测绘技术合同.doc

测绘技术合同合同编号甲方定作人法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱乙方承揽人法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱乙方测绘资质等级乙方测绘资质证书号码根据中华人民共和国合同法中华人民共和国测绘法和有关法律法规经双方协商一致签订本合同第一条测绘目的第二条测绘范围测区地点面积测区地理位置第三条测绘内容测绘项目工作量第四条执行技术标准测绘技术标准按照国家和有关技术规范执行序号标准名称标准代号标准等级其他技术标准第五条测绘工程费取费依据国家颁布的测绘产品价格标准取费项目及预算工程总价款序号项目名称工作量单价元合计元工程总价款工程完工后根据实际测绘工作量核计实际工程价款第六条结算方式自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元并预付工程预算总价款的人民币元当乙方完成预算工程总量的时甲方向乙方支付预算工程价款的人民币元当乙方完成预算工程总量的时甲方向乙方支付预算工程价款的人民币元乙方自工程完工之日起日内根据实际工作量编制工程结算书经甲乙双方共同审定后做为工程价款结算依据自测绘成果验收合格之日起日内甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款第七条资料提供自合同签订之日起日内甲方应向乙方提交以下资料并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实合法有效完整准确并承担由该等文件而引起的全部责任该项目全套设计图纸电子图符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表建设工程规划许可证及附件人防部门批准或备案的人防建设方案测绘工作中需要的其他相关说明文件乙方自收到甲方的有关材料之日起日内审查甲方提供的资料是否符合测算要求根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制并交甲方审定第八条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作并提出书面审定意见第九条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业第十条条件提供甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件第十一条进度确保乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成甲方应保证工程款按时到位从而使工程顺利能够进行第十二条测绘成果的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果第十三条转包未经甲方允许乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方第十四条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应于年月日前交甲方验收第十五条验收与争议乙方应当于工程完工之日起日内书面通知甲方验收甲方应当自接到完工通知之日起日内组织有关专家依据本合同约定使用的技术标准和技术要求对乙方所完工的测绘工程完成验收并出据测绘成果验收报告书对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决其费用由败诉方承担第十六条权利约定对乙方测绘成果的所有权使用权和著作权归属的具体约定如下第十七条成果交付自测绘工程费全部结清之日起日内乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付约定的测绘成果份甲方如需增加测绘成果份数需另行向乙方支付每份工本费元第十八条甲方违约责任合同签订后由于甲方工程停止而终止合同的乙方未进入现场工作前甲方无权请求返还定金双方没有约定定金的向乙方偿付预算工程费的人民币元乙方已进入现场工作甲方应按完成的实际工作量支付工程价款并按预算工程费的元向乙方偿付违约金乙方进场后甲方未给乙方提供必要的工作生活条件而造成停窝工时甲方应支付给乙方停窝工费停窝工费按合同约定的平均工日产值元日计算同时工期顺延甲方未按要求支付乙方工程费应按顺延天数和当时银行贷款利息向乙方支付违约金影响工程进度的甲方应承担顺延工期的责任并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果甲方有义务保密不得向第三人提供或用于本合同以外的项目否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的赔偿损失第十九条乙方违约责任合同签订后如乙方擅自中途停止或解除合同乙方应向甲方双倍返还定金双方没有约定定金的乙方向甲方赔偿已付工程价款的人民币元并归还甲方预付的全部工程款在甲方提供了必要的工作生活条件并且保证了工程款按时到位乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时应向甲方赔偿拖期损失费每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的计算因天气交通政府行为甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期乙方不承担赔偿责任乙方提供的测绘成果质量不合格的乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施以达到质量要求因测绘成果质量不符合合同要求而又非甲方提供的图纸资料原因所致造成后果时乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任并承担相应的法律责任由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责返工周期为天到年月日完成并向甲方提供测绘成果对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果乙方有保密义务不得向第三人转让否则甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的赔偿损失乙方擅自转包本合同标的的甲方有权解除合同并可要求乙方偿付预算工程费人民币元的违约金第二十条声明及保证甲方甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力乙方乙方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第二十一条保密甲乙双方保证对在讨论签订执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密公司计划运营活动财务信息技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密未经该资料和文件的原提供方同意另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年第二十二条通知根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等必须用书面形式可采用书信传真电报当面送交等方式传递以上方式无法送达的方可采取公告送达的方式各方通讯地址如下一方变更通知或通讯地址应自变更之日起日内以书面形式通知对方否则由未通知方承担由此而引起的相关责任第二十三条合同的变更本合同履行期间发生特殊情况时甲乙任何一方需变更本合同的要求变更一方应及时书面通知对方征得对方同意后双方在规定的时限内书面通知发出天内签订书面变更协议该协议将成为合同不可分割的部分未经双方签署书面文件任何一方无权变更本合同否则由此造成对方的经济损失由责任方承担第二十四条争议的处理本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉第二十五条不可抗力如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响不可抗力事件发生时双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同不可抗力事件或其影响终止或消除后双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任当事人迟延履行后发生不可抗力的不能免除责任本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服并于本合同签订日之后出现的使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件此等事件包括但不限于自然灾害如水灾火灾旱灾台风地震以及社会事件如战争不论曾否宣战动乱罢工政府行为或法律规定等第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确合同双方当事人可以根据本合同的原则合同的目的交易习惯及关联条款的内容按照通常理解对本合同作出合理解释该解释具有约束力除非解释与法律或本合同相抵触第二十七条补充与附件本合同未尽事宜依照有关法律法规执行法律法规未作规定的甲乙双方可以达成书面补充合同本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等的法律效力第二十八条合同的效力本合同有效期为年自年月日至年月日本合同正本一式份双方各执份具有同等法律效力甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字签订地点签订地点年月日年月日