停施工最长期限天内的费用分包人违约分包人在合同履行期限内丧失相应的经营资质的或因分包人其它行为引起的政府机关中止停止或撤销撤回分包人经营资质或资格而影响本合同履行的分包人应向承包人支付违约金违约金的标准为签约合同价或不低于万元人民币中的较高者并赔偿因此给承包人造成的全部损失分包人在工程建设中采用不正当的手段拉拢承包人人员损害承包人利益32根据具体情节和造成的后果扣除分包人签约合同价的作为违约金由此给承包人单位造成的损失均由分包人单位承担分包人不按合同约定履行义务或履行不完全的视为分包人违约分包人违约时承包人可向分包人发出整改通知要求其在指定期限内改正分包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误损失分包人在收到承包人发出的整改通知后天内分包人没有采取可行的措施纠正违约承包人可向分包人发出解除合同通知合同解除后承包人可派员进驻施工场地另行组织人员或委托其他承包人施工承包人因继续完成该工程的需要有权使用分包人在现场的材料设备和临时设施但承包人的这一行动不免除分包人应承担的违约责任也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利未经承包人同意分包人不应与发包人或监理人发生直接工作联系每发生一次事件分包人应向承包人支付签约合同价的违约金分包人存在非法转包违法分包行为的分包人应向承包人支付本签约合同价的违约金承包人有权解除本合同但不免除分包人的其他责任分包人施工中出现的质量缺陷凡属按有关规定需经由设计单位出书面意见或出补救方案才能进行修复修补的每发生一次分包人应向承包人支付签约合同价的违约金分包人施工中出现重大质量事故应赔偿由此带给承包人的全部经济损失分包人以非正当方式包括围堵占据施工现场承包人办公场所以任何手段阻止施工现场正常施工承包人正常办公秩序阻塞交通攀爬塔吊建筑物广告牌等以及国务院信访工作条例国务院第号令第二十条规定的行为向承包人提出要求的分包人支付违约金元次如该违约金不足以弥补承包人的损失承包人可以要求分包人继续予以赔偿由于分包人的责任连续日不能正常施工分包人施工现场实际人数少于计划人数的时承包人有权要求分包人补齐工作人员若分包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其33他义务且其违约行为影响本施工项目的质量安全竣工工期时则承包人可以书面告知分包人并限期要求其完全恰当履行合同义务承包人有权要求分包人增加机械设备或人员的配备如分包人不能满足承包人的要求致使计划工期延长承包人有权扣除分包人工程款或全部或部分减除分包人的工作量并在报经监理人和发包人确认后另寻其他专业分包单位将其全部或部分替换承包人因此遭受的一切损失发生的费用均由分包人双倍承担合同范围内列项分包人未进行施工的承包人督促分包人仍未进行施工或未完成的工程项目承包人可委托他人施工并从分包人的工程款中按实际发生双倍扣除该费用分包人违反本合同约定发生的违约金或应扣除的费用承包人有权从分包人应得的合同款项中或履约保证金中予以扣除而不必征得分包人同意分包人不得以此为借口做任何的工作拖延违约金违约款的扣除不构成合同款支付的未执行索赔承包人索赔根据合同约定承包人认为有权得到追加付款和或延长缺陷责任期的应在知道或应知道索赔事件发生后向分包人递交索赔意向通知书承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔通知书分包人收到承包人提交的索赔通知书后应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和或延长的缺陷责任期并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的天内将索赔处理结果答复承包人逾期则视为接受可从支付给分包人的合同价款中或履约保证金中扣除索赔款项或由分包人以其他方式支付给承包人分包人索赔根据合同约定分包人认为有权得到追加付款和或延长工期的应在知道或应知道索赔事件发生后天内向承包人递交索赔意向通知书分包人未在前述天内递交索赔意向通知书的丧失要求追加付款和或延长工期34的权利分包人应在发出索赔意向通知书后天内向承包人正式递交索赔通知书索赔事件具有连续影响的分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知承包人收到分包人提交的索赔通知书后应按合同约定商定或确定追加的付款和或延长的工期并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的天内将索赔处理结果答复分包人承包人接受索赔处理结果的索赔款项在整体施工总承包工程竣工验收合格且经双方结算确认后予以支付关于索赔的其他约定分包人的索赔报告或最终索赔报告及相关证明文件应提交至承包人项目管理部由项目经理签字接收方为收到该索赔报告或最终索赔报告承包人其他任何人员的任何形式的签字不作为承包人收到索赔报告的依据保险分包人应充分了解承包人为本分包工程所办理的保险是否能满足分包人对于投保内容保险金额等的要求如果分包人认为不能满足要求的应自费补充投保具体投保内容和相关责任分包人施工开始前及时为施工人员缴纳工伤保险及意外伤害险及国家规定必须缴纳的保险分包人在进场前应提供证据证明已按本合同约定办理保险工程竣工前分包人按本合同约定办理的保险到期的分包人应续期并在竣工结算时提供证据证明分包人未按上述约定提供证明的视为其未办理相关保险承包人有权自应付而未付的工程款中或履约保证金中扣除相应的保费担保承包人要求分包人提交履约担保的分包人应在签订合同时向承包人提交履约担保分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内承包人是否要求分包人提交履约担保及其额度有效期的截止时间见专用合同条款承包人要求分包人提交履约担保的承包人应同时向分包人提交与履约担保等额35的工程款支付担保工程款支付担保有效期的截止时间见专用合同条款关于担保的其他约定见专用合同条款不可抗力不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件如地震海啸瘟疫骚乱戒严暴动战争和的其他情形一方当事人遇到不可抗力事件使其履行合同义务受到阻碍时应立即通知对方书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况并提供必要的证明除本合同另有约定外不可抗力导致的人员伤亡财产损失费用增加和或工期延误等后果由双方当事人按以下原则承担永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担分包人设备的损坏由分包人承担承包人和分包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用分包人的停工损失由分包人承担但停工期间应承包人要求照管工程和清理修复工程的金额由承包人承担不能按期完工的应合理延长工期分包人不需支付逾期违约金承包人要求赶工的分包人应采取赶工措施赶工费用由承包人承担不可抗力导致的人员伤亡财产损失费用增加和或工期延误等后果由双方当事人按以下原则承担分包人需承担因自身过错给承包人造成的一切经济损失并承担相应的违约责任一方当事人因不可抗力不能履行合同的应及时通知对方解除合同合同解除后分包人应按合同约定撤离施工场地已经订货的材料设备由订货方负责退货或解除订货合同不能退还的货款和因退货解除订货合同发生的费用由承包人承担因未及时退货造成的损失由责任方承担36争议如承包人和分包人在履行本分包合同中发生争议的可协商或邀请第三方调解此类争议任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的约定下列方式解决向仲裁委员会申请仲裁向承包人住所地的人民法院提起诉讼向工程所在地的人民法院提起诉讼争议解决条款不因本合同的无效解除和终止而无效如就本条款关于管辖和争议解决方式做出修改的不得附加任何条件并必须单独签订仅就管辖和争议解决方式修改的协议且其所加盖的承包人印章和签字应与本合同所载的完全一致方为有效凡因与履行本合同有关所签订的其他一切补充协议签证单据物权凭证和单据确认函等法律文件再行约定管辖及争议解决方式的不得对抗以上条款的约定如有违背则该约定一律无效本合同无论何种原因而解除终止不再执行分包人应立即向承包人交还其持有的所有与本项目有关的资料图纸数据电子文档电脑程序或设备控制程序及密码并保证在分包人停止执行工程后的任何时间都不使用利用告知他人任何与工程有关的资料图纸数据电子文档电脑程序或设备控制程序及密码如因分包人未严格执行上述保密条款而导致承包人遭受任何损失或潜在损失分包人均应负责全部赔偿补充协议与合同履行相关的联系函通知说明工程联系单及相关文件等往来信函均应采用书面形式送达接收人和本合同约定的有效送达地址任何一方合同当事人指定的接收人或有效送达地址发生变动的应提前天以书面形式通知对方承包人送达接收人XX有效送达地址为XXXXX有效邮箱地址qqcom分包人送达接收人XXX有效送达地址为XXXXXX37有效邮箱地址163com承包人和分包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函拒不签收的由此增加的费用和或延误的工期由拒绝接收一方承担分包人必须根据甲方的施工进度安排及时配合甲方的施工进度确保工程按时竣工如因乙方原因造成工期拖延影响了施工进度造成甲方停工窝工和工期损失由分包人负责在分包人工程款中扣除后支付给承包人284分包人必须严格按照施工图纸说明会审纪要设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准施工验收规范操作规程进行施工确保工程质量达到合格285分包人应采取有效措施做到文明施工确保施工安全分包人造成的一切事故均由分包人承担全部责任和费用286分包人的材料进场应及时报验资料应跟上工程进度并接受承包人的工程资料管理人员的检查和监督287临时设施由分包人自行解决288服从承包人施工现场的有关管理规定分包人需使用承包人的现场材料时必须征得现场负责人的同意办理有关合理手续并承担所发生的费用289分包人必须遵守承包人现场安全生产和文明施工的规定对进场施工人员进行有关施工现场的安全和法制教育不得违章作业接受承包人安全人员的安全检查承包人安全检查工作人员有权对违规人员按管理规定处罚291施工现场的一切安全防护设施未经承包人施工现场负责人同意不得随意拆除如因工作需要必须拆除必须经承包人施工负责人同意后方可拆除并悬挂警示牌使用完后及时恢复因分包人原因造成安全事故由分包人负责全部责任和一切经济损失38承包人XX市工程总承包有限公司盖单位合同专用章分包人XX市XX消防工程有限公司盖单位章或合同专用章住所住所法定代表人或其委托代理人签字或盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章年月日年月日39本页后无用处使用时请删除更多优质文档可按CTAL点击链接查看httpswwwdocercomworksuserid854905721合同类信纸书稿类教育教学类职场通用类人事管理类财务会计类平面海报类日常记录类个人简历类生产记录类工作类个人家庭类建筑文档类建筑表格类表格名称表格链接表格用途个人多功能记事本含通讯录理财个人生活类租房合同协议书标准版个人生活类员工入职登记表标准模板人事职场类表格小游戏贪吃蛇休闲娱乐类通用进销存出入库系统公开代码出入库进销存进销存出入库管理系统自动统计出入库进销存学生拼音田字格空心钢笔描红字贴校园学生类教师节黑板报内容可自由编辑校园学生类毕业论文家族式企业财务管理校园学生类汉字字典文字解释成语自动显示校园学生类春暖花开信纸手账信纸稿纸类女生心情日记记事本信纸稿纸信纸稿纸类唯美古风信纸稿纸附信封信纸稿纸类财务会计审计产品开发策划招聘宣传海报广告开发商售楼部招聘海报宣传海报广告黑金时尚招聘海报宣传单自由编辑宣传海报广告农民工实名制台账花名册建筑表格类项目成本分析表及工程量计算表建筑表格类施工进度计划横道图自动绘制横道图建筑表格类库房出入库管理建筑表格类考勤工资表自动生成工资条httpswwwdocercompreview20352741建筑表格类装修成本造价表建筑表格类施工进度计划表横道图自动填充建筑表格类考勤表自动成本分析统计建筑表格类更多相关优质文档可扫描二维码获取40安全技术交底表格翻页自动排页建筑表格类综合单价分析表建筑表格类建筑工程清单报价表全套自动计算建筑文档类工程签证单翻页自动加表头表尾建筑文档类劳动合同完成一定工作任务建筑文档类劳务分包合同内容及班组劳务单价建筑文档类劳务承包合同书建筑文档类工程承揽协议书建筑文档类工程材料买卖合同建筑文档类劳务班组承包协议书建筑文档类务工农民工劳动合同建筑文档类建筑工程安全标志图建筑文档类安全标志牌图例建筑文档类现场签证单模板httpswwwdocercompreview20440734建筑文档类项目安全生产管理手册全套174页建筑文档类钢管扣件租赁合同模板建筑文档类农民工实名制台账花名册建筑文档类投标文件完整版建筑文档类公司防汛演练计划建筑文档类工程质量验收施工自评报告建筑文档类深基坑土方开挖及降水专项方案建筑文档类塔吊安拆全套资料含合同共69页建筑文档类厂房及配套设施土建施工方案httpswwwdocercompreview20477461建筑文档类招投标工程范围及工作内容描述httpswwwdocercompreview20477465建筑文档类建筑工程临时用电施工方案httpswwwdocercompreview20477460建筑文档类建筑工程模板支撑施工方案httpswwwdocercompreview20479017建筑文档类外墙干挂石材专项施工方案httpswwwdocercompreview20481530建筑文档类桩基灌注桩工程施工专项方案httpswwwdocercompreview20481531建筑文档类高支模安全专项施工方案建筑文档类消防专项施工方案建筑文档类雨季施工方案建筑文档类建筑工程施工组织设计建筑文档类