绿化施工合同

绿化施工合同业主甲方承包方乙方根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿等价有偿公平诚信的基础上经友好协商就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见特签订本合同以资信守第一条工程概况1工程名称2工程地点3预定开工日期年月日第二条施工范围1施工范围回填种植土按现场实际发生工程量结算由双方代表签证认可但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额第三条施工方式本工程由乙方以包工包料的形式进行施工第四条工期1工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止预计天包括法定假日不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间2如遇下列情况乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方并经甲乙双方代表签证工期相应顺延否则视为乙方放弃签证的权利工程不予顺延1因甲方原因影响工程施工进度如未按时交出场地接通水电甲方变更设计等2不可抗力因素第五条工程质量及验收标准1工程质量必须达到合格验收标准按业主设计要求及行业规范执行因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的本工程不能评定为合格2乙方提供的苗木必须事先控制质量苗木规格严格按照设计要求进行选择苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范3苗木成活率达到1004工程完工后乙方应通知甲方进行验收双方现场检查工程质量质量合格即由甲方签收第六条工程价款及结算付款方式1工程预算总价款为人民币元大写元2结算方式1甲方应在预定开工日期前个工作日内向乙方预付工程预算总价款的302甲方应在乙方材料工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的303甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内甲方向乙方加付至工程结算总款额的904工程结算总款额的10作为工程质量保证金及保养金甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清5以上付款的方式均以支付第七条保养期1苗木保养期为个月从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计2保养期内凡因乙方施工造成的质量问题乙方接甲方通知之日起日内应无条件予以保养苗木不成活的应及时更换否则1工程预算总价款为人民币元大写元2结算方式1甲方应在预定开工日期前个工作日内向乙方预付工程预算总价款的302甲方应在乙方材料工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的303甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内甲方向乙方加付至工程结算总款额的904工程结算总款额的10作为工程质量保证金及保养金甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清5以上付款的方式均以支付第七条保养期1苗木保养期为个月从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计2保养期内凡因乙方施工造成的质量问题乙方接甲方通知之日起日内应无条件予以保养苗木不成活的应及时更换否则甲方有权另派施工队伍施工保养一切费用在保养金内扣除超过保养金的部分甲方有权向乙方追偿第八条双方义务1甲方义务1委派现场代表负责对工程建设进行全面管理2向乙方提供施工场地保证运输道路畅通同时提供施工用水用电水电费由方承担3提供本项目施工图纸负责组织图纸会审和设计交底4甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算2乙方义务1委派现场代表负责对施工其间的全面管理2根据甲方确认的施工图纸按照本合同约定完成承包范围内的施工工作3按相关安全法规进行安全施工遵守甲方施工现场管理的有关规定承担在施工过程中的放火防盗防止事故发生等安全责任若出现安全问题责任由乙方自行承担4工程交付甲方前应负责已完工工程的保护工作在此期间发生损坏的由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方由此造成工期延误按违约责任中的逾期完工条款处理5乙方应确保工程质量达到验收标准6乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款与竣工验收后的两个月内完成结算第九条违约责任1因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的竣工日期应予以顺延2甲方未能按本合同约定进行竣工验收的由甲方承担工程保管及风险责任3甲方逾期付款的导致施工无法进行乙方可停止施工4工程质量达不到约定标准由乙方承担相应的责任5乙方在施工过程中除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工非上述原因连续停工两个工作日以上的甲方解除合同造成甲方工期延误或其他损失的乙方应予赔偿6乙方应向甲方支付的违约金甲方在应付未付款中扣除违约金不足以弥补甲方损失的甲方可继续向乙方追偿第十条转让条款未经合同双方共同书面同意任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务第十一条合同终止1因解除而终止1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知该通知自送达乙方时生效乙方应按本合同约定承担违约责任违约金不足以弥补甲方损失的甲方可继续向乙方追偿2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知该通知自送达甲方时生效甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项并按本合同约定承担违约责任3合同一方依本合同约定行使解除权的合同自解除通知送达之日起终止4合同终止后不妨碍一方向违约方追究违约责任2有下列情形之一的合同权利义务终止1本合同按约定履行完毕2本合同经各方协商一致而终止3本合同因一方出现本条第1款的违约情况包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为另一方发出解除合同的通知4法律法规规定终止的其他情形第十二条适用法律条款本合同的订立效力解释履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议合同各方应通过友好协商解决如果协商不能既解决任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉第十四条其他1本合同未尽事宜由甲乙双方友好协商另签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力2本合同附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力3合同及其补充协议经双方签字盖章之日起生效并在保养期界满接清余款之日起自行终止4本合同一式份甲乙双方各执份每份均具同等法律效力甲方乙方地址地址法定代表人法定代表人日期日期