2011年农业综合开发中低产田改造项目工程建设委托监理合同.doc

1编号国家农业综合开发土地治理项目工程建设委托监理合同工程名称年农业综合开发中低产田改造项目委托人驿城区农业综合开发办公室监理人河南省育兴建设工程管理有限公司国家农业综合开发办公室编制2第一部分建设工程委托监理合同委托人驿城区农业综合开发办公室与监理人河南省育兴建设工程管理有限公司经双方协商一致签订本合同一委托人委托监理人监理的工程以下简称本工程概况如下工程名称年农业综合开发中低产田改造项目工程地点驿城区刘阁乡工程规模总投资万元二本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中所赋予的定义相同三下列文件均为本合同的组成部分监理投标书或中标通知书本合同标准条件本合同专用条件本合同附加条件在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件四监理人向委托人承诺按照本合同的规定承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务五委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限方式币3种向监理人支付报酬本合同自年月日开始实施至年月日完成本合同一式份具有同等法律效力双方各执份县区财政局份市农开办份委托人签章监理人签章住所住所第一责任人签字法定代表人签字开户银行开户银行账号账号邮编邮编电话电话本合同签订于年月日4第二部分标准条件第一条下列名词和用语除上下文另有规定外有如下含义工程是指委托人委托实施监理的工程委托人是指各级农业综合开发办事机构监理人是指承担监理业务和履行监理义务且具备相应建设监理资格或监理能力的单位监理机构是指监理人派驻工程现场实施监理业务负责履行委托监理合同的组织总监理工程师是指经委托人同意监理人法定代表人书面授权派到监理机构全面负责履行委托监理合同的全权负责人承包单位是指除监理人以外委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人工程监理的正常工作是指监理人依据法律法规及有关的技术标准设计文件和工程承包合同对承包人在施工质量建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督委托人委托的监理工作范围和内容双方在专用条件中约定工程监理的附加工作是指委托人委托监理范围以外通过双方书面协议另外增加的工作内容由于委托人或承包人原因使监理工作受到阻碍或延误因增加工作量或持续5时间而增加的工作工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务其善后工作及恢复监理业务的工作第二条本工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律行政法规以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规地方规章第三条监理人的义务与责任在履行本合同义务期间应认真勤奋地工作运用合理的技能协助委托人实现合同预定的目标完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务监理工作要守法诚信公正科学遵守职业道德监理机构定期向委托人报送监理月报每旬简报阶段性工作总结和重大事件专项报告监理人要按照国家的有关规定建立监理岗位责任制和工程质量终生负责制对工程建设质量要负责到底第四条委托人的义务与责任委托人负责与监理人签订监理合同协调外部关系支付监理酬金委托人提供与工程有关的前期工程资料行政文件及与承包商签订的施工合同副本以及订货合同和采购协议委托人应授权一名熟悉本项目情况能迅速做出决定6的项目负责人与监理人联系并解答和处理日常事务在有条件的县委托人应尽可能为监理人员提供必需的生活工作的便利条件及使用农村信息网第五条监理人的权利委托人在委托的工程范围内授予监理人以下监理权利协助委托人选择符合规定的施工队伍并具有对施工进度的检查监督权对工程设计中的技术问题有建议权对工程质量有严格把关权对不符合质量要求的工程有权提出整改对项目上使用的材料设备及施工质量有检验权在项目承包合同约定的工程款范围内对工程款支付有审核和签认权对结算工程款的复核有确认与否定权未经监理人签字确认委托人不得支付工程款第六条委托人的权利监理人员的配备应事先征得委托人同意监理人调换总监理工程师应事先征得委托人同意委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员委托人有权要求监理人及时通报工程情况第七条监理报酬正常的监理工作附加工作和额外工作的报酬按照监理合同专用条件中约定的方法计算并按约定的时间和数额支付第八条其它7由于工程需要委托人要求监理人员出差时所需费用由委托人承担监理人如须另聘专家或协助所需费用由监理人承担因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿双方应当协商解决如未能达成一致意见提交仲裁机关仲裁监理单位签订本协议后应与各县进一步商谈具体事宜签订监理合同报市农业综合开发办事机构备查8第三部分专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法试行和国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法试行的补充规定国家相关政策法规国家先行的有关施工及验收评定标准委托人和施工单位签定的正式合同协议第三条监理范围和监理工作内容监理范围驿城区年农业综合开发中低产田改造项目的施工实施全过程监理内容按照工程建设合同控制工程建设投资建设工期和工程质量协调有关单位间的工作关系审核项目承包单位或施工单位下同提出的施工计划施工技术方案和施工进度计划审查和控制工程建设所需施工材料设备的质量对不能满足施工质量要求的要督促项目承包单位采取措施限期解决督促检查项目承包单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准发现问题应及时指令承包单位采取措施进行处理必要时应指令承包单位停工整改组织工程建设质量综合评定签署工程检验认可书和9工程付款凭证定期向监理委托人报告工程施工进度工程质量和相关控制措施的情况工程竣工后整理合同文件和有关工程技术档案材料参与工程竣工预验收和相关验收文件的签署提交工程监理报告在工程保修阶段负责检查工程质量状况承担质量责任并督促承包单位保修第四条委托人的常驻代表为第七条委托人同意按以下的计算方式支付时间与金额支付监理人的报酬工程监理费万元工程监理费的支持方式监理费采取县级统一报账监理合同签订后日内预付工程竣工省级验收合格后凭县区农业综合开发办公室监理评定意见支付其余工程监理的附加工作报酬报酬附加工作日数合同报酬监理服务日双方同意用人民币支付监理报酬第八条本合同在履行过程中发生争议时当事人双方应及时协商解决协商难以解决的双方同意由仲裁委员会仲裁当事人双方不在本合同中约定仲裁机构事后又未达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉10第四部分附加条件监理单位需要派驻的监理工程师数量每个重点县需派驻监理工程师不少于人每个一般县不少于人采取中标人监理和当地专业技术人员及群众代表监理相结合的方式监理单位在每个县聘请不少于人的专业技术人员及群众代表经监理单位培训后与派驻监理工程师一同履行监理任务确保所有项目工程都能得到监理聘请人员费用由监理单位从委托人首批支付监理费中支付监理工程结束后监理单位应将聘请的专业技术人员及群众代表的费用全部支付监理人员在监理期间所发生的吃住行等一切费用由监理单位承担各县区开发办和开发乡镇只负责帮助联系协调在施工高潮期间监理单位需要每旬分别向县市开发办报送一次监理报告在工程监理期间各县区建立监理检查台帐省市县各级领导到项目区检查每发现一次监理人员不到位扣除监理费元对于省市县验收不合格的工程由相关人员鉴定后每出现一处委托人将扣除监理单位在该项目县的监理费的