劳务分包合同

合同编号劳务分包合同发包方承包方工程名称施工地址1发包方以下简称甲方承包方以下简称甲方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵守平等自愿公平和诚实信用的原则双方就升泰苑工程签订本分包合同第1条工程概况11工程名称12工程地点13工程结构形式14承包方式劳务分包合同单价内已包含人工费机械费模板工程脚手架工具使用费辅材及低值易耗品费用临时设施费承包方生活区和办公区水电费用安全文明施工费用安全措施费用管理费利润保险及其它安装配合税金税票占30等所有费用15乙方代为甲方按项目工程中标价的5向人力社会资源保障局缴纳民工工资保证金所缴付金额以人力社会资源保障局核定为准此保证金亦作为履约保证金第2条承包范围21建筑工程包括施工图纸范围内所有结构工程配合机械挖土方清槽验槽垫层施工导墙砌筑底板防水砼保护层地下室内外墙防水基层修补抹灰压光防水层防水保护层图纸中车道部分的土建工程塔吊基础施工钢筋的制作安装成品半成品运输绑扎模板的装配支拆清理码垛砼结构及构件挑檐雨棚台阶空调跳板阳台及栏板扶手明暗沟的浇注振捣及养护变压式排风道给排水采暖燃气电气通风防水套2管预留箱及施工图纸范围内安装工程预留洞口的制作预埋件的安装包括设计图纸标注的其他专业预埋件屋面工程找平层防水层保温层防水保护层散水坡道及台阶等项目二次结构施工包括砌砖混凝土钢筋支模等施工洞封堵及所有建筑工程完成后的收口和封堵等各项工程达到符合国家现行施工规范和现行施工验收标准的全部工作内容22装饰工程包括施工图纸范围内的全部抹灰项目公共走道地砖粘贴楼地面垫层豆石地面水泥砂浆楼地面水泥砂浆踢脚线防水保护层室内外台阶散水坡道等按图纸施工所有房间的门窗收口有所有装饰工程完成后的收口和封堵等各项工程达到符合国家现行施工规范和现行验收标准的全部工作内容23安装工程包括水电给排水采暖燃气强电弱电施工图纸范围的所有安装工作内容及调试电视电话网络安防消防报警等的预留预埋管盒箱体消防通风空调预留洞及所有安装工程完成后的收口和封堵等各项工程达到符合国家现行施工规范和现行施工验收标准的全部工作内容24架子工程包括但不限于承包范围内工程所需脚手架无偿提供给其他专业使用的搭拆安全网的挂拆脚手板的搭拆上人马道安全通道安全棚安全网模板支撑体系脚手架搭设维护及拆除等室外电梯需用脚手架围护防护等各项工程达到符合国家现行施工规范和现行施工验收标准的全部工作内容25安全文明施工及临设符合四川省安全文明施工样板工地的要求所需搭拆的脚手架标识栏杆和标准要求的其它工作各种安全设施用工及用具设备机具材料防护棚防护通道的搭拆四口五临边的防护一级配电室以外的电缆电线临时照明器具购置安装3临时用水管道阀门水嘴购置安装临电临水维修承包方生活区办公及生产用临时设施配合公司及上级主管部门行业检查现场所做的控制扬尘责任区日常清扫渣土清运垃圾清理并归置到甲方单位现场负责人指定地点等全部工作内容安全生产指标达到市级文明工地样板工地标准杜绝伤亡中毒火灾事故若发生因工伤亡中毒火灾事故处理所需费用承包方自负26其他部分施工现场周围500米范围内承包人所用机具材料周转材料等的装卸搬运码放堆放位置按甲方要求成品半成品钢筋自加工地到现场的搬运装卸码放余料的整理甲方提供轴线标高控制点以外的放线测量工作配合现场取样试验等工作承包范围内其他不可预见的用工另测量放线由承包方负责包括带证技术人员及仪器注明各单项工程单价均含人工费机械费用工具辅材及低值易耗品第3条发包方提供的施工条件设备31结构施工阶段发包方提供砼输送泵32工程主材由发包方提供详见甲供材料的明细表33发包方负责提供的机械设备在正常使用条件下的维修保养第4条承包方自备的设备41承包方所有机械设备的操作人员维修人员塔吊司机信号工等均由承包方提供每1台塔吊配塔吊司机带证不少于3人信号工带证不少于4人其费用均含在劳务费中42承包方自备的设备从清理土石方起至工程交工的所有土建劳务安全文明施工费用及周转材料包括但不限于钢管扣件木方模板拉杆拉片止水拉杆安全网架板竹笆外挑架用工4字钢钢丝绳顶托竹竹胶板等垂直运输机械塔吊施工电梯龙门吊吊篮等所有中小型机具手持机具斗车铁锹铲子等用具低值易耗品如铁钉铁丝扎丝隔离剂粘胶水管砂轮刀片电焊条焊剂薄膜麻袋支模用PVC管塑料堵头垫块模板内衬块棉纱扫帚等安全文明施工防护设施设备如安全通道楼层电梯井预留洞口基坑周边的防护栏杆等安全防护用设施设备及用品安全帽安全带等所有劳保用品及安全用具利润管理费劳动保护费包括钢筋房木工房劳务现场工用具房铁件加工房等人工材料机具等所有费用均包含在本次招标范围内现场内总承包方的钢筋工棚贰级配电箱以外的施工用线电缆及配电设施发包人供应材料外的其它材料43钢筋及混凝土工程钢筋加工木工加工及其它机械包括但不限于平刨压刨电锯钢筋弯曲机钢筋切断机钢筋拉直机电焊机氧气乙炔瓶对焊机套管连接设备搅拌机砼振动器及电机砂轮锯电锤套丝机手提电锯手提电刨云石机角磨机电锤电钻等设备均由承包方自备44承包方自备机械设备及电动工具承包方采购的机械设备进场前必须将机械设备的资质材料报到项目部由项目部报监理审核批准后方可进场进场后报到项目部由项目部备案编号统一管理以便在施工中的检查及控制未经项目部备案的机械设备如私自进场一经查实立即清退同时对承包方进行相应的处罚如因使用私自进场的机械设备出现的安全事故责任全部由投标方承担45模板主要采用钢模多层木模板支撑体系所需周转材料第5条劳务费包含的各项内容51工程人工劳务费材料费及材料周转费主要包含以下内容所产5生的费用主体结构钢筋含钢筋连接的焊条焊剂绑扎丝等材料混凝土支模板工程所用一切材料二次结构砌砖砌砖所用工用具钢筋含钢筋连接的焊条焊剂绑扎丝等材料混凝土支拆模板工程所用的一切材料等装饰工程中的所有抹灰工程地面工程包括垫层细石混凝土楼面水泥砂浆楼面水泥豆石楼面混凝土楼面所有的门窗洞口收边所有的预留洞口安装后的封堵安装工程给排水采暖燃气强电施工图纸范围的所有安装工作内容及调试不包含消防安装空调通风高低压配电室安装所有机械设备但塔吊施工电梯和施工机械必须无偿提供给其他分包专业使用所有周转材料低质易耗材料包干临设除施工围墙外全部包干含临水临电工程脚手架包干必须无偿提供其他分包专业使用车道散水明沟暗沟及台阶的土建工程52所有模板的加工制作安装拆除清除的费用53专业工人手使工具承包方自行解决所含工具包括木工钢筋工水电工等工种包括但不限于手推车铁锹洋镐撬杠杠尺尺板水平尺水平管多功能检查尺塔尺检测尺钢卷尺大锤斧子对讲机及电池老虎钳扳手手锯及钻头压线钳改锥磅秤锯弓錾子焊帽及镜片电焊手套铝塑管专用工具等土建水电手使工具54劳务人员培训费及各种手续费55劳保用品费用56安全事故处理费及劳务人员工伤医疗费和伤亡赔偿费57劳务方食堂炊具费和燃料费58冬雨季施工期间的冬施费及防汛费用59劳务人员的职业卫生检查费包括办理健康证焊工健康检6查取证费510施工现场内的各种材料设备的搬运费安装费和场外跟车费511文明安全施工的日常维护和各种突击检查贯标所需的人工费512施工现场内的暂设用工513所有设备进场配合安装机械基础514施工期间所有其它专业分包的配合费515施工现场劳务人员的保险及注册费用516劳务合同备案手续费517包含由于业主监理发包方等要求的抢工赶工费用不再单独计取518各专项工程量施工方案编制由劳务承包方负责第6条合同工期61开工日期年月日竣工日期年月日62合同工期总日历天数天63乙方保证按照甲方的要求按期完工如乙方不能按照甲方批准的施工进度计划的要求完成整个承包工程或其中任意一个区段节点的工作则每个区段工作的延误都将被视为工期延误不可抗力及非乙方原因除外如乙方未能按照甲方工期要求完工每延误一天对承包方处以5000元天的罚款64经发包方工地代表确认的工期延误工期相应顺延第7条合同价款71合同价款711合同金额暂定大写7小写元72本工程采用固定综合单价包干计价方式721建筑面积平米固定单价元平米其中包括元平米人民币的安全费用安全包干单价一次包干建筑面积按照2009年四川省建设工程预算定额建筑面积计算规则计算计算建筑面积的范围中未提及的项目一律不予计算建筑面积均以以结构图示尺寸作为算量依据722以下情况劳务费可相应调整7221图纸面积增减7222合同承包范围以外不能套用定额的零用工工日单价100元工日甲方发包方现场工长项目经理签字方为有效73本合同确定的工程承包范围如业主设计有变更的合同价款做相应扣减74本合同单价均含以下所有费用741除主要材料砼输送泵以外的所有费用包括基本工资任何原因的工资增加因素辅助工资工资性质津贴工资附加费教育经费交通补助费劳动保护费养老保险和医疗保险费乙方购买的消耗辅助性材料费用大中小型机械费模板脚手架及周转工具租赁费生产工具使用费临时设施费安全防护文明施工费用安全措施费用冬雨季施工增加的人工费机械费工具费施工现场500米范围内的材料和周转材型二次搬运人工费材料装卸费材料的保管及维修费分包工程管理费利润由设计及甲方原因15天内的窝工及停工损失费等所有为完成本工程所发生的费用742除承包合同范围以外的用工不再发生任何签证用工经市区建委认定为技术革新或新技术应用的费用另计8743价格中已考虑民工工资涨价因素结算时不再进行追加744如甲方承包方将本工程后续相关工程承包给乙方施工双方以补充协议的形式确定后续施工工程的承包范围工期质量要求等相关内容但本合同已确定合同条款及计价原则不变第8条组成劳务合同文件81分包合同82本合同补充条款83标准规范及有关技术文件84设计单位以及甲方审定的图纸85建设单位确认的有关工程洽商变更材料及人工单价等86甲方发包方与乙方承包方之间往来的备忘录会议纪要协议交底文件等文件以及施工过程中甲方发包人出具的工程罚款单87甲方发包方与业主建设单位签订的本工程施工总承包合同约定的工期质量安全文明施工检验及验收保修违约处罚等义务第9条劳务分包费用支付及结算91承包费用1从桩基柱插筋以上按建筑面积综合包干单价元每平方米此综合单价除包括上述内容外还包括乙方施工人员的一切劳保福利保险等费用并提供完整税务发票其中人工工资占70税票占302综合单价中含室外散水散水沟及室外地面至0000段的外墙勒脚3合同外零星项目按甲乙双方签字认可内容计算其中零星用工普工100元工日技工150元工日按月结算94建筑面积的计算竣工后按建设部建设工程建筑面积计算规范2005年4月15日发布中的建筑面积计算规则进行计算不含保温部分5甲方的附属工程及外包项目所使用的乙方的机具周转材料脚手架垂直运输机械等乙方无偿提供不计取任何费用6工程中因变更增减单项在2000元以内乙方自负超过2000元时超出部分按时计算92付款方式1工程量的进度计量方法主体框架的工程量按综合单价元m2的50计算砌体及二次结构工程量按综合单价元m2的15计算内抹灰的工程量按综合单价元m2的15计算外抹灰的工程量按综合单价元m2的10计算地面找平按综合单价元m2的10计算水电劳务按综合单价元m2计算2付款方式整层计算每月按实际完成工程量的80支付一次进度价款进度价款的计算公式为当月实际完成的楼层面积工程量计量比例进度付款比例等于当月支付的进度价款93工程竣工验收完成后30日内发包方累计支付至审核总产值的9094结算完成后30日内发包方累计支付至竣工结算总值的97余款3作为质量保修金待工程竣工验收满2年后一月内一次性无息付清95乙方承包方施工过程中的各种违规违约罚款应在罚款单出具后在当月应付劳务费中直接扣除在规定期限内三天仍未整改则以罚款单金额的双倍从乙方应付工程款中扣除96施工图纸变更洽商必须由业主监理设计甲方发包方驻工地代表四方签字方为有效97分包工程竣工经四方验收合格后15日内乙方承包方按照合同约定的计价原则上报竣工结算甲方发包方按照内部审10核程序15天内核完98乙方承包方在报送工程量报表时应将本合同项下的工程经济技术资料同时报送甲方发包方有关管理部门如相应工程资料与工程量报表不齐全不同步甲方发包方则将扣除本次应支付款额的2作为违约金99主体封顶验收合格后甲方退还乙方履约保证金50乙方完成所承包的合同范围内的全部工程验收合格后公示期满乙方无拖欠民工工资时退还全部履约保证金第10条甲方发包方责任及义务101甲方发包方驻工地代表102提前做好施工部署协调内部关系在合同规定时间内提供乙方施工条件103按本合同约定及时办理竣工验收计价结算手续按本合同付款方式向乙方付款104根据总工期要求下达年季月度施工计划105编制项目指导性施工组织设计审查乙方承包方报送的实施性施工组织设计按有关规定组织已完工工程验收工作106甲方发包方根据设计院出图纸的实际情况提供乙方承包方1套施工图纸107甲方发包方按照施工进度计划及时审核乙方承包方上报的材料使用计划供应甲供材料并协助监理工程师验收乙方承包方供应材料或设备对乙方承包方入场材料验收及施工过程中随即抽验严禁不合格材料的进场和使用108甲方发包方及时为乙方承包方提供施工进度要求工程技术要求安全和质量管理要求等并对乙方承包方施工人11员造册登记核发工作证进行安全教育109甲方发包方检查监督乙方承包方的生产进度施工质量安全文明施工成品保护等工作并按照甲方发包方管理要求对偷工减料等行为进行相应的经济处罚1010甲方发包方按照管理要求组织联检人员每月一次或两次对工程迸行联合检查对存在的问题按照甲方的管理要求进行相应处理1011按照工程验收标准及程序甲方发包方项目部质量管理人员与监理工程师对各道工序进行验收工程竣工甲方发包方组织四方验收对验收合格的给予办理确认手续对不合格的根据实际情况给予相应处理因施工不合格造成的整改返工等一切费用均由乙方承包方承担1012由于不可抵抗力因素造成的工期延误甲方发包方根据实际情况可办理工期顺延手续乙方承包方不得要求计取任何误工费用第11条乙方承包方责任及义务111乙方承包方必须按照现场管理体系完善施工组织机构将人员名单报甲方发包方项目部按名单派驻工地代表授权履行分包方责任和义务乙方承包方驻工地代表是王洪兵112乙方承包方不得将承包项目以任何形式转包如果发生甲方发包方有权终止合同并以合同总价的5作为违约金由此产生的停窝工损失乙方承包方自负113乙方承包方负责编制模板脚手架安全文明施工等实施性施工方案除符合规范及标准外还应满足甲方发包方相关要求并在施工前10天以签字的书面形式附电子版报送甲方发12包方经审定后组织实施114依照国家或行业标准规范作业并进行自检乙方承包方积极配合甲方发包方组织的联检工作严格按照设计文件要求进行施工保证不偷工减料确保工程质量乙方承包方应严格按照质量验收程序做到自检互检交接检验收人员在工序验收单签字后方可进行下道工序的施工115乙方承包方必须严格按照四川省建委对劳务管理的各项规规定以及川建发农民工实名制管理办法全面落实农民工实名制管理实行上下班签字制度乙方承包方保证将劳务费发放到在本工地施工的农民工手中否则出现任何农民工工资纠纷事项一切后果由乙方承包方负担乙方承包方任何人员不得以任何理由到甲方发包方业主政府的办公地点静坐围攻闹事乙方承包方必须每月上报施工人员考勤表花名册工资发放表如甲方发包方直接向农民工发放工资该款项从付给乙方承包方的劳务费中扣除116坚持文明施工做好施工现场环境保护劳动保护和安全生产工程完工后乙方承包方应即时清理施工现场的建筑垃圾符合四川省安全文明工地有关规定117负责临时设施搭设工作保证生活区及施工现场清洁生活区食堂用水电费用由乙方承包方负担118负责施工现场所有人员安全教育未经培训不得上岗提供施工人员个人安全防护用品如因乙方承包方原因出现安全事故乙方承包方负全责按照规定上报甲方发包方及有关部门并承担由此给甲发包方造成的损失119乙方承包方做好成品半成品保护工作承担因措施不13力和管理不到位而造成的损坏和污染责任1110乙方承包方做好材料和设备保管工作甲供材料实行限额领料乙方承包方提供的材料执行复检制度在竣工验收移交甲方发包方之前发生材料或设备破坏丢失的均由乙方承包方承担1111乙方承包方负责提供验收前自检交接检记录并报甲方发包方施工员审核因未及时提交相关资料造成验收延误责任自负1112上足工程所需施工劳务技术人员按甲方发包方下达的施工计划认真组织施工乙方承包方必须完成当月施工计划乙方承包方每月20日之前编制本月完成工程量和下月材料使用计划报甲方审批1113乙方承包方在组织施工过程中如施工进度质量安全文明施工等管理不善及劳动力不足等原因影响工程施工时甲方发包方有权根据管理要求进行经济处罚或另行安排劳务队伍施工发生的费用从乙方承包方承包款中扣除对情况严重的甲方发包方有权中途终止合同并按实际完成工程量总额的70办理结算其余30作为违约金1114乙方承包方严格服从甲方发包方项目部领导执行相关规定制度乙方承包方管理人员按时参加甲方发包方召集的工程会议全面执行会议决策1115在工程竣工28日内提供完整的工程结算资料1116乙方承包方有义务配合其他专业分包商工作为其提供合适的工作面现有脚手架机械设备提供设备基础灌浆收口封堵等相关服务141117乙方承包方不按合同约定范围完成各项工作时应承担由此造成的经济损失工期不予顺延1118乙方承包方向甲方发包方提供各种支出的相关票据和资料第12条工程质量及要求121质量要求本工程质量应满足设计图纸及国家和四川省施工验收规范标准的规定要求如果图纸与国家和四川省施工验收规范之间有不一致或差异的地方乙方承包方应按照质量要求较高的进行施工由此引起的费用均由乙方承包方承担满足四川省规定分户验收标准要求承担由于施工质量问题造成的一切损失1212本工程双方约定的质量标准合格第13条保修工程竣工四方核验后二年为乙方承包方保修期在保修期内凡因乙方承包方原因出现的质量问题或缺陷乙方承包方应在甲方发包方通知24小时内及时实施修补否则甲方发包方由甲方代替实施所发生的费用甲方发包方直接从乙方承包方保证金中扣除超出的部分甲方发包方有权向乙方承包方追讨工程质保金按工程造价的3在应付工程款内预留贰年保修期满无质量问题一个月内一次性无息返还第14条安全施工141施工中乙方承包方应采取一切切实可行的安全措施保证施工设备人员的安全若因乙方承包方原因出现人员伤亡等安全事故由乙方承包方全部承担若造成社会影响甲方发包方有权按照四川省安全规程有关规定对乙方承包方进行处罚142甲方发包方对乙方承包方施工人员进行安全交底15提出明确的安全要求并进行监督检查乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程143甲方发包方安全人员有权按现行规章制度对乙方承包方违反规定的行为实行处罚144因乙方承包方责任造成人员伤亡及财产损失乙方承包方承担全部责任及经济损失并承担由此给甲方发包方造成的损失145在施工过程中乙方承包方因违反消防条例和法规造成的火灾等事故一切经济损失由乙方承包方承担并承担由此给业主发包方造成的损失第15条保险乙方承包方按规定缴纳各种保险并承担费用第16条不可抗力不可抗力是指不是由于当事人一方的过失或故意发生了当事人在订立合同时不能预见对其发生后果不能避免并且不能克服的客观事件因不可抗力导致合同不能履行或不能如期履行的工期可以顺延双方各自负担自身的损失第17条争议合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平合理的原则及时协商处理协商不成时可以直接向工程所在地有管辖权的人民法院提出诉讼第18条违约181除合同约定外任何一方无故终止该合同应承担违约责任182乙方承包方未按合同约定时间进场不能满足施工必需的机械设备和技术人员经甲方发包方书面通知后仍无改善16应承担违约责任甲方发包方可终止合同一并提出索赔乙方承包方在未经甲方发包方同意因任何原因撤走部分或全部机械设备工人并因此对合同工期造成影响时承担违约责任甲方发包方有权拒付其未支付的程款终止合同并有权索赔183乙方承包方在施工中出现安全质量事故给甲方发包方造成声誉和经济损失其责任全部由乙方承包方负责甲方发包方有权终止合同并有权向乙方承包方要求赔偿经济损失由于乙方承包方原因造成发包人工程验收等级低于双方约定等级乙方承包方支付违约金为工程结算金额的3184如乙方承包方偷工减料不按正常标准工序施工一经发现将处以每次10000元的罚款罚款累计超过五次时甲方发包方有权无条件将其清除退场并在应付工程款中扣除5作为违约金且乙方承包方还应承担因此对甲方发包方造成的相应损失185因甲方发包方原因造成的材料供应不及时工期相应顺延本合同已包含单次15天以内的窝工费用单次超过15天的由甲方发包方按每人每天10元补贴生活费第19条合同生效及其他191本合同自双方签字盖章之日起生效192本合同在双方完成了合同约定的责任义务后即告终止193本合同解释权归发包方194合同未尽事宣双方协商解决补充合同与本合同具有同等法律效力195合同份数本合同一式四份具有同等效力甲方乙方双方各执二份分别保管17第20条补充条款1施工现场管理条例乙方承包方必须执行国家和地方规定的安全施工和文明施工条例1所有施工人员的年龄不得超过50岁2所有施工人员必须戴安全帽系好帽的风扣系好安全带否则每人每次罚款100200元3作业人员严禁穿拖鞋和喝酒违者罚款每人每次100元4打架斗殴者每人每次罚款10001500元5施工人员不听从甲方管理人员指挥和安排的每次处违约金1000元并开除施工现场6特种作业人员必须100持证上岗2乙方在施工过程中对甲方提供的材料损耗进行包干1钢筋损耗率2如使用造成超耗超出部分甲方按市场价在合同款中扣出2因模板支撑原因造成混凝土的损耗甲方损耗量予以扣除损耗费用3顶棚要求为不抹灰顶棚并可直接刮腻子如顶棚不可直接刮腻子由此引起顶棚抹灰所造成的人工机械费等由乙方自行负责4现浇板的平整度要求达到水泥砂浆地面的平整度否则人工机械费材料费由乙方自行负责5各种抹灰及镶嵌砂浆的厚度不得超规范厚度否则所造成的材料人工机械费等由乙方自行负责6各种材料在使用超耗时超出部分甲方按市场价在本合同中扣出7本合同各分项工程范围内无计时工包括临时设施搭设的人工费其他如现场及生活区卫生清扫文明施工迎接检查钢筋卸车除水泥外等产生的用工均由乙方自行负责18附表甲供材料明细甲方发包方单位盖章乙方承包方单位盖章住所住所代表人签字代表人签字联系电话联系电话年月日年月日附表甲供材料明细19一以下材料由甲方发包方供应且只能用于工程实体钢筋铁件钢筋直螺纹接头止水钢板钢丝网商品砼水泥砂子石子白灰预拌砂浆级配砂石砖砌块聚苯板聚苯颗粒隔音保温材料防水粉止水带止水条隔断界面剂建筑胶栏杆扶手吊顶龙骨挂件石膏板粉煤灰砼管各类管材接头零件接口橡胶圈阻火圈法兰螺栓石棉橡胶板阀门水嘴地漏排水栓地面扫除口雨水斗水表热量表分集水器散热器温度计压力表流量表水位计疏水器过滤器除污器减压器橡胶软接头波纹软管伸缩器节玻璃丝布塑料布粘接剂保温材料表表箱端子箱中途箱电表电线电缆铜端子电缆终端头接地纺织铜线线槽桥架接线盒灯头盒开关插座灯具灯口灯座塑料台荧光灯吊链面板门铃电铃避雷钉塑料软管裸铜线塑料护口锁紧螺母管卡子接地卡子膨胀螺栓工程用水电二除现场硬化塔吊基础临时设施基础所用砖水泥砂石钢筋外其他临时设施安全防护文明施工周转工具等非实体性消耗材料均由乙方承包方承担三能用原材料加工的不得购买成品