水利工程施工监理合同.doc

水利工程施工监理合同合同编号水利部中华人民共和国国家工商行政管理总局水利工程施工监理合同书委托人荥阳市水务局监理人河南方正水利工程咨询有限公司合同编号合同名称荥阳市农村饮水安全工程年中央预算内预算内第一批投资项目依据国家有关法律法规荥阳市水务局以下简称委托人委托河南方正水利工程咨询有限公司以下简称监理人提供荥阳市农村饮水安全工程年中央预算内预算内第一批投资项目工程施工监理服务经双方协商一致订立本合同一工程概况工程名称荥阳市农村饮水安全工程年中央预算内预算内第一批投资项目建设地点荥阳市贾峪镇马沟村王村镇司村王村村工程等别级工程总投资人民币下同万元工期五个月二监理范围监理项目名称荥阳市农村饮水安全工程年中央预算内预算内第一批投资项目监理项目内容及主要特性参数解决万人的饮水不安全问题建设集中供水工程处建设集中供水厂处监理阶段施工期三监理服务内容期限监理服务内容按专用合同条款约定监理服务期限自年月日至年月日四监理服务酬金监理正常服务酬金为大写拾万元整由委托人按专用合同条款约定的方式时间向监理人支付五监理合同的组成文件及解释顺序监理合同书含补充协议专用合同条款通用合同条款监理大纲双方确认需进入合同的其他文件六本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效七本合同书正本一式贰份具有同等法律效力由双方各执一份副本陆份委托人执叁份监理人执叁份委托人监理人法定代表人法定代表人或授权代表人或授权代表人单位地址单位地址邮政编码邮政编码电话电话电子信箱电子信箱传真传真开户银行开户银行中国光大银行郑州分行营业部帐号帐号签订地点签订时间年月日第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语除上下文另有约定外具有本条所赋予的涵义一委托人指承担工程建设项目直接建设管理责任委托监理业务的法人或其合法继承人二监理人指受委托人委托提供监理服务的法人或其合法继承人三承包人指与委托人发包人签订了施工合同承担工程施工的法人或其合法继承人四监理机构指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织由总监理工程师监理工程师和监理员以及其他人员组成五监理项目是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目六服务是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作包括正常服务和附加服务七正常服务指监理人按照合同约定的监理范围内容和期限所提供的服务八附加服务指监理人为委托人提供正常服务以外的服务九服务酬金指本合同中监理人完成正常服务附加服务应得到的正常服务酬金和附加服务酬金十天指日历天十一现场指监理项目实施的场所第二条本合同适用的语言文字为汉语文字监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律法规规章和规范性文件工程建设强制性条文有关技术标准经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件监理合同施工合同等合同文件具体内容在专用合同条款中约定通知和联系第四条委托人应指定一名联系人负责与监理机构联系更换联系人时应提前通知监理人第五条在监理合同实施过程中双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致安全质量事故的情况下可先以口头形式通知并在小时内补做书面通知第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策应通过监理机构下达法律法规另有规定的除外委托人的权利第七条委托人享有如下权利一对监理工作进行监督检查并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求二对工程建设中质量安全投资进度方面的重大问题的决策权三核定监理人签发的工程计量付款凭证四要求监理人提交监理月报监理专题报告监理工作报告和监理工作总结报告五当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时有权解除本合同监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利一审查承包人拟选择的分包项目和分包人报委托人批准二审查承包人提交的施工组织设计安全技术措施及专项施工方案等各类文件三核查并签发施工图纸四签发合同项目开工令暂停施工指示但应事先征得委托人同意签发进场通知复工通知五审核和签发工程计量付款凭证六核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员七发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时有权要求承包人增加或更换施工设备八当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时有权解除本合同九专用合同条款约定的其他权利委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作第十条按专用合同条款约定的时间数量方式免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料第十一条在专用合同条款约定的时间内就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定并及时送达监理机构超过约定时间监理机构未收到委托人的书面决定且委托人未说明理由监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见无须再作确认第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限并在工程开工前将监理单位总监理工程师通知承包人第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件具体内容在专用合同条款中明确如果不能提供上述条件的应按实际发生费用给予监理人补偿第十四条按本合同约定及时足额支付监理服务酬金第十五条为监理机构指定具有检验试验资质的机构并承担检验试验相关费用第十六条维护监理机构工作的独立性不干涉监理机构正常开展监理业务不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定未经监理机构签字确认不得支付工程款第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险如要求监理人自己投保则应同意监理人将投保的费用计入报价中第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分第十九条未经监理人同意不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中监理人的义务第二十条本着守法诚信公正科学的原则按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构并进驻现场及时将监理规划监理机构及其主要人员名单提交委托人将监理机构及其人员名单监理工程师和监理员的授权范围通知承包人实施期间有变化的应当及时通知承包人更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时应向委托人报告第二十三条核验建筑材料建筑构配件和设备质量检查检验并确认工程的施工质量检查施工安全生产情况发现存在质量安全事故隐患或发生质量安全事故应按有关规定及时采取相应的监理措施第二十四条监督检查工程施工进度第二十五条按照委托人签订的工程保险合同做好施工现场工程保险合同的管理协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据第二十六条协调施工合同各方之间的关系第二十七条按照施工作业程序采取旁站巡视跟踪检测和平行检测等方法实施监理需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集整理和归档并保证现场记录试验检验检查等资料的完整和真实第二十九条编制监理日志并向委托人提交监理月报监理专题报告监理工作报告和监理工作总结报告第三十条按有关规定参加工程验收做好相关配合工作委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存回收及保密工作在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内未征得委托人同意不得公开涉及委托人的专利专有技术或其他需保密的资料不得泄露与本合同业务有关的技术商务等秘密监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定第三十三条除不可抗力外有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长均应视为监理机构的附加服务监理人应得到监理附加服务酬金一由于委托人第三方责任设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误二在本合同履行过程中委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务三由于非监理人原因暂停或终止监理业务时其善后工作或恢复执行监理业务的工作监理人完成附加服务应得到的酬金按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付第三十四条国家有关法律法规规章和监理酬金标准发生变化时应按有关规定调整监理服务酬金第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时应当在收到监理人支付申请书后天内向监理人发出异议通知由双方协商解决天内未发出异议通知则按通用合同条款第三十二条第三十三条第三十四条的约定支付合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整较大的工程设计变更不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围内容和服务形式发生较大变化时双方对监理服务酬金计取监理服务期限等有关合同条款应当充分协商签订监理补充协议第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时有权解除合同的一方要求解除合同的应书面通知对方若通知送达后天内未收到对方的答复可发出终止监理合同的通知本合同即行终止因解除合同遭受损失的除依法可以免除责任的外应由责任方赔偿损失第三十八条在监理服务期内由于国家政策致使工程建设计划重大调整或不可抗力致使合同不能履行时双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条第十一条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十九条约定的义务和责任除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外还应继续履行合同约定的义务和责任第四十一条委托人未按合同条款第三十二条第三十三条第三十四条约定支付监理服务酬金除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外还应继续履行合同约定的支付义务第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条第二十三条第二十四条第二十五条第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条约定的义务和责任除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外还应继续履行合同约定的义务和责任争议的解决第四十三条本合同发生争议由当事人双方协商解决也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解协商或调解未果时经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁或向人民法院起诉争议调解机构仲裁机构在专用合同条款中约定第四十四条在争议协商调解仲裁或起诉过程中双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励奖励办法在专用合同条款中约定第二部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为法律法规合同招投标文件图纸等委托人的权利第七条五当监理人发生下列违约情形时委托人有权解除合同监理人未按监理合同履行监理义务监理人的权利第八条八当委托人发生下列违约情形时监理人有权解除合同委托人未按合同支付监理报酬九委托人赋予监理人的其他权利签发工程移交证书若不授予则删除此款若授予应约定监理人的具体权限签发保修责任终止证书若不授予则删除此款若授予应约定监理人的具体权限委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求批准建设文件开工前竣工时地质勘察资料开工前竣工时设计图纸开工前竣工时施工图纸开工前竣工时施工合同开工前竣工时第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限一般文件天紧急事项天变更文件天第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作生活条件为序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注生活办公用房办公设施设备检验测试设备交通工具通讯设施其他水电等监理人的义务第二十条监理服务内容参照附件由双方协商确定第二十一条监理人应当在本合同生效后柒天内组建监理机构并进驻现场第二十七条需旁站监理的工程重要部位是隐蔽工程关健工序以及容易产生缺陷的部位等需旁站监理的关键工序是关键部位重点工序薄弱环节等第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收第三十一条在本合同终止后天内未征得委托人同意不得泄露与本合同业务有关的技术商务等秘密监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法一支付时间为二支付方式为转帐支付第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法一计取方法为按监理附加工作量计取二支付方式为转账支付三支付时间为工程完工后支付违约责任第四十条委托人违约应支付给监理人违约金违约金对方造成经济损失倍第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法对方造成经济损失倍第四十二条监理人违约应支付给委托人违约金违约金对方造成经济损失倍不超过该工程的监理报酬争议的解决第四十三条争议调解仲裁机构一争议调解机构为河南省水利厅二仲裁机构为荥阳市仲裁委员会其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为双方协商第三部分附件本合同监理服务内容解决万人的饮水不安全问题建设集中供水工程处建设集中供水厂处一设计方面核查并签发施工图发现问题向委托人反映重大问题向委托人做专题报告主持或与委托人联合主持设计技术交底会议编写会议纪要协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论审核承包人对施工图的意见和建议协助委托人会同设计人进行研究其他相关业务二采购方面协助委托人进行采购招标协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收其他相关业务三施工方面协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同全面管理工程施工合同审查承包人选择的分包单位并报委托人批准督促委托人按工程施工合同的约定落实必须提供的施工条件检查承包人的开工准备工作审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件审查承包人提交的施工组织设计施工进度计划施工措施计划审核工艺试验成果等进度控制协助委托人编制控制性总进度计划审批承包人编制的进度计划检查实施情况督促承包人采取措施实现合同工期目标当实施进度发生较大偏差时要求承包人调整进度计划向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见施工质量控制审查承包人的质量保证体系和措施审查承包人的实验室条件依据工程施工合同文件设计文件技术标准对施工全过程进行检查对重要部位关键工序进行旁站监理按照有关规定对承包人进场的工程设备建筑材料建筑构配件中间产品进行跟踪检测和平行检测复核承包人自评的工程质量等级审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案参与调查质量事故资金控制协助委托人编制付款计划审查承包人提交的资金流计划核定承包人完成的工程量审核承包人提交的支付申请签发付款凭证受理索赔申请提出处理建议意见处理工程变更施工安全控制审查承包人提出的安全技术措施专项施工方案并检查实施情况检查防洪度汛措施落实情况参与安全事故调查协调施工合同各方之间的关系按有关规定参加工程验收负责完成监理资料的汇总整理协助委托人检查承包人的合同执行情况做好验收的各项准备工作或者配合工作提供工程监理资料提交监理工作报告档案管理做好施工现场的监理记录与信息反馈做好监理文档管理工作合同期限届满时按照档案管理要求整理归档并移交委托人监督承包人执行保修期工作计划检查和验收尾工项目对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见按照委托人签订的工程保险合同做好施工现场工程保险合同的管理协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据其他相关工作