二级建造师建设工程法规及相关知识第七章建设工程质量法律制度含解析.docx

二级建造师新建设工程法规及相关知识第七章建设工程质量法律制度含解析一单项选择题1根据工程建设行业标准管理办法规定工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审复审的结论不包括A继续有效B予以修订C另行制定D予以废止2工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准下列不属于强制性标准的是A工程建设施工包括安装及验收通用的综合标准B工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准C工程建设通用的术语符号代号量与单位建筑模数和制图方法标准D工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准3根据建筑法施工企业在施工中使用不合格的建筑材料建筑构配件和设备情节尚不严重的应当给予的处罚是A吊销资质证书B责令停业整顿C责令改正处以罚款D降低资质等级4工程建设行业标准应当适时进行复审确认其继续有效或予以修订废止一般复审一次A2年B3年C4年D5年5关于强制性国家标准的说法正确的是A对保障人身健康和生命财产安全的技术要求可以制定强制性国家标准B强制性标准文本应当免费向社会公开C强制性国家标准应当由国务院批准发布D复审周期一般不得超过3年6下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有A五方责任主体是指建筑工程的建设设计施工监理供货等五方参与单位B五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认C项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任D施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任7根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定下列关于见证取样人员的说法正确的是A见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任D试样应作出标识封志并由见证人员和取样人员签字8根据建设工程质量检测管理办法规定检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括A检测人员签字B检测机构法定代表人签署C加盖检测机构公章D工程监理单位盖章确认9工程质量检测报告的归档单位是A建设单位B监理单位C施工单位D设计单位10建筑工地使用的下列材料不必实施见证取样和送检的是A用于承重墙的砖B用于非承重结构的混凝土小型砌块C用于拌制混凝土的水泥D地下屋面厕浴间使用的防水材料11某工地施工人员欲将用于承重结构的混凝土试块见证取样和送检见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的A20B25C30D4012关于施工质量检验和返修的说法不正确的有A工程质量检测机构不得转让检测业务B竣工验收时发现质量问题的工程由施工单位负责返修C隐蔽工程在隐蔽前施工单位通知建设单位或监理单位即可D严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的可追究项目负责人的责任13关于建设工程见证取样的说法正确的是A试样的真实性只能由取样人员负责B取样人员应在试样或其包装上作出标识封志并由其签字后即可C见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D标识和封志应标明工程名称取样部位取样日期样品名称和样品数量14关于工程质量检测的说法正确的是A检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由施工企业归档C检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系15某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷发包方要求施工单位进行返修施工单位下列答复正确的是A质量缺陷不是由施工单位原因造成的施工单位不负责返修B只要存在质量缺陷施工单位都负责返修C施工单位负责返修但发包人应承担返修费用D施工单位负责返修但因承担其他工程任务需要等一段时间才能返修16关于建设工程返修中法律责任的说法中正确的是A因施工企业原因造成的质量问题施工企业应当负责返修并承担费用B已发现的工程质量缺陷由缺陷责任方修复C严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的不可追究项目负责人的责任D建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题17关于施工质量检验和返修的说法不正确的有A工程质量检测机构不得转让检测业务B竣工验收时发现质量问题的工程由施工单位负责返修C隐蔽工程在隐蔽前施工单位通知建设单位或监理单位即可D严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的可追究项目负责人的责任18关于施工企业返修义务的说法错误的是A施工企业对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B施工企业对竣工验收不合格的工程负责返修C非施工企业原因造成的质量问题相应的损失和返修费用由责任方承担D对于非施工企业原因造成的质量问题施工企业不承担返修的义务19关于施工企业返修义务的说法中正确的是A施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C非施工企业原因造成的质量问题相应的损失和返修费用由责任方承担D对于非施工企业原因造成的质量问题施工企业不承担返修的义务20某建设工程依法应实行监理下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是A建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C监理单位不能与建设单位有隶属关系D施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系21在发生工程质量事故后下列有关设计单位法定义务的说法符合建设工程质量管理条例规定的是A设计单位应当对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案B设计单位应当参与建设工程质量事故处理并提出事故责任认定方案C设计单位应当参与建设工程质量事故分析并对全部事故提出相应的技术处理方案D设计单位应当参与建设工程质量事故分析并提出相应的设计变更方案22工程监理单位的下列行为中属于建设工程质量管理条例允许的是A允许其他工程监理单位借用本单位资质承担工程监理业务B借用其他工程监理单位资质承担工程监理业务C将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位D在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务23按照建设工程质量管理条例规定下列关于工程监理责任权限的说法中正确的是A监理单位对施工质量承担监理责任包括违约责任和违法责任B未经监理工程师签字不进行竣工验收C未经监理工程师签字建设单位不拨付工程款D施工监理必须采用旁站监理方法24设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是A核发施工许可证之日B工程缺陷责任期满之日C工程竣工验收合格之日D工程法定保修期满之日25实行监理的建设工程允许建筑材料建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是A监理单位总工程师签字B施工单位总工程师签字C监理工程师签字D该工程项目经理签字26建设工程发生质量事故有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告规定的时限为A6小时B12小时C24小时D48小时27某建设工程发生了工程质量事故经鉴定发现事故是由于设计方的原因造成的对此设计单位应当履行的法定义务是提出相应的A技术处理方案B损失赔偿方案C责任认定方案D设计变更方案28某工地新进场一批建筑材料若要在工程上使用这批材料必须有相应的人员签字认可工地上具有这一签字权的人员是A监理单位总工程师B施工单位总工程师C监理工程师D项目经理29某建筑设计单位在设计文件中对无特殊要求的建筑材料设备的选用采取了下列做法其中正确的做法是A按照建设单位的要求放宽了质量标准B注明了建筑材料设备的生产厂供应商C简要描述了建筑材料设备的性能D注明了建筑材料设备的规格型号30工程监理单位应依法承担工程监理业务下列工程监理单位的行为正确的是A将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务B以其他工程监理单位名义承担工程监理业务C在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务D将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位31某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工关于确定监理单位的说法正确的是A应当自行委托监理单位B应当招标选择监理单位C可不委托监理单位D应当由建设主管部指定监理单位32关于勘察设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是A按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计B指定建筑材料专用设备工艺生产线的生产厂供应商以保证材料的供应C设计文件应当符合国家规定的设计深度要求无需标注工程合理使用年限D依法联合施工单位进行安全技术交底33某学院教学楼装修改造过程中施工单位下列哪项行为是被禁止的A按照设计图纸改动电器线路布置B按照建设单位要求将原门洞口扩大C按照设计单位要求对结构梁进行加固D按照监理单位要求做防水层蓄水试验34根据建设工程质量管理条例下列文件中不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是A工程施工图纸B法律法规C监理合同D施工合同中约定采用的推荐性标准35下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是A建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B施工图纸未经审查批准不得使用C建设单位提供的资料应真实准确齐全D建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续36关于工程参建单位的质量责任的说法不正确的有A有特殊要求的专用设备设计单位可以指定生产厂商或供应商B未经总监签字建设单位不得进行竣工验收C设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D墙体材料保温材料进场未经监理工程师签字不得进入下一道工序37根据建设工程质量管理条例属于设计单位质量责任的是A审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合强制性标准B就审查合格的设计文件向施工单位进行交底C组织工程质量事故分析D与本工程的承包商或供应商存在利害关系的应当回避38关于设计单位质量责任和义务的说法正确的是A设计单位依法报审施工图设计文件B设计单位应当就审查合格的施工图向建设单位说明C设计单位在设计文件中选用的建筑设备应当注明规格型号并推荐生产厂家D有特殊要求的专用设备设计单位可以指定生产厂家39竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的A图纸会审和技术交底记录B隐蔽验收记录及施工日志C施工图D质量检验评定资料40根据建设工程质量管理条例的规定组织竣工验收的主体是A质量监督站B建设单位C监理单位D建设行政主管部门41在建设工程竣工验收后向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是A施工单位B建设单位C设计单位D监理单位42下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C工程使用的主要设备未提供进场检验报告D参加验收人员不具备相应资格43建设单位在工程竣工验收合格后应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料该期限为A1个月B3个月C6个月D12个月44工程项目验收存在的应重新组织建筑节能工程验收A未完成建筑节能工程设计内容B参加验收人员不具备相应资格的C隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕45建筑节能分部工程验收会议由主持A建筑节能工程分包人B总监理工程师C总承包人D建设单位法定代表人46关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员表述正确的是A应由监理工程师主持施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B应由监理工程师主持必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C应由总监理工程师主持必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D应由总监理工程师主持设计单位节能设计人员应当参加47按照建设工程价款结算暂行办法规定工程竣工结算分类中不包括A分部工程竣工结算B单位工程竣工结算C单项工程竣工结算D建设项目竣工总结算48竣工结算报告金额在5000万元以上的单项工程发包人进行核对审查竣工结算并提出审查意见的规定时限是从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起天A30B45C60D9049下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中不符合有关规定的是A承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证B提请施工签证的事项包括用工数量和单价机械台班数量和单价使用材料和金额等C承包人应当在发包人签证后施工D发包人未签证承包人施工后发生争议的责任由承包人自负50甲乙双方约定以建设工程价款结算暂行办法为结算依据本工程工程结算价款约1500万元发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起天内核对审查完毕并提出审查意见A20B30C60D4551根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法发承包双方在合同中对竣工结算文件提交审核没有明确约定且国家没有相关规定时可认为约定期限的约定期限为日A14B15C28D3052建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷负有修复或返修义务的是A建设单位B设计单位C施工单位D监理单位53某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收该厂便擅自安排职工入住不久地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一有关规定应对该质量问题承担相应民事责任的主体是A建设单位B施工单位C设计单位D勘察单位54某工程竣工后未经验收发包人提前使用验收时发现该工程存在质量缺陷下列说法错误的是A发包人可以主张整体工程质量不合格B施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D发包人的行为视为对该工程的质量认可55房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门简称备案机关报送竣工验收备案文件其中工程竣工验收备案表一式两份分别保存在A建设单位和备案机关B建设单位和设计单位C建设单位和施工单位D设计单位和备案机关56建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案应当提交的文件中不包括A工程竣工验收报告B法律行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件C工程质量监督机构提出的工程质量监督报告D施工单位签署的工程质量保修书57建设单位应当在工程竣工验收合格后的内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案A15天B30天C45天D60天58建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的产权所有人应当首先进行的工作是A委托具有相应资质等级的勘察设计单位制定技术加固措施B委托具有相应资质等级的施工单位进行加固维修和补强C委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定D委托具有相应资质等级的勘察设计单位重新界定使用期59根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面防渗漏的最低保修期为A六个月B一年C三年D五年60某综合楼工程由A企业总承包其中消防工程由B企业分包B企业于自检合格后于2022年5月1日向A企业申请竣工验收消防分部工程于经2022年5月5日由当地公安消防机构进行了验收A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请建设单位于5月15日组织了竣工验收验收合格工程交付使用则该消防工程的保修期始于2022年A5月1日B5月5日C5月8日D5月15日61关于建设工程质量保修书说法正确的是A施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致按照法定期限保修C质量保修书中应当明确工程保修范围保修期限和保修责任D房屋建筑的地基基础和主体结构工程其保修期限为50年62关于工程质量保修书和最低保修期限的说法正确的有A建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题施工单位也应承担保修责任B工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关C电气管线装修工程的最低保修期限都是2年D质量保修书内容包括保修范围和保修期限63根据建设工程质量管理条例关于建设工程质量保修期的说法正确的有A建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用B质量保修期内施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任C质量保修期的起始日是申请竣工验收之日D对于给排水管线工程建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期64在缺陷责任期内由于承包人原因造成缺陷按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定下列有关其责任和费用承担的说法中错误的是A承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用B承包人不维修也不愿承担费用的发包人可按合同约定扣除保证金由承包人承担违约责任C承包人维修并承担相应费用的免除其对工程的一般损失赔偿责任D承包人不维修而愿承担费用的发包人可负责组织维修并按约从保证金中扣除费用65甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后甲向乙提出了返还保证金的申请则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请A在接到该申请后14日内不予答复且经催告后7日内仍不予答复B在接到该申请后14日内不予答复且经催告后14日内仍不予答复C在接到该申请后21日内不予答复D在接到该申请后28日内不予答复66发包人应按照合同约定方式预留保证金保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的A2B3C5D10二多项选择题67根据工程建设国家标准管理办法规定需要在全国范围内统一而应当制定国家标准的有A工程建设通用的术语符号代号和制图方法B工程建设勘察设计等通用的质量要求C工程建设设计施工等重要的行业专用的质量标准D工程建设施工及验收等通用的质量要求E工程建设通用的试验检验和评定等方法68根据工程建设行业标准管理办法规定下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有A工程建设勘察规划设计施工包括安装及验收等全国通用的质量要求B工程建设全国通用的有关安全卫生的技术要求C工程建设行业专用的术语符号代号量与单位和制图方法D工程建设行业专用的环境保护的技术要求E工程建设行业专用的信息技术要求69关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法正确的有A工程项目的安全质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容B工程质量监督机构负责设计施工验收阶段强制性标准执行的监督C工程建设标准批准部门可以采取重点检查抽查和专项检查的方式进行监督检查D工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理E工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查70在设计文件注明的工程合理使用年限内下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部有A屋面防水B主体结构C室内电气D外墙装饰E地基基础71下列属于工程监理依据的有A建设工程施工承包合同B建筑法C工程建设标准强制性条文D与所监理工程有关的推荐性标准E设计文件72监理单位监理施工项目时其监理的依据包括A建筑法B民法典C施工图设计文件D建设工程承包合同E监理合同73根据建设工程质量管理条例建设工程竣工验收应当具备的条件有A完成建设工程设计和合同约定的各项内容B有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C有完整的技术档案和施工管理资料D有工程使用的主要建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告E有建设单位签署的工程保修书74根据建设工程质量管理条例的规定建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括A有施工单位签署的工程保修书B有完整的技术档案和施工管理资料C建设单位和施工企业已签署工程结算文件D完成建设工程设计和合同约定的各项内容E有勘察设计施工单位共同签署的质量合格文件75建筑节能工程存在下列问题时按照规定应重新组织验收A验收组织机构不符合法规及规范要求B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C验收人员不具备相应资格的D验收各方主体验收意见不一致E工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕76建设工程竣工后发包人应当根据及时验收工程A建设工程施工合同B施工图纸及说明书C国家颁发的施工验收规范D国家质量验收标准E工程技术资料77某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷其中一些缺陷是因发包人的行为造成的应当由发包人承担过错责任这些行为包括A提供的设计有缺陷B同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程C直接指定某分包人分包专业工程D提供的建筑构配件不符合强制性标准E指定购买的设备不符合强制性标准78某工程项目未经竣工验收发包人擅自使用后楼板裂缝经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法正确的有A未经竣工验收使用此工程由发包人承担全部责任B承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C承包人应当负责返修费用由发包人承担D造成发包人损失的承包人不承担责任E承包人应当负责返修费用由承包人承担79下列选项中属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有A工程报建日期B施工许可证号C施工图设计文件审查意见D工程竣工验收备案表E验收人员签署的竣工验收原始文件80根据建设工程质量管理条例规定工程承包单位出具的工程质量保修书中应当明确的内容有A保修范围B保修期限C保修价格D保修责任E保修效果81发承包双方需要在质量保修书中明确的是A保修范围B保修人员C保修金的预留和返还D保修期限E保修责任82根据建设工程质量管理条例法定最低保修期限为2年的有A屋面防水工程B供热与供冷系统C基础设施工程D装修工程E给排水管道83关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期下列说法正确的有A承包人原因所致的从实际通过竣工验收之日起计B承包人原因所致的在承包人提交竣工验收报告30天后工程自动进入缺陷责任期C发包人原因所致的从实际通过竣工验收之日起计D发包人原因导致的在承包人提交竣工验收报告60天后工程自动进入缺陷责任期E发包人原因导致的在承包人提交竣工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期84按照建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任期的规定下列说法中正确的是A缺陷责任期一般为1年最长不超过2年B缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C承包人导致竣工迟延的缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D发包人导致竣工迟延的在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E发包人导致竣工迟延的在承包人提交竣工验收报告后60天自动进入缺陷责任期答案解析部分1答案C解析内容考查本题考查的是工程建设行业标准选项分析工程建设行业标准的制定修订程序也可以按准备征求意见送审和报批四个阶段进行工程建设行业标准实施后根据科学技术的发展和工程建设的实际需要该标准的批准部门应当适时进行复审确认其继续有效或予以修订废止一般也是5年复审1次2答案C解析内容考查本题考查的是工程建设国家标准选项分析根据工程建设国家标准管理办法的规定下列标准属于强制性标准1工程建设勘察规划设计施工包括安装及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准2工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准3工程建设重要的通用的术语符号代号量与单位建筑模数和制图方法标准4工程建设重要的通用的试验检验和评定方法等标准5工程建设重要的通用的信息技术标准6国家需要控制的其他工程建设通用的标准强制性标准以外的标准是推荐性标准故选项工程建设通用的术语符号代号量与单位建筑模数和制图方法标准正确3答案C解析内容考查本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任选项分析建设工程质量管理条例规定施工单位在施工中偷工减料的使用不合格的建筑材料建筑构配件和设备的或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的责令改正处工程合同价款2以上4以下的罚款造成建设工程质量不符合规定的质量标准的负责返工修理并赔偿因此造成的损失情节严重的责令停业整顿降低资质等级或者吊销资质证书4答案D解析内容考查本题考查的是工程建设行业标准选项分析工程建设行业标准实施后根据科学技术的发展和工程建设的实际需要该标准的批准部门应当适时进行复审确认其继续有效或予以修订废止一般也是5年复审1次5答案B解析内容考查本题考查的是国家标准选项分析对保障人身健康和生命财产安全国家安全生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求应当制定强制性国家标准强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布复审周期一般不得超过5年6答案B解析内容考查本题考查的是施工单位对施工质量负责选项分析选项五方责任主体是指建筑工程的建设设计施工监理供货等五方参与单位没有供货包括勘察选项项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任项目负责人质量终身责任是指参与新建扩建改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任选项施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任如甲供材质量问题施工单位不承担责任7答案D解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位检测单位和负责该项工程的质量监督机构故选项见证人员应由建设单位的专业管理人员担任见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任说法错误在施工过程中见证人员应按照见证取样和送检计划对施工现场的取样和送检进行见证取样人员应在试样或其包装上作出标识封志标识和封志应标明工程名称取样部位取样日期样品名称和样品数量并由见证人员和取样人员签字见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责故选项试样应作出标识封志并由见证人员和取样人员签字正确8答案D解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测委托方与被委托方应当签订书面合同检测机构完成检测业务后应当及时出具检测报告检测报告经检测人员签字检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效9答案C解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由施工单位归档10答案B解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析原建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定下列试块试件和材料必须实施见证取样和送检1用于承重结构的混凝土试块2用于承重墙体的砌筑砂浆试块3用于承重结构的钢筋及连接接头试件4用于承重墙的砖和混凝土小型砌块5用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥6用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂7地下屋面厕浴间使用的防水材料8国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块试件和材料故选项用于非承重结构的混凝土小型砌块正确11答案C解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析原建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定涉及结构安全的试块试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30必须实施见证取样和送检的试块中包括用于承重结构的混凝土试块故选项30正确12答案C解析内容考查本题考查的是施工质量检验制度建设工程的返修施工检测的见证取样和送检制度选项分析检测机构不得转包检测业务工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责不论是施工过程中出现质量问题的建设工程还是竣工验收时发现质量问题的工程施工单位都要负责返修隐蔽工程在隐蔽前施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构建设工程实行五方责任主体质量终身责任制13答案D解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任取样人员应在试样或其包装上作出标识封志标识和封志应标明工程名称取样部位取样日期样品名称和样品数量并由见证人员和取样人员签字14答案B解析内容考查本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度选项分析检测报告经检测人员签字检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由施工单位归档工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构检测机构不得与行政机关法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位施工单位监理单位有隶属关系或者其他利害关系15答案B解析内容考查本题考查的是建设工程的返修选项分析建设工程质量管理条例规定施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程应当负责返修民法典规定因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工改建对于非施工单位原因造成的质量问题施工单位也应当负责返修但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责故选项只要存在质量缺陷施工单位都负责返修正确16答案A解析内容考查本题考查的是建设工程的返修选项分析建筑法规定对已发现的质量缺陷建筑施工企业应当修复严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的仍可追究项目负责人的责任建设工程质量管理条例进一步规定施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程应当负责返修17答案C解析内容考查本题考查的是施工质量检验制度建设工程的返修施工检测的见证取样和送检制度选项分析检测机构不得转包检测业务工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责不论是施工过程中出现质量问题的建设工程还是竣工验收时发现质量问题的工程施工单位都要负责返修隐蔽工程在隐蔽前施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构建设工程实行五方责任主体质量终身责任制18答案D解析内容考查本题考查的是建设工程的返修选项分析无论是否施工企业原因造成的质量问题质量问题返修责任是施工企业负责返修费用由责任方承担19答案C解析内容考查本题考查的是建设工程的返修选项分析施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程应当负责返修对于非施工单位原因造成的质量问题施工单位也应当负责返修但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责20答案B解析内容考查本题考查的是依法实行工程监理选项分析建设工程质量管理条例规定实行监理的建设工程建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理21答案A解析内容考查本题考查的是依法参与建设工程质量事故分析选项分析建设工程质量管理条例规定设计单位应当参与建设工程质量事故分析并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案22答案D解析内容考查本题考查的是依法承担工程监理业务选项分析建设工程质量管理条例进一步规定工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务工程监理单位不得转让工程监理业务23答案A解析内容考查本题考查的是监理工作的依据和监理责任工程监理的职责和权限工程监理的形式选项分析监理单位对施工质量承担监理责任包括违约责任和违法责任两个方面1违约责任如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务给建设单位或其他单位造成损失的应当承担相应的赔偿责任2违法责任如果监理单位违法监理或者降低工程质量标准造成质量事故的要承担相应的法律责任因此监理单位对施工质量承担监理责任包括违约责任和违法责任正确未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款不进行竣工验收因此未经监理工程师签字不进行竣工验收未经监理工程师签字建设单位不拨付工程款错误建设工程质量管理条例规定监理工程师应当按照工程监理规范的要求采取旁站巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理因此施工监理必须采用旁站监理方法错误24答案C解析内容考查本题考查的是设计依据和设计深度选项分析工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起工程的地基基础主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限25答案C解析内容考查本题考查的是工程监理的职责和权限选项分析建设工程质量管理条例规定工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场未经监理工程师签字建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装施工单位不得进行下一道工序的施工26答案C解析内容考查本题考查的是建设工程质量事故报告制度选项分析建设工程质量管理条例规定建设工程发生质量事故有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告故选项24小时正确27答案A解析内容考查本题考查的是依法参与建设工程质量事故分析选项分析建设工程质量管理条例规定设计单位应当参与建设工程质量事故分析并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案故选项技术处理方案正确28答案C解析内容考查本题考查的是工程监理的职责和权眼选项分析建设工程质量管理条例规定工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场未经监理工程师签字建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装施工单位不得进行下一道工序的施工故选项监理工程师正确29答案D解析内容考查本题考查的是依法规范设计单位对建筑材料等的选用选项分析按照建设工程质量管理条例的规定设计单位在设计文件中选用的建筑材料建筑构配件和设备应当注明规格型号性能等技术指标其质量要求必须符合国家规定的标准除有特殊要求的建筑材料专用设备工艺生产线等外设计单位不得指定生产厂供应商故选项注明了建筑材料设备的规格型号正确30答案C解析内容考查本题考查的是依法承担工程监理业务选项分析建设工程质量管理条例规定工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务工程监理单位不得转让工程监理业务故选项在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务正确31答案C解析内容考查本题考查的是依法实行工程监理选项分析建设工程质量管理条例规定实行监理的建设工程建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理应当自行委托监理单位应当招标选择监理单位应当由建设主管部指定监理单位都是应当说法太绝对32答案A解析内容考查本题考查的是勘察设计单位相关的质量责任和义务选项分析勘察设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容1依法承揽勘察设计业务2勘察设计必须执行强制性标准3勘察单位提供的勘察成果必须真实准确4设计文件应当符合国家规定的设计深度要求注明工程合理使用年限5除有特殊要求的建筑材料专用设备工艺生产线等外设计单位不得指定生产厂供应商6依法对设计文件进行技术交底设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明7依法参与建设工程质量事故分析8承担违法行为应承担的法律责任所以该题中只有按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计表述正确依法联合施工单位进行安全技术交底项中施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念意义等均不同不能混为一谈33答案B解析内容考查本题考查的是依法进行装修工程选项分析建设工程质量管理条例规定房屋建筑使用者在装修过程中不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构34答案C解析内容考查本题考查的是监理工作的依据和监理责任选项分析监理工作的主要依据是1法律法规如建筑法民法典建设工程质量管理条例等2有关技术标准如工程建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等3设计文件施工图设计等设计文件既是施工的依据也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据4建设工程承包合同监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务35答案D解析内容考查本题考查的是依法办理工程质量监督手续选项分析建设工程质量管理条例规定建设单位在开工前应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理而不是开工后36答案C解析内容考查本题考查的是勘察设计单位相关的质量责任和义务选项分析除有特殊要求的建筑材料专用设备工艺生产线等外设计单位不得指定生产厂供应商未经总监签字建设单位不得进行竣工验收设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明未经监理工程师签字墙体材料保温材料门窗采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装施工单位不得进行下一道工序的施工37答案B解析内容考查本题考查的是勘察设计单位相关的质量责任和义务建设单位相关的质量责任和义务工程监理检验检测单位相关的安全责任选项分析设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明对设计文件进行设计交底是设计单位的重要义务对确保工程质量有重要的意义选项审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合强制性标准监理单位责任选项组织工程质量事故分析建设单位责任选项与本工程的承包商或供应商存在利害关系的应当回避监理单位责任38答案D解析内容考查本题考查的是勘察设计单位相关的质量责任和义务选项分析依法报审施工图设计文件属于建设单位的质量责任设计单位在设计文件中选用的建筑材料建筑构配件和设备应当注明规格型号性能等技术指标其质量要求必须符合国家规定的标准除有特殊要求的建筑材料专用设备工艺生产线等外设计单位不得指定生产厂供应商设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明39答案C解析内容考查本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件选项分析工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一主要包括以下档案和资料1工程项目竣工验收报告2分项分部工程和单位工程技术人员名单3图纸会审和技术交底记录4设计变更通知单技术变更核实单5工程质量事故发生后调查和处理资料6隐蔽验收记录及施工日志7竣工图8质量检验评定资料等9合同约定的其他资料故选择施工图选项40答案B解析内容考查本题考查的是建设工程竣工验收的主体选项分析建设工程质量管理条例规定建设单位收到建设工程竣工报告后应当组织设计施工工程监理等有关单位进行竣工验收41答案B解析内容考查本题考查的是施工单位应提交的档案资料选项分析建设工程质量管理条例规定建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定及时收集整理建设项目各环节的文件资料建立健全建设项目档案并在建设工程竣工验收后及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案故建设单位正确42答案D解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析工程项目验收存在以下问题之一的应重新组织建筑节能工程验收1验收组织机构不符合法规及规范要求的2参加验收人员不具备相应资格的3参加验收各方主体验收意见不一致的4验收程序和执行标准不符合要求的5各方提出的问题未整改完毕的故选项参加验收人员不具备相应资格正确43答案C解析内容考查本题考查的是建设工程竣工规划验收选项分析建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料故选项6个月正确44答案B解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析工程项目验收存在以下问题之一的应重新组织建筑节能工程验收1验收组织机构不符合法规及规范要求的2参加验收人员不具备相应资格的3参加验收各方主体验收意见不一致的4验收程序和执行标准不符合要求的5各方提出的问题未整改完毕的45答案B解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持施工单位项目经理项目技术负责人和相关专业的质量检查员施工员参加施工单位的质量或技术负责人应参加设计单位节能设计人员应参加46答案D解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析应由总监理工程师主持设计单位节能设计人员应当参加正确节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持施工单位项目经理项目技术负责人和相关专业的质量检查员施工员参加施工单位的质量或技术负责人应参加设计单位节能设计人员应参加47答案A解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析工程竣工结算分为单位工程竣工结算单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算故选项分部工程竣工结算为正确答案48答案C解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析单项工程竣工后承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料发包人应按以下规定时限进行核对审查并提出审查意见1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天49答案A解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析发包人要求承包人完成合同以外零星项目承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价机械台班数量和单价使用材料和金额等向发包人提出施工签证发包人签证后施工如发包人未签证承包人施工后发生争议的责任由承包人自负故选项承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证说法错误50答案B解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析建设工程价款结算暂行办法规定单项工程竣工后承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料发包人应按以下规定时限进行核对审查并提出审查意见1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天51答案C解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法发承包双方在合同中对竣工结算文件提交审核没有明确约定的应当按照国家有关规定执行国家没有规定的可认为其约定期限均为28日52答案C解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷无论是建设单位的责任还是施工单位的责任施工单位都有义务进行修复或返修53答案B解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一规定建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的人民法院不予支持但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任54答案A解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的不予支持但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任55答案A解析内容考查本题考查的是竣工验收备案文件的签收和处理选项分析房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件验证文件齐全后应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫工程竣工验收备案表一式两份1份由建设单位保存1份留备案机关存档56答案C解析内容考查本题考查的是竣工验收备案的时间及须提交的文件选项分析建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件1工程竣工验收备案表2工程竣工验收报告竣工验收报告应当包括工程报建日期施工许可证号施工图设计文件审查意见勘察设计施工工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料3法律行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件4法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件5施工单位签署的工程质量保修书6法规规章规定必须提供的其他文件住宅工程还应当提交住宅质量保证书住宅使用说明书57答案A解析内容考查本题考查的是竣工验收备案的时间及须提交的文件选项分析2009年10月住房和城乡建设部经修改后发布的房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内依照本办法规定向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案58答案C解析内容考查本题考查的是建设工程质量的最低保修期限选项分析建设工程质量管理条例规定建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定并根据鉴定结果采取加固维修等措施重新界定使用期据此产权所有人依法应当首先进行的程序是委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定这也是符合技术要求的故选项委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定正确59答案D解析内容考查本题考查的是建设工程质量的最低保修期限选项分析建设工程质量管理条例规定在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为1基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为5年3供热与供冷系统为2个采暖期供冷期4电气管线给排水管道设备安装和装修工程为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定60答案D解析内容考查本题考查的是建设工程质量的最低保修期限选项分析按照建设工程质量管理条例的规定建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日此处是指单位工程竣工验收并非分包工程验收61答案C解析内容考查本题考查的是建设工程质量的最低保修期限选项分析提交竣工报告同时提交保修书约定高于法定按约定约定低于法定按法定房屋建筑的地基基础和主体结构工程其保修期限为设计文件规定的合理使用年限62答案C解析内容考查本题考查的是建设工程质量保修书建设工程质量的最低保修期限选项分析如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构设备位置以及不当装修等造成质量问题的施工单位不承担保修责任由此而造成的质量受损或者其他用户损失应当由责任人承担相应的责任工程合理使用年限与施工单位有关如地基基础和主体结构的质量责任电气管线装修工程给排水管道设备安装的最低保修期限是2年质量保修书中应当明确建设工程的保修范围保修期限和保修责任63答案D解析内容考查本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定选项分析建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定并根据鉴定结果采取加固维修等措施重新界定使用期如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构设备位置以及不当装修等造成质量问题的施工单位不承担保修责任由此而造成的质量受损或者其他用户损失应当由责任人承担相应的责任质量保修期的起始日是竣工验收合格之日建设工程质量管理条例规定在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为1基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为5年3供热与供冷系统为2个采暖期供冷期4电气管线给排水管道设备安装和装修工程为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定64答案C解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用如承包人不维修也不承担费用发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除费用超出保证金额的发包人可按合同约定向承包人进行索赔承包人维修并承担相应费用后不免除对工程的损失赔偿责任由他人原因造成的缺陷发包人负责组织维修承包人不承担费用且发包人不得从保证金中扣除费用65答案B解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析发包人在接到承包人返还保证金申请后应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实如无异议发包人应当按照约定将保证金返还给承包人对返还期限没有约定或者约定不明确的发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人逾期未返还的依法承担违约责任发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复经催告后14天内仍不予答复视同认可承包人的返还保证金申请故选项在接到该申请后14日内不予答复且经催告后14日内仍不予答复正确66答案B解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析发包人应按照合同约定方式预留保证金保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的保函金额不得高于工程价款结算总额的367答案ABDE解析内容考查本题考查的是工程建设国家标准选项分析原建设部工程建设国家标准管理办法规定对需要在全国范围内统一的下列技术要求应当制定国家标准1工程建设勘察规划设计施工包括安装及验收等通用的质量要求2工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的技术要求3工程建设通用的术语符号代号量与单位建筑模数和制图方法4工程建设通用的试验检验和评定等方法5工程建设通用的信息技术要求6国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求68答案CDE解析内容考查本题考查的是工程建设行业标准选项分析工程建设行业标准管理办法规定下列技术要求可以制定行业标准1工程建设勘察规划设计施工包括安装及验收等行业专用的质量要求2工程建设行业专用的有关安全卫生和环境保护的技术要求3工程建设行业专用的术语符号代号量与单位和制图方法4工程建设行业专用的试验检验和评定等方法5工程建设行业专用的信息技术要求6其他工程建设行业专用的技术要求69答案AC解析内容考查本题考查的是工程建设强制性标准的实施管理选项分析强制性标准监督检查的内容1工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准2工程项目的规划勘察设计施工验收等是否符合强制性标准的规定3工程项目所采用的材料设备是否符合强制性标准的规定4工程项目的安全质量是否符合强制性标准的规定5工程项目采用的导则指南手册计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定工程质量监督机构负责施工监理验收阶段强制性标准执行的监督工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查监督检查可以采取重点检查抽查和专项检查的方式工程安全监督机构需在施工阶段进行监督管理工程建设标准批准部门应当定期对建设项目规划审查机关施工图设计文件审查单位安全监督管理机构工程质量监督机构实施强制性标准的监督进行检查70答案BE解析内容考查本题考查的是设计依据和设计深度选项分析工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起工程的地基基础主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限故主体结构地基基础正确71答案ABCE解析内容考查本题考查的是监理工作的依据和监理责任选项分析监理工作的主要依据是1法律法规如民法典建筑法建设工程质量管理条例等2有关技术标准如工程建设强制性标准以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等3设计文件施工图设计等设计文件既是施工的依据也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据4建设工程承包合同监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务72答案ABCD解析内容考查本题考查的是监理工作的依据和监理责任选项分析监理工作的主要依据是1法律法规如建筑法民法典建设工程质量管理条例等2有关技术标准如工程建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等3设计文件施工图设计等设计文件既是施工的依据也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据4建设工程承包合同监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务73答案ACD解析内容考查本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件选项分析建设工程质量管理条例进一步规定建设工程竣工验收应当具备下列条件1完成建设工程设计和合同约定的各项内容2有完整的技术档案和施工管理资料3有工程使用的主要建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告4有勘察设计施工工程监理等单位分别签署的质量合格文件5有施工单位签署的工程保修书建设工程经验收合格的方可交付使用74答案ABD解析内容考查本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件选项分析竣工验收应具备的法定条件1完成建设工程设计和合同约定的各项内容2有完整的技术档案和施工管理资料3有工程使用的主要建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告4有勘察设计施工工程监理等单位分别签署的质量合格文件5有施工单位签署的工程保修书75答案ACD解析内容考查本题考查的是建筑工程节能验收选项分析工程项目验收存在以下问题之一的应重新组织建筑节能工程验收1验收组织机构不符合法规及规范要求的2参加验收人员不具备相应资格的3参加验收各方主体验收意见不一致的4验收程序和执行标准不符合要求的5各方提出的问题未整改完毕的76答案BCD解析内容考查本题考查的是工程竣工结算选项分析民法典规定建设工程竣工后发包人应当根据施工图纸及说明书国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收验收合格的发包人应当按照约定支付价款并接收该建设工程建筑法也规定发包单位应当按照合同的约定及时拨付工程款项77答案ACDE解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一规定发包人具有下列情形之一造成建设工程质量缺陷应当承担过错责任1提供的设计有缺陷2提供或者指定购买的建筑材料建筑构配件设备不符合强制性标准3直接指定分包人分包专业工程78答案BE解析内容考查本题考查的是竣工工程质量争议的处理选项分析最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一规定建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的不予支持但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任本题中未经竣工验收发包人擅自使用楼板出现裂缝承保人应负责返修并承担质量责任因此承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任承包人应当负责返修费用由承包人承担正确选项未经竣工验收使用此工程由发包人承担全部责任错误法律规定建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后承包人仍应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任所以不是不论情形发包人就应当承担责任选项承包人应当负责返修费用由发包人承担造成发包人损失的承包人不承担责任错误费用应由承包人承担因为楼板出现裂缝系主体工程所以承包人承担质量责任何况还是由于承包人偷工减料造成79答案ABCE解析内容考查本题考查的是竣工验收备案的时间及须提交的文件选项分析竣工验收报告应当包括工程报建日期施工许可证号施工图设计文件审查意见勘察设计施工工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料80答案ABD解析内容考查本题考查的是建设工程质量保修书选项分析建设工程质量管理条例规定建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时应当向建设单位出具质量保修书质量保修书中应当明确建设工程的保修范围保修期限和保修责任等81答案ADE解析内容考查本题考查的是建设工程质量保修书选项分析建设工程质量管理条例规定建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时应当向建设单位出具质量保修书质量保修书中应当明确建设工程的保修范围保修期限和保修责任等82答案DE解析内容考查本题考查的是建设工程质量的最低保修期限选项分析在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为1基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为5年3供热与供冷系统为2个采暖期供冷期4电气管线给排水管道设备安装和装修工程为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定83答案AE解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的在承包人提交竣工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期84答案ABC解析内容考查本题考查的是建设工程质量保证金选项分析选项缺陷责任期一般为1年最长不超过2年正确缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准设计文件以及承包合同的约定缺陷责任期一般为1年最长不超过2年由发承包双方在合同中约定选项缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计正确缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计选项承包人导致竣工迟延的缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计选项发包人导致竣工迟延的在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期错误选项发包人导致竣工迟延的在承包人提交竣工验收报告后60天自动进入缺陷责任期错误由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的在承包人提交竣工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期