绿化设计合同.doc

建设工程设计合同民用建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计工程地点为经双方协商一致签订本合同共同执行第一条本合同签订依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章建设工程批准文件第二条本合同设计项目的内容名称规模阶段项目名称项目规模设计阶段设计分为初步设计包括各单体方案设计和施工图设计两个阶段设计内容第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件发包人提供现状图纸及其他相关资料第四条设计人应向发包人交付的设计文件份数及完成时间序号资料集文件名称份数完成时间有关事宜方案设计图签订合同后天同时提交该设计图电子版施工图设计文件方案设计审批通过后天工程概算书施工图提交后天第五条根据国家物价局建设部价费字号文件所规定的工程设计收费标准一般园林工程设计收费按工程概算的根据本工程的实际复杂情况双方商定本合同的设计费取费计大写小写设计费支付进度详见下表第六条双方责任发包人责任发包人按本合同第三条规定的内容在规定的时问内向设计人提交资料及文件并对其完整性正确性及时限负责发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延超过规定期限天以上时设计人员有权重新确定提交设计文件的时问发包人变更委托设计项目规模条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时双方除需另行协商签订补充协议或另订合同重新明确有关条款外发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费每逾期支付一天需承担应支付金额千分之二的逾期违约金且设计人提交设计文件的时间顺延逾期超过天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时须征得设计人同意不得严重背离合理设计周期且发包人应支付赶工费发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备费用设计人自理发包人应保护设计人的投标书设计方案文件资料图纸数据计算软件和专利技术未经设计人同意发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改复制或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包人应负法律责任设计人有权向发包人提出索赔设计人责任设计人应按国家技术规范标准规程及发包人提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责设计人需向提供个设计方案供发包人参考待发包人确认设计方案后方可进行设计设计合理使用年限为三年设计人按本合同第二条和第四条规定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件设计人交付设计资料及文件后按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件负责向发包人及施工单位进行设计交底并参加涉及设计的相关会议及参加竣工验收在设计和施工过程中对设计方案进行局部修改或相应调整等情况设计人不再另行收取服务费在施工阶段设计人须派驻现场代表负责处理施工中的设计问题以配合发包方对工程进行质量和进度的动态管理在此期间因设计人技术人员不在施工现场又未能通过其它渠道及时处理设计问题所造成的工程进度滞延工程质量问题等相关方面的损失由设计人赔付设计人应保护发包人的知识产权不得向第三人泄露转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失发包人有权向设计人索赔由于设计人原因延误了设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二第七条违约责任在合同履行期间发包人要求终止或解除合同发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付超过一半时按该阶段设计费的全部支付设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人加倍支付赔偿金由于设计人自身原因延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二第八条其他在各阶段设计人所提供的各种图纸蓝图份数以邯郸市相关部门报建要求份数为准应满足各报建相关部门的要求和需要设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包人自费向有关出版部门购买本工程设计资料及文件中建筑材料建筑构配件和设备应当注明其规格型号性能等技术指标设计人不得指定生产厂供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时所需要费用由发包人承担发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决本设计合同无预付款及订金本合同发生争议发包人与设计人应及时协商解决协商不成时可向设计人所在地人民法院起诉本合同一式伍份发包人叁份设计人贰份本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止本合同未尽事宜经双方协商一致可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报传真会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力发包人名称设计人名称盖章盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字项目经理签字项目经理签字住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号建设行政主管部门备案鉴证意见盖章盖章备案号经办人备案日期年月日鉴证日期年月日