2021年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题-第二批含解析.docx

2021年二级建造师建设工程法规及相关知识真题第二批含解析一单项选择题1建设工程代理行为终止的情形是A被代理人丧失民事行为能力B代理事项难以完成C发生不可抗力D代理人辞去委托2建设用地使用权自时成立A占用B登记C申请D使用3关于建设工程债的说法正确的是A施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B在材料设备买卖合同中材料设备的买方只能是施工企业C在施工合同中对于完成施工任务施工企业是债权人建设单位是债务人D在施工合同中对于支付工程款建设单位是债权人施工企业是债务人4下列使用注册商标的情形中应当承担行政责任的是A自行改变注册商标的B改变注册商标的注册人名称地址或者其他注册事项的C转让注册商标的D连续2年停止使用注册商标的5关于抵押权的说法正确的是A以动产抵押的抵押权自合同生效时设立B抵押权可以与债权分离而单独转让C同一财产向两个以上债权人抵押抵押权未登记的拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D同一财产向两个以上债权人抵押的拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿6关于保险索赔的说法正确的是A投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B投保人仅需在保险事故发生后收集证据C保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的应当按照修理费全额赔偿D一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求7在申请领取施工许可证应当具备的条件中关于施工图纸及技术资料的说法正确的是A有施工方案设计即可B有经审查合格的施工图设计文件C有初步设计图纸并通过初步设计审查D有注册执业人员签章的施工图8力争再利用和回收率达到30的是A碎石类建筑垃圾B建筑物拆除产生的废弃物C土石方类建筑垃圾D建筑垃圾9关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法正确的是A企业跨地区参加招标投标活动应当提供建筑业企业资质证书原件B建筑业企业资质证书有效期为3年C企业资质情况可以通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询D延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出10下列法律责任中属于刑事责任的是A没收财产B罚款C没收违法所得财产D拘留11关于合同形式的说法正确的是A电子邮件不能视为书面形式B书面形式仅指合同书形式C合同可以采用书面形式口头形式或者其他形式D默示合同是指当事人默认的合同12根据文物保护法受国家保护的文物是A古建筑B近代史迹C历史上工艺美术品D反映历史上各民族社会制度的代表性实物13关于建设工程款结算的说法正确的是A当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的人民法院不予准许B对争议的工程量承包人能够证明发包人同意其施工但未能提供签证文件证明工程量发生的不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款C当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效但建设工程质量合格的当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人D当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效但建设工程质量不合格的当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人14根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定关于危大工程专项施工方案的说法正确的是A危大工程实行分包的专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C危大工程实行施工总承包的专项施工方案应当由施工总承包单位编制D超过一定规模的危大工程建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案15下列职责中属于施工生产安全事故调查组职责的是A查明事故发生的时间B追究责任人的法律责任C提出对受伤人员的赔偿方案D提出对事故责任者的处理建议16关于人民调解的说法正确的是A经人民调解委员会调解达成调解协议后双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B经人民调解委员会调解达成调解协议的必须制作调解协议书C经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律强制力D调解协议的履行发生争议的一方当事人可以向人民法院申请强制执行17某施工现场发生了工程整体垮塌造成7000万元的直接经济损失该生产安全事故属于A重大事故B一般事故C较大事故D特别重大事故18关于投标人的说法正确的是A存在管理关系的不同单位可以参加未划分标段的同一招标项目投标B投标人发生合并分立破产等重大变化的其投标无效C单位负责人为同一人的不同单位可以参加同一标段投标D投标人不再具备资格预审文件招标文件规定的资格条件的其投标无效19某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作约定劳动合同期限为2年关于该女职工权益保护的说法正确的是A公司应当定期安排该女职工进行健康检查B公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动C若该女职工哺乳的孩子已满18个月公司可以安排夜班劳动D若该女职工已怀孕5个月公司不得安排夜班劳动20关于可撤销合同的说法正确的是A代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同可以撤销B当事人只能以提起诉讼的方式行使撒销权C被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力D当事人可以放弃撤销权21关于二级建造师执业的说法正确的是A建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人B二级建造师可以在造价咨询企业执业C注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业22除当事人另有约定外出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自起由买受人承担A合同生效时B合同成立时C标的物交付时D运输行为完成时23关于工程质量检测的说法正确的是A检测机构应当建立档案管理制度并应当单独建立检测结果不合格项目台账B应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C检测机构可以监制建筑材料构配件和设备D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档24关于评标的说法正确的是A投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时评标委员会应当否决其投标B招标人可以不向评标委员会提供评标所必须的信息C投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字评标委员会不应当直接否决其投标D评标过程中评标委员会成员不能继续评标被更换后由更换后的评标委员会成员继续进行评审25关于仲裁协议效力确认的说法正确的是A当事人对仲裁协议效力有异议的应当在仲裁裁决作出前提出B当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定C当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的可以向人们法院申请撤销该决定D当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖26关于用能单位法定义务的说法正确的是A用能单位应当按照一切从简的原则加强节能管理B用能单位不得对能源消费实行包费制C用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D用能单位应当建立循环经济制度27用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的应当向劳动者每月支付的工资A1倍B2倍C3倍D5倍28关于建筑施工企业安全生产许可证的说法正确的是A企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的安全生产许可证自动续期B安全生产许可证的有效期为5年C安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续D安全生产许可证遗失补办由申请人告知资质许可机关由资质许可机关在官网发布信息29关于建设工程价款优先受偿的说法正确的是A承包人就逾期支付建设工程价款的利息违约金损害赔偿金等主张优先受偿的人民法院不予支持B建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当优于其他债权C装饰装修工程的承包人无权主张建设工程价款优先受偿权D建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日30甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同合同价款为1000万元约定定金为300万元甲实际支付定金100万元乙按照合同约定开始供货后在合同履行过程中双方发生争议关于本案中定金的说法正确的是A双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20而无效B视为变更约定的定金数额为200万元C若甲违约致使合同目的不能实现则应当向乙支付100万元D若乙违约致使合同目的不能实现则应当向甲返还200万元31下列纠纷中属于侵权纠纷的是A发承包双方因转包工程引起的纠纷B工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷C发承包双方因工程质量问题引起的纠纷D发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷32下列情形中注册建造师将被处以吊销执业资格证书5年内不予注册的是A在执业过程中实施商业贿赂的B允许他人以自己的名义从事执业活动的C因过错造成重大质量事故的D未办理变更注册而继续执业的33招标人与投标人串通投标的情形是A招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息D与招标人存在利害关系的法人投标34根据关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知关于施工现场消防安全的说法正确的是A禁止在施工现场动用明火B施工现场的办公生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置C施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案D不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区35根据绿色施工导则关于临时用地保护的说法正确的是A优化基坑施工方案保持对土地的扰动B红线外临时占地不得占用农田和耕地C施工周期无论长短均按临时绿化处理D工程完工后及时对红线外占地恢复原地形地貌36关于两阶段招标的说法正确的是A对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目招标人必须分两阶段进行招标B第一阶段投标人按照招标文件或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议C第二阶段投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件D招标人要求投标人提交投标保证金的应当在第一阶段提出37关于无效合同法律后果的说法正确的是A无效合同自被确认为无效时起没有法律的约束力B无效合同的当事人因该合同取得的财产应当折价补偿C无效合同中双方都有过错的仅需承担各自的损失D合同无效的不影响合同中有关解决事议方法的条款的效力38当事人未依照法律行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的租赁合同A有效B效力不受影响C无效D效力待定39下列建筑施工条件中属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是A为职工办理了意外伤害保险B依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费C保证本单位生产经营条件所需资金的投入D管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格40关于工程建设强制性标准实施的说法正确的是A工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告B强制性国家标准发布后实施前企业应当继续执行原强制性国家标准C建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料一律不得使用D工程建设中采用国际标准而现行强制标准未作规定的建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案41根据民法典下列合同的免责条款中无效的是A因轻微过失违约无需承担违约责任的条款B因不可抗力造成对方财产损失的免责条款C因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款D因重大过失造成对方财产损失的免责条款42下列投标文件中应当拒收的是A提前送达的投标文件B投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C未通过资格预审的申请人提交的投标文件D未提交投标保证金的投标文件43关于法人在建设工程中的地位的说法正确的是A建设单位应当具备法人资格B建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C非营利法人可以成为建设单位D建设单位应当独立承担民事责任44关于投标人资格预审的说法正确的是A依法必须进行招标的项目的资格预审公告应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异C依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告可以收取适当的成本费用45施工人员对涉及结构安全的试块应当现场采样并提交检测负责见证监督的单位是A设计单位或者监理单位B建设工程质量监督机构或者监理单位C施工图审查机构或者建设单位D监理单位或者建设单位46关于行政复议决定的说法正确的是A行政复议一律采取书面审查的办法B行政复议决定作出前申请人不得撤回行政复议申请C行政复议机关决定撤销该具体行政行为的可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为D申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求47关于欠付工程款的利息支付的说法正确的是A机关事业单位与中小企业订立施工合同可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50B机关事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息率按照每日利率万分之三支付逾期利息C当事人对工程款支付时间约定不明建设工程未交付的起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D当事人对工程款支付时间没有约定建设工程以实际交付的起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日48关于投标保证金的说法正确的是A投标保证金有效期应当超出投标有效期B投标人撤回已提交的投标文件招标人可以不退还投标保证金C投标保证金的上限为招标项目估算价的5D投标截止后投标人撤销投标文件招标人可以不退还投标保证金49关于诉讼时效的说法正确的是A人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B超过诉讼时效期间后权利人起诉的人民法院不予受理C诉讼时效期间届满后义务人已经自愿履行的可以请求返还D当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效50下列行为中属于施工企业业务承揽不良行为的是A超越本单位资质承揽工程的B允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的C不按照与招标人订立合同履行业务情节严重的D涂改伪造出借转让建筑业企业资质证书的51下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目可以采取邀请招标的是A采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目B省自治区直辖市人民政府确定的地方重点项目C由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目D受资金限制只有少量潜在投标人可供选择的项目52关于建设工程领域保证金的说法正确的是A工程项目竣工前已经提交履约保证金的建设单位不得同时预留质量保证金B省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目C未按规定提交保证金保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金D保证金只能以现金方式提交53根据建筑市场信用管理暂行办法不良信用信息公开期限一般为A3个月至1年B1年至3年C3年至5年D6个月至3年54关于借款合同利息的说法正确的是A借款的利息可以预先在本金中扣除B对支付利息的期限没有约定的应当在返还借款时一并支付C借款人提前返还借款利息的应当按照借款合同约定的期间支付利息D借款合同对支付利息没有约定的视为没有利息55建筑节能分部工程验收的主持人应当是A施工企业项目经理B设计单位节能设计负责人C总监理工程师建设单位项目负责人D施工企业技术负责人56关于移送管辖的说法正确的是A移送管辖权仅限于上下级法院之间B移送管辖与管辖权转移的程序完全相同C受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的可以再进行移送D移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理57下列安全生产责任中属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是A组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B保证本单位安全投入的有效实施C督促检查危险性较大工程的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患D现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况58施工合同履行中关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法正确的是A设计单位应当负责返修费用由设计单位承担B施工企业应当负责返修费用由施工企业支付C施工企业应当负责返修费用由建设单位先行承担D建设单位应当负责返修费用由设计单位承担59关于仲裁调解的说法正确的是A仲裁调解书经双方当事人签收后即发生法律效力B仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C仲裁调解达成协议的仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D仲裁调解书签收前当事人反悔的当事人应当重新申请仲裁60根据建设工程安全生产管理条例应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是A未由专业技术人员现场监督的B未审查拆装方案的C未审查安全施工措施的D未向建设单位进行安全使用说明办理移交手续的二多项选择题61关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法正确的是A中标候选人公示期不得少于3日B招标人应当收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C投标人对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出D招标人应当自收到对评标结果的异议之日起5日内作出答复E招标人在对评标结果的异议作出答复前可以暂停招标投标活动62下列责任中建设单位的安全责任有A编制安全技术措施和安全专项施工方案B总体协调总分包单位的安全生产C申请中断道路交通的批准手续D向施工企业提供真实准确和完整的有关资料E确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用63根据民法典保证合同担保的范围包括A主债权及利息B违约金C损害赔偿金D定金E实现债权的费用64关于法的效力层级的说法正确的有A自治条例和单行条例依法对法律行政法规地方性法规作变通规定的在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定B宪法是国家的根本大法具有最高的法律效力C法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致不能确定如何适用时由全国人民代表大会常务委员会裁决D省自治区直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案E行政法规的法律效力仅次于宪法65根据建设工程质量管理条例关于建设工程质量保修期的说法正确的有A建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用B质量保修期内施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任C质量保修期的起始日是竣工验收合格之日D对于电气管线工程建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期E建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期66下列条款中劳动合同应当具备的条款有A试用期B社会保险C劳动合同期限D工作方法与要求E工作内容和工作地点67根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法下列情形中属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有A施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的B工程造价管理机构发布价格调整信息的C国家有关政策变化影响合同价款的D市场价格发生变化的E经批准变更设计的68下列情形中属于应当重新组织建筑节能工程验收的是A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的B参加验收人员不具备相应资格的C建筑节能工程存在质量缺陷的D参加验收各方主体验收意见不一致的E验收程序和执行标准不符合要求的69根据劳动合同法劳动合同终止的情形有A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的B用人单位营业执照到期的C用人单位进入破产重整程序的D劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的E用人单位决定提前解散的70招标人的下列行为中属于以不合理的条件限制排斥潜在投标人的有A对同一招标项目向投标人提出有差别的项目信息B对潜在投标人采取不同的资格审查标准C设定与合同履行有关的资格条件D指定特定的专利商标品牌原产地或者供应商E以投标人的业绩奖项作为加分条件71关于联合体投标的说法正确的有A联合体投标一般适用于大型的或者结构复杂的建设项目B联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力C联合体中标的联合体各方应当共同与招标人订立合同D由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较高的单位确定资质等级E联合体中标的联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任72关于未成年工劳动保护的说法正确的有A用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生和培训B用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的的劳动C用人单位应当对未成年工定期进行健康检查D用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动E用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动73根据民法典租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有A租赁物在承租人按照租赁合同占用期限内发生所有权变动的B出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的C当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确依法仍不能确定的D租赁物被司法机关依法查封扣押的E租赁物危及承租人安全或者健康的承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格74关于商标专用权的说法正确的有A商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的具体权利B商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算D商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让E商标专用权的内容包括财产权和人身权75关于施工现场大气污染防治的说法正确的有A施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任B工程渣土建筑垃圾应当进行资源化处理C小型工程的工程造价可以不列支防止扬尘污染的费用D施工工地应当公示扬尘污染的相关信息E暂时不能开工的施工工地施工企业应当对裸露地面进行覆盖76下列情形中可以引起诉讼时效中断的有A权利人申请仲裁B义务人同意履行义务C不可抗力D权利人被义务人或者其他人控制E权利人向义务人提出履行请求77下列纠纷中属于劳动争议范围的有A劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷C劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷D因除名辞退和辞职离职发生的纠纷E劳动者退休后与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金医疗费工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷78根据房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法关于工程总承包单位的说法正确的有A工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质B工程总承包单位可以由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体C工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力财务和风险承担能力D工程总承包单位应当具有与发包工程相类似的设计施工或工程总承包业绩E工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位或者造价咨询单位79根据民法典受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有A一方当事人按照合同约定先行给付后该合同被确认无效B为履行道德义务进行的给付C债务到期之前的清偿D明知无给付义务而进行的债务清偿E无处分权人处分他人财产而取得的利益80关于建设用地使用权的说法正确的有A建设用地使用权可以在土地的地表地上或者地下分别设立B建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式C建设用地使用权人应当合理利用土地不得改变土地用途D建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上E建设用地使用权消灭的该土地使用权人应当及时办理注销登记答案解析部分1答案D解析内容考查本题考查的是建设工程代理行为的终止选项分析民法典规定有下列情形之一的委托代理终止1代理期限届满或者代理事务完成2被代理人取消委托或者代理人辞去委托代理人辞去委托正确3代理人丧失民事行为能力被代理人丧失民事行为能力错误4代理人或者被代理人死亡5作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止2答案B解析内容考查本题考查的是与土地相关的物权选项分析建设用地使用权自登记时设立3答案A解析内容考查本题考查的是建设工程债的产生选项分析施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债正确施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债在材料设备买卖合同中材料设备的买方只能是施工企业错误在材料设备买卖合同中材料设备的买方可能是施工单位也可能是建设单位在施工合同中对于完成施工任务施工企业是债权人建设单位是债务人在施工合同中对于支付工程款建设单位是债权人施工企业是债务人错误施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款对于完成施工任务建设单位是债权人施工单位是债务人对于支付工程款则相反4答案A解析内容考查本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任选项分析使用注册商标违法的行政责任按照商标法的规定使用注册商标有下列行为之一的由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标自行改变注册商标的自行改变注册商标的注册人名称地址或者其他注册事项的自行转让注册商标的连续3年停止使用的5答案A解析内容考查本题考查的是抵押权选项分析以动产抵押的抵押权自抵押合同生效时设立未经登记不得对抗善意第三人抵押权与其担保的债权同时存在抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保同一财产向两个以上债权人抵押的拍卖变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿1抵押权已经登记的按照登记的时间先后确定清偿顺序2抵押权已经登记的先于未登记的受偿3抵押权未登记的按照债权比例清偿其他可以登记的担保物权清偿顺序参照上述规定6答案D解析内容考查本题考查的是保险索赔选项分析投保人等应当及时提出保险索赔投保人被保险人或者受益人知道保险事故发生后应当及时通知保险人这与索赔的成功与否密切相关因为资金有时间价值如果保险事件发生后很长时间才能取得索赔即使是全额赔偿也不足以补偿自己的全部损失而且时间过长还会给索赔人的取证或保险人的理赔增加很大的难度这就要求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存当保险事件发生后更应注意证据收集有时还需要有关部门的证明保险单上载明的保险财产全部损失应当按照全损进行保险索赔保险单上载明的保险财产没有全部损失应当按照部分损失进行保险索赔但是财产虽然没有全部毁损或者灭失但其损坏程度已达到无法修理或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的也应当按照全损进行索赔如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求7答案B解析内容考查本题考查的是施工许可证的法定批准条件选项分析建设单位申请领取施工许可证应当具备下列条件并提交相应的证明文件1依法应当办理用地批准手续的已经办理该建筑工程用地批准手续2依法应当办理建设工程规划许可证的已经取得建设工程规划许可证3施工场地已经基本具备施工条件需要征收房屋的其进度符合施工要求4已经确定施工企业5有满足施工需要的资金安排施工图纸及技术资料建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书施工图设计文件已按规定审查合格6有保证工程质量和安全的具体措施8答案D解析内容考查本题考查的是施工现场固体废物污染环境防治的规定选项分析原建设部绿色施工导则建质2007223号规定加强建筑垃圾的回收再利用力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40对于碎石类土石方类建筑垃圾可采用地基填埋铺路等方式提高再利用率力争再利用率大于509答案C解析内容考查本题考查的是企业资质的法定条件和等级选项分析住房和城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知建办市函2016462号中指出为切实减轻企业负担各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理招标活动中不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码査询建筑业企业资质管理规定中规定资质证书有效期为5年建筑业企业资质证书有效期届满企业继续从事建筑施工活动的应当于资质证书有效期届满3个月前向原资质许可机关提出延续申请10答案A解析内容考查本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式选项分析2021年1月经修改后公布的行政处罚法规定行政处罚的种类1警告通报批评2罚款没收违法所得没收非法财物3暂扣许可证件降低资质等级吊销许可证件4限制开展生产经营活动责令停产停业责令关闭限制从业5行政拘留6法律行政法规规定的其他行政处罚2020年12月经修改后公布的中华人民共和国刑法以下简称刑法规定刑罚分为主刑和附加刑主刑的种类如下1管制2拘役3有期徒刑4无期徒刑5死刑附加刑的种类如下1罚金2剥夺政治权利3没收财产4驱逐出境11答案C解析内容考查本题考查的是建设工程施工合同的法定形式选项分析当事人订立合同可以采用书面形式口头形式或者其他形式书面形式是合同书信件电报电传传真等可以有形地表现所载内容的形式以电子数据交换电子邮件等方式能够有形地表现所载内容并可以随时调取查用的数据电文视为书面形式其他形式合同可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立也可以称之为默示合同12答案D解析内容考查本题考查的是属于国家保护文物的范围选项分析2017年11月经修改后公布的中华人民共和国文物保护法以下简称文物保护法规定在中华人民共和国境内下列文物受国家保护1具有历史艺术科学价值的古文化遗址古墓葬古建筑石窟寺和石刻壁画2与重大历史事件革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹实物代表性建筑3历史上各时代珍贵的艺术品工艺美术品4历史上各时代重要的文献资料以及具有历史艺术科学价值的手稿和图书资料等5反映历史上各时代各民族社会制度社会生产社会生活的代表性实物13答案A解析内容考查本题考查的是工程价款的支付选项分析当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的人民法院不予准许超纲最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一规定当事人对工程量有争议的按照施工过程中形成的签证等书面文件确认承包人能够证明发包人同意其施工但未能提供签证文件证明工程量发生的可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效但建设工程质量合格一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的人民法院应予支持实际履行的合同难以确定当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的人民法院应予支持14答案C解析内容考查本题考查的是编制安全技术措施临时用电方案和安全专项施工方案选项分析施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案实行施工总承包的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制危大工程实行分包的专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字加盖单位公章并由总监理工程师审查签字加盖执业印章后方可实施危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章对于超过一定规模的危大工程施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证15答案D解析内容考查本题考查的是施工生产安全事故的调查选项分析事故调查组履行下列职责1查明事故发生的经过原因人员伤亡情况及直接经济损失2认定事故的性质和事故责任3提出对事故责任者的处理建议4总结事故教训提出防范和整改措施5提交事故调查报告16答案A解析内容考查本题考查的是人民调解选项分析经人民调解委员会调解达成调解协议的可以制作调解协议书当事人认为无需制作调解协议的可以采取口头协议的方式人民调解员应当记录协议内容经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力当事人应当履行当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的一方当事人可以向法院提起诉讼经人民调解委员会调解达成调解协议后双方当事人认为有必要的可以按照民事诉讼法的规定自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议此知识点已删除17答案A解析内容考查本题考查的是生产安全事故的等级划分标准选项分析根据生产安全事故以下简称事故造成的人员伤亡或者直接经济损失事故一般分为以下等级1特别重大事故是指造成30人以上死亡或者100人以上重伤包括急性工业中毒下同或者1亿元以上直接经济损失的事故2重大事故是指造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故3较大事故是指造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故4一般事故是指造成3人以下死亡或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的ampquot以上ampquot包括本数所称的ampquot以下ampquot不包括本数18答案D解析内容考查本题考查的是投标人选项分析与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人不得参加投标单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标违反以上规定的相关投标均无效投标人发生合并分立破产等重大变化的应当及时书面告知招标人投标人不再具备资格预审文件招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的其投标无效19答案C解析内容考查本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护选项分析用人单位应当对未成年工定期进行健康检查不得安排女职工在经期从事高处低温冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动不得安排其延长工作时间和夜班劳动对怀孕7个月以上的女职工不得安排其延长工作时间和夜班劳动20答案D解析内容考查本题考查的是可撤销合同选项分析民法典规定有下列情形之一的撤销权消灭1当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权2当事人受胁迫自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权3当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的撤销权消灭代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同可以撤销错误可撤销合同的种类1因重大误解订立的合同2在订立合同时显失公平的合同3以欺诈手段订立的合同4以胁迫的手段订立的合同当事人只能以提起诉讼的方式行使撒销权错误被欺诈胁迫重大误解方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力错误无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力21答案B解析内容考查本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围选项分析取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察设计施工监理招标代理造价咨询等一项或者多项资质的单位经注册后方可从事相应的执业活动担任施工单位项目负责人的应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理也可以在勘察设计监理招标代理造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换如发生下列情形之一的应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人1发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的2发包方同意更换项目负责人的3因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的建设工程合同履行期间变更项目负责人的企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更注册建造师担任施工项目负责人在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前除以上规定的情形外不得变更注册至另一企业22答案B解析内容考查本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担选项分析出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物除当事人另有约定外毁损灭失的风险自合同成立时起由买受人承担23答案A解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析检测机构应当建立档案管理制度并应当单独建立检测结果不合格项目台账检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料构配件和设备检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由施工单位归档质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测24答案A解析内容考查本题考查的是招标基本程序评标选项分析有下列情形之一的评标委员会应当否决其投标1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字2投标联合体没有提交共同投标协议3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价但招标文件要求提交备选投标的除外5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应7投标人有串通投标弄虚作假行贿等违法行为招标人应向评标委员会提供评标所必需的信息评标过程中评标委员会成员不能继续评标被更换后由更换后的评标委员会成员继续进行评审超纲评标过程中评标委员会成员不能继续评标被更换后被更换的成员所做的评审结论无效由更换后的评标委员会成员重新评审25答案B解析内容考查本题考查的是仲裁协议选项分析当事人对仲裁协议效力有异议的应当在仲裁庭首次开庭前提出当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的人民法院不予受理当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件由仲裁协议约定的仲裁机构所在地仲裁协议签订地申请人住所地被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖26答案B解析内容考查本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定选项分析用能单位应当按照合理用能的原则加强节能管理制定并实施节能计划和节能技术措施降低能源消耗用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度对各类能源的消费实行分类计量和统计并确保能源消费统计数据真实完整发展循环经济应当在技术可行经济合理和有利于节约资源保护环境的前提下按照减量化优先的原则实施任何单位不得对能源消费实行包费制27答案B解析内容考查本题考查的是劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任选项分析用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的应当向劳动者每月支付2倍的工资28答案D解析内容考查本题考查的是安全生产许可证的有效期选项分析企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时经原安全生产许可证颁发管理机关同意不再审查安全生产许可证有效期延期3年安全生产许可证的有效期为3年安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续建筑施工企业安全生产许可证遗失补办由申请人告知资质许可机关由资质许可机关在官网发布信息29答案A解析内容考查本题考查的是工程价款的支付选项分析承包人就逾期支付建设工程价款的利息违约金损害赔偿金等主张优先受偿的人民法院不予支持最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一规定承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权装饰装修工程具备折价或者拍卖条件装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的人民法院应予支持承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权但最长不得超过18个月自发包人应当给付建设工程价款之日起算30答案D解析内容考查本题考查的是定金选项分析给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定致使不能实现合同目的的无权请求返还定金收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定致使不能实现合同目的的应当双倍返还定金定金的数额由当事人约定但不得超过主合同标的额的20超过部分不产生定金的效力实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的视为变更约定的定金数额本题合同价款为1000万元定金应为100020200万元因此本题约定的300万元超出的100万元是不产生合同的效力的但是本题实际支付100万元定金以实际支付的100万元为准若甲违约致使合同目的不能实现无权请求返还定金若乙违约致使合同目的不能实现则应当向甲返还200万元因此若乙违约致使合同目的不能实现则应当向甲返还200万元为正确答案31答案B解析内容考查本题考查的是建设工程债的产生选项分析侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为在当事人之间因产生了合同法律关系也就是产生了权利义务关系便设立了债的关系发承包双方因转包工程引起的纠纷属于违法行为发承包双方因工程质量问题引起的纠纷发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷属于合同之债有合同法律关系32答案C解析内容考查本题考查的是注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任选项分析建设工程质量管理条例规定违反本条例规定注册建筑师注册结构工程师注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的责令停止执业1年造成重大质量事故的吊销执业资格证书5年以内不予注册情节特别恶劣的终身不予注册33答案C解析内容考查本题考查的是禁止招标人与投标人串通投标选项分析有下列情形之一的属于招标人与投标人串通投标1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人2招标人直接或者间接向投标人泄露标底评标委员会成员等信息3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价4招标人授意投标人撤换修改投标文件5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为34答案C解析内容考查本题考查的是施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施选项分析动用明火必须实行严格的消防安全管理禁止在具有火灾爆炸危险的场所使用明火施工现场的办公生活区与作业区应当分开设置并保持安全距离施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案并由专职安全管理人员进行现场监督施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍35答案D解析内容考查本题考查的是施工节能的规定选项分析临时用地保护1应对深基坑施工方案进行优化减少土方开挖和回填量最大限度地减少对土地的扰动保护周边自然生态环境2红线外临时占地应尽量使用荒地废地少占用农田和耕地工程完工后及时对红线外占地恢复原地形地貌使施工活动对周边环境的影响降至最低3利用和保护施工用地范围内原有绿色植被对于施工周期较长的现场可按建筑永久绿化的要求安排场地新建绿化36答案C解析内容考查本题考查的是建设工程招标方式投标保证金选项分析对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目招标人必须分两阶段进行招标错误不是必须对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目招标人可以分两阶段进行招标第一阶段投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求编制招标文件第二阶段招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的应当在第二阶段提出37答案D解析内容考查本题考查的是无效合同选项分析民法典规定无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力民事法律行为无效被撤销或者确定不发生效力后行为人因该行为取得的财产应当予以返还不能返还或者没有必要返还的应当折价补偿有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失双方都有过错的应当各自承担相应的责任38答案B解析内容考查本题考查的是租赁合同的法律规定选项分析当事人未依照法律行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的不影响合同的效力39答案B解析内容考查本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件选项分析建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备12项安全生产条件1建立健全安全生产责任制制定完备的安全生产规章制度和操作规程2保证本单位安全生产条件所需资金的投入3设置安全生产管理机构按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员4主要负责人项目负责人专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格5特种作业人员经有关业务主管部门考核合格取得特种作业操作资格证书6管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格7依法参加工伤保险依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险为从业人员交纳保险费8施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律法规标准和规程的要求9有职业危害防治措施并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装10有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防监控措施和应急预案11有生产安全事故应急救援预案应急救援组织或者应急救援人员配备必要的应急救援器材设备12法律法规规定的其他条件40答案A解析内容考查本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定选项分析选项工程建设中采用国际标准而现行强制标准未作规定的建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案涉及的知识点已删除但不影响此题答案工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告强制性国家标准管理办法规定强制性国家标准发布后实施前企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准建设工程勘察设计文件中规定采用的新技术新材料可能影响建设工程质量和安全又没有国家技术标准的应当由国家认可的检测机构进行试验论证出具检测报告并经国务院有关主管部门或者省自治区直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后方可使用工程建设中采用国际标准或者国外标准而现行强制性标准未作规定的建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案41答案D解析内容考查本题考查的是无效合同选项分析民法典规定合同中的下列免责条款无效1造成对方人身损害的2因故意或者重大过失造成对方财产损失的42答案C解析内容考查本题考查的是联合体投标投标文件选项分析招标投标法实施条例规定未通过资格预审的申请人提交的投标文件以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件招标人应当拒收联合体各方应当签订共同投标协议明确约定各方拟承担的工作和责任并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人联合体中标的联合体各方应当共同与招标人签订合同就中标项目向招标人承担连带责任43答案C解析内容考查本题考查的是法人在建设工程中的地位选项分析建设单位应当具备法人资格错误非营利法人可以成为建设单位正确建设单位一般也应当具有法人资格但有时候建设单位也可能是没有法人资格的其他组织建设工程中的法人可以不具有民事行为能力错误建设单位应当独立承担民事责任错误法人在建设工程中的地位表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务方能承担民事责任建设单位可能是没有法人资格的其他组织其他组织不用独立承担责任44答案C解析内容考查本题考查的是招标基本程序资格审查招标人违法行为应承担的法律责任选项分析依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日招标投标法实施条例规定招标人有下列限制或者排斥潜在投标人行为之一的由有关行政监督部门依照招标投标法第51条的规定处罚即责令改正可以处1万元以上5万元以下的罚款1依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告2在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致影响潜在投标人申请资格预审或者投标指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告可以收取适当的成本费用错误超纲发布媒介应当免费提供发布服务并允许社会公众和市场主体免费及时查阅公示的完整信息依法必须进行招标的项目的资格预审公告应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布错误超纲依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布45答案D解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析施工人员对涉及结构安全的试块试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测46答案C解析内容考查本题考查的是行政复议决定选项分析行政复议原则上采取书面审查的办法但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时可以向有关组织和人员调查情况听取申请人被申请人和第三人的意见行政复议决定作岀前申请人要求撤回行政复议申请的经说明理由可以撤回撤回行政复议申请的行政复议终止对于决定撤销或者确认该具体行政行为违法的可以责令被申请人在一定期限内重新作岀具体行政行为申请人在申请行政复议时可以一并提岀行政赔偿请求行政复议机关对符合国家赔偿法有关规定应当给予赔偿的在决定撤销变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时应同时决定被申请人依法给予赔偿47答案C解析选项机关事业单位与中小企业订立施工合同可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50机关事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息率按照每日利率万分之三支付逾期利息涉及知识点已删除但不影响此题答案内容考查本题考查的是工程价款的支付选项分析机关事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的应当支付逾期利息双方对逾期利息的利率有约定的约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率未作约定的按照每日利率万分之五支付逾期利息利息从应付工程价款之日计付当事人对付款时间没有约定或者约定不明的下列时间视为应付款时间1建设工程已实际交付的为交付之日2建设工程没有交付的为提交竣工结算文件之日3建设工程未交付工程价款也未结算的为当事人起诉之日48答案D解析内容考查本题考查的是投标保证金选项分析投标保证金有效期应当与投标有效期一致投标人撤回已提交的投标文件招标人已收取投标保证金的应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还招标投标法实施条例规定招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的投标保证金不得超过招标项目估算价的2工程建设项目施工招标投标办法进一步规定投标保证金不得超过项目估算价的2但最高不得超过80万元人民币投标截止后投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金49答案D解析内容考查本题考查的是民事诉讼时效选项分析民法典规定人民法院不得主动适用诉讼时效的规定超过诉讼时效期间权利人起诉如果符合民事诉讼法规定的起诉条件法院仍然应当受理诉讼时效期间届满后义务人同意履行的不得以诉讼时效期间届满为由抗辩义务人已经自愿履行的不得请求返还当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效50答案C解析内容考查本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准选项分析承揽业务不良行为认定标准1利用向发包单位及其工作人员行贿提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的2相互串通投标或与招标人串通投标的以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的3以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标的4不按照与招标人订立的合同履行义务情节严重的5将承包的工程转包或违法分包的资质不良行为认定标准1未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽工程的2以欺骗手段取得资质证书承揽工程的3允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的4未在规定期限内办理资质变更手续的5涂改伪造出借转让建筑业企业资质证书的6按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训考核未取得证书上岗情节严重的51答案A解析内容考查本题考查的是建设工程招标方式选项分析招标投标法实施条例进一步规定国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目应当公开招标但有下列情形之一的可以邀请招标1技术复杂有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择2采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省自治区直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的经国务院发展计划部门或者省自治区直辖市人民政府批准可以进行邀请招标52答案A解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的建设单位不得同时预留工程质量保证金严禁新设保证金项目未按规定或合同约定返还保证金的保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金转变保证金缴纳方式推行银行保函制度53答案D解析内容考查本题考查的是建筑市场诚信行为的公布选项分析建筑市场各方主体的信用信息公开期限为1基本信息长期公开2优良信用信息公开期限一般为3年3不良信用信息公开期限一般为6个月至3年并不得低于相关行政处罚期限具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定54答案D解析内容考查本题考查的是借款合同的法律规定选项分析借款的利息不得预先在本金中扣除借款人应当按照约定的期限支付利息对支付利息的期限没有约定或者约定不明确可以协议补充不能达成补充协议的按照合同有关条款或者交易习惯确定对于不能达成补充协议也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的借款期间不满1年的应当在返还借款时一并支付借款期间1年以上的应当在每届满1年时支付剩余期间不满1年的应当在返还借款时一并支付借款人提前返还借款的除当事人另有约定外应当按照实际借款的期间计算利息借款合同对支付利息没有约定的视为没有利息55答案C解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持施工单位项目经理项目技术负责人和相关专业的质量检查员施工员参加施工单位的质量或技术负责人应参加设计单位节能设计人员应参加56答案D解析内容考查本题考查的是民事诉讼的法院管辖选项分析人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的应当移送有管辖权的人民法院受移送的人民法院应当受理受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的应当报请上级人民法院指定管辖不得再自行移送移送管辖有两种一种是同级人民法院间的移送管辖一般是由于地域管辖的原因引起的另一种是上下级人民法院间的移送管辖一般是由于级别管辖的原因引起的移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理管辖权转移是指上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审民事案件确有必要将本院管辖的第一审民事案件交下级人民法院审理的应当报请其上级人民法院批准下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件认为需要由上级人民法院审理的可以报请上级人民法院审理即有管辖权的法院将案件转移给没有管辖权的法院所以移送管辖与管辖权转移的程序不同57答案D解析内容考查本题考查的是施工单位的安全生产责任选项分析项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责1负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录2现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况3对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处4对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改5对于发现的重大安全隐患有权向企业安全生产管理机构报告6依法报告生产安全事故情况生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制加强安全生产标准化建设2组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划4保证本单位安全生产投入的有效实施5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制督促检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患6组织和l定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案7及时如实报告生产安全事故58答案C解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析对已发现的质量缺陷建筑施工企业应当修复对于非施工单位原因造成的质量问题施工单位也应当负责返修但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责发包人具有下列情形之一造成建设工程质量缺陷应当承担过错责任1提供的设计有缺陷2提供或者指定购买的建筑材料建筑构配件设备不符合强制性标准3直接指定分包人分包专业工程59答案A解析内容考查本题考查的是仲裁仲裁和解与调解选项分析调解达成协议的当事人可以撤回仲裁申请也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力在调解书签收前当事人反悔的仲裁庭应当及时作出裁决调解不成的仲裁庭应当及时作岀裁决60答案A解析内容考查本题考查的是机械设备等单位违法行为应承担的法律责任选项分析施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施安装拆卸单位有下列行为之一的责令限期改正处5万元以上10万元以下的罚款情节严重的责令停业整顿降低资质等级直至吊销资质证书造成损失的依法承担赔偿责任1未编制拆装方案制定安全施工措施的2未由专业技术人员现场监督的3未出具自检合格证明或者出具虚假证明的4未向施工单位进行安全使用说明办理移交手续的61答案AC解析内容考查本题考查的是中标的法定要求选项分析依法必须进行招标的项目招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人公示期不得少于3日投标人对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的应当在中标候选人公示期间提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复作出答复前应当暂停招标投标活动62答案CDE解析内容考查本题考查的是建设单位相关的安全责任选项分析编制安全技术措施和安全专项施工方案总体协调总分包单位的安全生产是施工单位的安全责任建设单位相关的安全责任一依法办理有关批准手续有下列情形之一的建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续1需要临时占用规划批准范围以外场地的2可能损坏道路管线电力邮电通信等公共设施的3需要临时停水停电中断道路交通的4需要进行爆破作业的5法律法规规定需要办理报批手续的其他情形二向施工单位提供真实准确和完整的有关资料三不得提出违法要求和随意压缩合同工期四确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用建设单位在编制工程概算时应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用五不得要求购买租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等六申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料七装修工程和拆除工程的规定63答案ABCE解析内容考查本题考查的是保证的基本法律规定选项分析保证担保的范围包括主债权及利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用64答案ABCD解析内容考查本题考查的是法的效力层级选项分析自治条例和单行条例依法对法律行政法规地方性法规作变通规定的在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定宪法是国家的根本大法具有最高的法律效力法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致不能确定如何适用时由全国人民代表大会常务委员会裁决省自治区直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律高于地方性法规和部门规章65答案CDE解析内容考查本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定选项分析建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定并根据鉴定结果采取加固维修等措施重新界定使用期施工单位在建设工程质量保修书中应当对建设单位合理使用建设工程有所提示如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构设备位置以及不当装修等造成质量问题的施工单位不承担保修责任由此而造成的质量受损或者其他用户损失应当由责任人承担相应的责任建设工程质量管理条例规定在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为1基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为5年3供热与供冷系统为2个采暖期供冷期4电气管线给排水管道设备安装和装修工程为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的其保修期限可以高于法定的最低保修期限但不能低于最低保修期限否则视作无效66答案BCE解析内容考查本题考查的是劳动合同的基本条款选项分析劳动合同应当具备以下条款1用人单位的名称住所和法定代表人或者主要负责人2劳动者的姓名住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码3劳动合同期限4工作内容和工作地点5工作时间和休息休假6劳动报酬7社会保险8劳动保护劳动条件和职业危害防护9法律法规规定应当纳入劳动合同的其他事项劳动合同除上述规定的必备条款外用人单位与劳动者可以约定试用期培训保守秘密补充保险和福利待遇等其他事项67答案BCE解析内容考查本题考查的是工程价款的支付选项分析发承包双方应当在合同中约定发生下列情形时合同价款的调整方法1法律法规规章或者国家有关政策变化影响合同价款的2工程造价管理机构发布价格调整信息的3经批准变更设计的4发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的5双方约定的其他因素68答案BDE解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析工程项目验收存在以下问题之一的应重新组织建筑节能工程验收1验收组织机构不符合法规及规范要求的2参加验收人员不具备相应资格的3参加验收各方主体验收意见不一致的4验收程序和执行标准不符合要求的5各方提出的问题未整改完毕的69答案ADE解析内容考查本题考查的是劳动合同的解除和终止选项分析劳动合同法第44条规定有下列情形之一的劳动合同终止1劳动合同期满的2劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的3劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的4用人单位被依法宣告破产的5用人单位被吊销营业执照责令关闭撤销或者用人单位决定提前解散的6法律行政法规规定的其他情形70答案ABD解析内容考查本题考查的是禁止限制排斥投标人的规定选项分析招标投标法实施条例规定招标人不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人或者投标人招标人有下列行为之一的属于以不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人1就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息2设定的资格技术商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关3依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩奖项作为加分条件或者中标条件4对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准5限定或者指定特定的专利商标品牌原产地或者供应商6依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式7以其他不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人71答案AC解析内容考查本题考查的是联合体投标选项分析联合体投标是一种特殊的投标人组织形式一般适用于大型的或结构复杂的建设项目联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的联合体各方均应当具备规定的相应资格条件由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级联合体中标的联合体各方应当共同与招标人签订合同就中标项目向招标人承担连带责任72答案ABCD解析内容考查本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护选项分析劳动法规定不得安排未成年工从事矿山井下有毒有害国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动用人单位应当对未成年工定期进行健康检查原劳动部未成年工特殊保护规定劳部发1994498号规定未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育培训73答案CE解析内容考查本题考查的是租赁合同的法律规定选项分析当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确可以协议补充不能达成补充协议的按照合同有关条款或者交易习惯确定对于不能达成补充协议也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的视为不定期租赁当事人可以随时解除合同但应当在合理期限之前通知对方租赁物危及承租人的安全或者健康的即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格承租人仍然可以随时解除合同租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的不影响租赁合同的效力承租人经出租人同意可以对租赁物进行改善或者增设他物承租人未经出租人同意对租赁物进行改善或者增设他物的出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失74答案BCD解析内容考查本题考查的是建设工程知识产权的常见种类选项分析商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利商标专用权包括使用权和禁止权两个方面注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让也可以将商标单独转让同其他知识产权不同商标专用权的内容只包括财产权商标设计者的人身权受著作权法保护75答案ABD解析内容考查本题考查的是施工现场大气污染的防治选项分析建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任工程渣土建筑垃圾应当进行资源化处理施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案在施工工地公示扬尘污染防治措施负责人扬尘监督管理主管部门等信息暂时不能开工的建设用地建设单位应当对裸露地面进行覆盖超过三个月的应当进行绿化铺装或者遮盖76答案ABE解析内容考查本题考查的是民事诉讼时效选项分析民法典规定有下列情形之一的诉讼时效中断从中断有关程序终结时起诉讼时效期间重新计算1权利人向义务人提出履行请求2义务人同意履行义务3权利人提起诉讼或者申请仲裁4与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形民法典规定在诉讼时效期间的最后6个月内因下列障碍不能行使请求权的诉讼时效中止1不可抗力2无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人或者法定代理人死亡丧失民事行为能力丧失代理权3继承开始后未确定继承人或者遗产管理人4权利人被义务人或者其他人控制5其他导致权利人不能行使请求权的障碍自中止时效的原因消除之日起满6个月诉讼时效期间届满根据上述规定诉讼时效中止应当同时满足两个条件1权利人由于不可抗力或者其他障碍不能行使请求权2导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内77答案BDE解析内容考查本题考查的是劳动争议的解决选项分析按照2007年12月公布的中华人民共和国劳动争议调解仲裁法以下简称劳动争议仲裁法和最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释一法释202026号的规定劳动争议的范围主要是1因确认劳动关系发生的争议2因订立履行变更解除和终止劳动合同发生的争议3因除名辞退和辞职离职发生的争议4因工作时间休息休假社会保险福利培训以及劳动保护发生的争议5因劳动报酬工伤医疗费经济补偿或者赔偿金等发生的争议6劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷7劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同但已形成劳动关系后发生的纠纷8劳动者与用人单位因劳动关系是否已经解除或者终止以及应否支付解除或者终止劳动关系经济补偿金发生的纠纷9劳动者与用人单位解除或者终止劳动关系后请求用人单位返还其收取的劳动合同定金保证金抵押金抵押物发生的纠纷或者办理劳动者的人事档案社会保险关系等移转手续发生的纠纷10劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由要求用人单位赔偿损失发生的纠纷11劳动者退休后与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金医疗费工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷12劳动者因为工伤职业病请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷13劳动者依据劳动合同法第85条规定要求用人单位支付加付赔偿金发生的纠纷14因企业自主进行改制发生的纠纷15法律法规规定的其他劳动争议最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释一规定下列纠纷不属于劳动争议1劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷2劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷3劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷4家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷5个体工匠与帮工学徒之间的纠纷6农村承包经营户与受雇人之间的纠纷78答案ABCD解析内容考查本题考查的是工程总承包项目的发包和承包选项分析工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力财务和风险承担能力以及与发包工程相类似的设计施工或者工程总承包业绩工程总承包单位应当具有与发包工程相类似的设计施工或工程总承包业绩工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位项目管理单位监理单位造价咨询单位招标代理单位79答案AE解析内容考查本题考查的是建设工程债的产生选项分析民法典规定得利人没有法律根据取得不当利益的受损失的人可以请求得利人返还取得的利益但是有下列情形之一的除外1为履行道德义务进行的给付2债务到期之前的清偿3明知无给付义务而进行的债务清偿80答案ABD解析内容考查本题考查的是与土地相关的物权选项分析建设用地使用权可以在土地的地表地上或者地下分别设立设立建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上不包括集体所有的农村土地建设用地使用权人应当合理利用土地不得改变土地用途需要改变土地用途的应当依法经有关行政主管部门批准言外之意经过批准即可改变用途建设用地使用权消灭的出让人应当及时办理注销登记登记机构应当收回建设用地使用权证书