装修合同模板.docx

装修合同发包方甲方法定代表人承包方乙方法定代表人根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上为保证工程顺利进行结合本工程的具体情况经友好协商签订本合同包括本合同附件和所有补充合同以资共同遵守第条工程概况工程名称工程地点结构类型工程面积工程内容及做法详见工程预算报价表施工图纸工程承包方式包工包料清包工部分承包工程期限为天日历天开工日期年月日施工期以材料进场日第二天起竣工日期年月日合同价款及支付方式本工程总价款元工程竣工后甲方验收工程无质量问题甲乙双方在工程质量验收单上签字确认甲于三个工作日内支付工程总价款的即元元工程总价款的即元元作为本次工程的质保金于竣工满两年后工程无质量问题甲于三个工作日内支付本合同工程造价详见工程预算报价表施工过程中有增减项目的由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用结账时乙方需提供正规增值税发票否则不予结款第条施工图纸甲乙双方同意施工图纸采取下列第种方式提供甲方自行设计并提供施工图纸图纸一式贰份甲方乙方各一份甲方委托乙方设计施工图纸图纸一式贰份甲方乙方各一份设计费人民币元由甲方支付第条甲乙双方权利和义务甲方开工前天甲方需为乙方入场施工创造条件以保证乙方施工工作的顺利实施包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖以不影响施工为原则如甲方不采取必要保护措施而造成家具陈设损失的有甲方自行负责由甲方负责协调相关专业协作关系办理施工所涉及的申请审批等手续承担物业管理处和报批的全部费用甲方负责提供施工所需的水源电源施工过程中甲方参与工程质量和施工进度的检查监督与乙方协调施工方案的变更事宜并签字确认乙方乙方严格遵守国家及地方有关建设法律法规严格执行安全文明施工操作规范防火安全规定施工规范及质量标准按期保质完成工程乙方按照规定不拆动室内承重结构如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线需要提前与甲方协商并负责到有关部门办理相应的审批手续严格按照施工图纸或说明进行安全文明施工做好各项质量检查和施工记录指派为乙方驻工地代表负责合同履行按要求组织施工保质保量按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜对其行为乙方应予认可如更换人员乙方应及时书面通知甲方工程竣工后负责清扫施工现场保证现场的整洁工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第条违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按逾期未付款的支付违约金由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按工程价款的向甲方支付违约金甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由乙方负责并承担责任第条双方责任和工期延误处理以下甲方原因造成工期延误损失由甲方负责工期应当顺延不能提供水电不能保证每天小时以上工作时间含加班不能按期提供自购材料设备不能按期支付工程款影响正常施工的因甲方原因变更设计增加施工项目同意工期顺延的其他情况逾期验收或无故怠于验收因甲方责任造成工期延误的其他情况对以下原因造成工期延误工期不顺延因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担工期不顺延乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的由乙方负责乙方施工造成甲方物品损坏乙方应予以修复或赔偿乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方负责乙方原因工程质量达不到双方约定的质量标准乙方负责修理工期不予顺延合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定受损失的均由责任方承担责任并赔偿给对方造成的经济损失未办理验收手续甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的由甲方负责因一方原因造成合同无法继续履行时该方应及时通知对方并办理合同终止手续并由责任方赔偿对方相应的经济损失第条关于工程验收的具体规定乙方设计师完成的施工图必须在商定的时间内会同甲方审图经甲方确认签字后乙方可进行施工乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工安装施工过程中甲方提出变更图纸停止施工或增减项目应以书面形式通知乙方列明停止施工或增减项目的理由工程部位时间材料等乙方根据变更要求尽快向甲方提交变更所采取的措施增减的造价因停工等原因造成的工期延误材料耗损费用损失等清单并报告甲方甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决隐蔽工程验收前由乙方通知甲方到现场验收验收期为两天甲方未按时验收的乙方可自检后如实填写隐蔽记录对乙方的自行验收结果甲方应予以承认工程竣工后乙方应当通知甲方验收甲方应在接到通知后天内验收并办理验收移交手续如甲方在上述规定时间内未能验收应当及时书面通知乙方另定验收日期否则视为甲方通过验收如另定验收日期甲方应承认竣工日期并承担乙方的看管费用和相关费用双方未办理验收手续甲方不得入住如甲方擅自入住视同验收合格由此而造成的损失由甲方承担第条合同附件工程预算报价表施工图以及双方协商一致签名确认的其他文件作为合同附件与合同具有同等法律效力第条合同争议的解决方式因工程质量双方发生争议时凭本合同文本和施工企业开具的统一发票可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆当事人不愿通过协商调解解决或协商调解解决不成时可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼第条合同的变更和解除合同经双方签字盖章生效后双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议如要终止合同提出终止合同一方要以书面形式提出经双方同意办理清算手续应按合同总价支付违约金并办理终止合同手续第条附则本合同如有未尽事宜双方本着友好互利原则协商解决如协商后签定补充协议补充协议与本合同有同等法律效力本合同签订后工程不得转包本合同一式贰份双方各执壹份合同自双方签署后生效履行完毕后自行终止甲方盖章乙方盖章联系人联系人联系方式联系方式地址地址日期日期