濮阳市濮水河综合治理二期工程建设监理招标文件.doc

濮阳市濮水河综合治理二期工程建设监理招标文件招标单位濮阳市濮水河综合治理工程指挥部日期二七年四月目录一投标须知二合同条款三合同书四投标报价书授权委托书五附表格式六设计文件图纸和有关资料另册装订第一章投标须知总则工程概况和招标范围濮阳市濮水河综合治理工程指挥部就濮阳市濮水河综合治理二期工程建设监理进行招标现请愿意承担该工程建设监理的投标人按本招标文件的规定提交投标文件工程概况及监理范围濮水河西起第三濮清南总干渠东入马颊河系马颊河的一条支流东西穿过城区和开发区承担着新市区的防洪排涝任务濮水河沿途主要流经世锦公司濮阳市氯碱厂濮阳市甲醛厂三胺化工等企业及西环公园五甲户村戚城村盟城小区油田供应处等全长公里流域面积平方公里其中城市规划区平方公里平方公里为农村年月日河南省计委以豫计投资号文对濮阳市城区濮水河治理工程项目建议书进行了批复同意对濮水河进行治理濮水河治理一期工程于年冬开工工程内容包括濮水河公里河道清淤胜利路桥至马颊河公里浆砌石护砌交通桥座濮水河调节池提灌站和退水闸濮水河一期工程治理后一改过去死臭脏丑的局面变得外观美丽漂亮已成为濮阳市的一条靓丽的风景线和广大市民休闲娱乐的好去处为濮阳市创建国家级优秀旅游城市一举成功作出了贡献水是流动的风景景依水而生水不流则显得呆板而没有灵气濮水河下段治理工程建成投入使用后由于上段没有治理水源供给困难无法及时换水造成濮水河内的水质逐渐恶化市民们无不担心会失去这条他们赖以休闲娱乐的靓丽的风景线为了使濮水河四季常流水净岸绿功能齐全风景怡人巩固濮水河下段治理的成果濮阳市委市政府决定对濮水河上段进行治理濮水河综合治理二期工程需完成的项目有濮水河护砌长度公里桩号调节池整治工程退水闸座橡胶坝座一级站和调节池提水站维修管理设施配套本次招标的工程项目有公里河道护砌工程的浆砌石部分座支沟退水闸和一座橡胶坝建筑安装工程总投资约万元监理内容为上述工程的土建机电及金属设备安装监理详细技术资料见设计文件图纸和有关资料监理范围濮水河护砌长度公里桩号调节池整治工程退水闸座橡胶坝座一级站和调节池提水站维修管理设施配套监理服务期个月其中包括工程包修期个月资金来源国家开发银行贷款和市基建投资投标人的资格具有独立的法人资格具有水利水电工程监理丙级及其以上资质近三年从事过与本招标工程类似的监理业绩具有水利水电工程施工管理造价金属结构与电气设备安装等方面的专业人才有能力承担本招标工程所有专业的监理工作检测设备满足监理要求财务状况和社会信誉良好本次招标不接受联合体投标不允许任一单位对同一合同提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件任一投标人不准以任何方式参加其他投标人对同一合同投标投标费用投标人为准备和进行投标所发生的一切费用一概自理无论在何种情况下招标人都不负责投标文件一律不予退还保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担责任招标文件招标文件的组成第一章投标须知第二章合同条款第三章合同书第四章投标报价书授权委托书格式第五章附表格式第六章设计文件图纸和有关资料招标文件的答疑投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容若有疑问应以书面形式信函电传传真和电子邮件下同通知发包人发包人只对在投标截止时间的天日历天下同前收到要求答疑的问题予以答复发包人的答疑将在投标截止时间的天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人但不指明答复问题的来源招标文件的修改在距投标截止时间的天前任何时候发包人可发书面补充通知修改招标文件内容若发包人在投标截止时间前天内发补充通知则将酌情延长投标截止时间以保证投标人有合理的时间修编投标文件上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人并作为招标文件的组成部分投标人在每次收到补充通知后应以书面形式通知发包人确认已收到该补充通知投标文件的编制投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件投标文件应包括一投标报价书二授权委托书三投标报价计算和说明四监理大纲五项目总监理工程师及主要人员简历业绩学历证书职称证书以及监理工程师资格证书和岗位证书等证明文件六拟用于本工程的检测设备仪器七年以来完成的类似工程监理情况有关方面对投标人的意见以及奖励证明八投标人近三年的财务状况九资格审查资料营业执照资质证书荣誉证书等复印件十投标人认为应提交的其它资料投标报价投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部监理工作需支付的一切费用和拟获得的利润并考虑应承担的风险但投标报价不能超过现行有关文件取费标准超过现行有关文件取费标准的投标报价将视为无效标监理服务期为个月其中包括工程包修期个月招标人无偿提供办公住宿场所投标人在投标截止时间前修改投标总报价时应同时修改各项目的报价或说明对各项目报价的修改办法投标文件有效期投标文件自投标截止时间起有效其有效期为天在此期间投标人不得要求撤回或修改其投标文件发包人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效时间但不得超过天投标人以书面形式答复发包人的上述要求若投标人拒绝发包人的要求可在原定有效期后收回投标保证金若接受发包人的延期要求则投标文件继续有效且仍不允许修改但须相应延长投标保证金的有效期在延长期内有关规定仍有效投标保证金投标人必须在提交投标文件的同时提交投标保证金其金额为人民币元现金支付未提交投标保证金的投标文件无效未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后天内退还但招标人有权留下其中个投标人的投标保证金待与中标人的投标保证金同时退还中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保证件并签订了合同后退还若发生以下任何一种情况招标人可以没收投标保证金投标人在第条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交条规定的履约担保证件投标人的替代方案本工程不要求投标人提交替代方案现场察勘和标前会投标人应对工程现场和周围环境进行现场察勘以便编制投标文件察勘现场的费用由投标人自行承担在现场察勘过程中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责招标人将于年月日时北京时间下同在濮阳市水利局办公楼院内组织投标人察勘现场并在察勘现场后当天下午召开标前会议会议的目的是解答投标人提出的问题投标人提出的问题要以书面形式送达招标人以便招标人在会议期间答复标前会后招标人将在天内对投标人所提出的问题以书面答复意见送给所有投标人属于修改招标文件的内容将按第条的规定以补充通知的形式发送投标文件的份数和签署要求投标人应按第款规定的内容编制投标文件投标文件一式四份其中一份为正本其余为副本封面上应分别标明正本和副本字样正本与副本不一致时以正本为准投标文件应使用打印复印或不能擦去的墨水书写文字要清晰语言要明确并按招标文件的要求加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签名投标文件应尽量避免涂改和插字若为了改正错误必须这样做时除了按招标人书面指示进行修改的以外均应由法定代表人或委托代理人在修改处盖章或签名确认投标文件的提交投标文件的密封和标记投标文件的正本和副本应分开装袋密封不密封的投标文件无效封袋面上应标明正本或副本字样并写明招标人的名称和地址投标的合同名称及其编号在年月日时前不准启封投标人的名称和地址并加盖公章若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记招标人将不承担与此有关的责任投标截止时间投标人应在年月日时前将投标文件送达投标人开标当天时前提交的投标文件要直接送达开标现场投标文件应面交招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间若投标人同意延长投标截止时间则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间迟到的投标文件在投标截止时间以后送达的投标文件招标人将拒收投标文件的修改与撤回若投标人需要修改或撤回其投标文件必须在第款规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人上述书面通知应按第款和第款的规定进行编制密封和标记并标明修改和撤回字样投标人不得在投标截止时间后修改投标文件开标和评标开标招标人将于年月日时在濮阳市水利局三楼会议室公开开标所有投标人均应派代表参加并在招标人指定的登记册上签名报到若投标人未派代表出席开标会议则招标人可宣布其已放弃投标开标会议上将公布各投标人名称投标总报价和投标文件中其他需要宣布的内容评标和决标过程保密评标委员会由人组成其中招标人代表人评标专家人开标前按有关规定在专家库中随机抽取评委名单在招标结果确定前保密开标后至招标人公布中标结果之前有关投标文件的检查澄清评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息违者可能导致被取消中标资格投标文件的澄清为了有助于对投标文件的检查和评审评标委员会可以单独要求投标人澄清其投标文件评标委员会的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式投标人不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容经澄清的问题须由投标人签字并加盖单位公章确认后作为投标文件的组成部分投标文件的检查和响应性评定在开始评比前评标委员会应首先检查每份投标文件的内容是否完整是否实质上响应招标文件的要求实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的合同条件合同附件和其他要求无重大偏离或保留重大偏离或保留系指下列情况之一对招标的监理范围和工作内容有实质性的偏离对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响评标委员会将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件开标后不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改投标文件评比评标委员会仅对按第条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评比评标委员会在推荐中标人时将综合评比投标人的业绩和资信项目总监理工程师的素质和能力资源配置监理规划大纲内容是否全面投标报价评标委员会有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离不接受投标人在开标后提出的优惠评标方法本次评标采取综合评分法评比活动遵循公平公正科学择优的原则评标工作由评标委员会负责评标委员会根据评审赋分标准打分按得分高低向招标人推荐中标候选人名并标明顺序同样分数报价低的排前评标标底的产生所有投标人的低于有关现行文件取费标准的报价都属于有效报价超过有关现行文件取费标准的报价为无效标赋分标准见表一建设监理评标赋分表表一序号赋分项目赋分分值赋分说明投标人的业绩和资信资质证书营业执照情况分甲级证书各种证件齐全得分乙级得分丙级得分技术力量财务状况良好得分否则得分近年完成类似工程项目监理分完成项分每分增加项增分最多得份以往履约情况分履约情况良好得分否则分受到市级以上政府或管理部门奖励得分只受到业主单位奖励得分二者不重叠计分否则不得分总监理工程师的素质和能力总监理工程师的简历监理资格分总监理工程师具有高级职称和具有与本工程相关专业的理论知识与实践经验协调能力强具有总监理资格和岗位证书得分否则视具体情况得分总监理工程师监理业绩分近年主持过类似工程监分理得分参与过类似工程得分否则视具体情况得分有关方面对总监理的评价意见分获得市级以上政府或管理部门的奖励证书得分受到业主的奖励证书得分二者不重叠计分否则不得分总监理驻工地时间占一半以上时得分否则得分建设监理评标赋分表续表一序号赋分项目赋分分值赋分说明资源配置参与本工程监理和管理人员的素质和能力分监理工程师具有中级以上职称有监理资格和岗位证书具有理论水平和实践经验管理人员具有一定的行政能力组织能力和协调能力得分否则得分涉及本工程所有专业监理人员配置齐全数量和年龄结构配置合理进场及时并能长期驻工地得分否则视具体分情况得分主要监理人员从事过类似工程监理经历得分否则视具体情况得分拟为本工程项目配置的检测及办公设各满足要求得分否则视具体情况得分具有足够的可调配的后备资源得分否则得分监理大纲监理范围响应招标文件要求目标明确得分否则视具体情况得分能抓住影响工程工期质量和投资的关键问题并有解决问题的措施得分否则视具体情况得分分项目监理组织机构健全分否则视具体情况得分质量进度投资控制和合同信息管理的方法与措施的针对性强得分否则得分拟定的监理质量体系文件和安全监督措施的可操作性强得分否则分按监理范围和服务期报价分否则一分监理费用结构合理总价包含项目齐全分否则分分人员进场计划合理分否则分监理费用报价取费原则合理分否则一分决标中标通知和签定合同决标招标人根据评标委员会的推荐情况和有关规定决定中标人招标人不保证投标价最低的投标人中标也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明重新招标和招标中止经评审委员会评审认为所有投标人的投标文件均不满足响应性要求时评标委员会可以否决所有投标重新招标由于招标人原因中止招标或未能在第条规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知招标人除退还投标保证金外还将向每个投标人支付投标文件编制成本费等的补偿金人民币元中标通知在第条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内招标人将以书面形式向中标人发出中标通知中标通知书为合同的组成部分招标人向中标人发出中标通知同时将中标结果以中标公告的形式通知所有未中标的投标人签订合同中标人应在收到中标通知书后的天内派代表前来履行签订合同手续若中标人在受到中标通知书后发生第款项所述的情况则招标人可以取消其中标资格并没收其投标保证金发出中标通知书后若招标人拒签合同招标人除应向中标人退还投标保证金还应赔偿给中标人相同于投标保证金额的赔偿金第二章合同条款通用合同条款一词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语除上下文另有规定外具有本条所赋予的涵义工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目发包人是指承担直接投资责任的委托监理业务的法人以及其合法继承人监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织由总监理工程师监理工程师和监理员以及其他人员组成建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责包括正常的监理工作和额外的监理工作总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后委派到监理机构履行本合同的现场负责人承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段本合同指经双方签署并生效的本监理合同工程建设合同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同进驻是指监理机构和监理人员进入工地开始实施或准备实施监理业务的行为现场是指建设项目实施的场所地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章第二条本合同适用的语言文字为汉语文字二适用法律法规规章和监理依据第三条适用于本合同的法律法规和规章是中华人民共和国法律行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章第四条监理工作的依据是国家的法律法规规章和技术标准经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件三通知和联系第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表负责与监理机构联系更换常驻代表时应提前通知监理人第六条在合同实施过程中双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知事后应在小时内补做书面通知第七条发包人对工程项目实施的意见和决策应通过监理机构下达实施承包人应从监理机构取得工程建设的通知指令变更等各种工程实施命令四监理人的义务和责任第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内向发包人提交监理规划监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单简历第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容在约定的时间内按监理规划派出专业配套符合资格条件的监理人员进驻施工现场组建监理机构编制监理细则并正常有序地开展监理工作完成本合同所约定的监理任务并承担相应的监理责任第十条在监理期限内监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小对监理机构和人员进行合理的调整更换总监理工程师须经发包人同意同时应保持其他主要监理人员的相对稳定如有调整应报发包人备案第十一条监理人应按照国家的有关规定建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制第十二条在监理期间监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范运用合理的技能提供优质服务应坚持守法诚信公正科学的原则勤奋高效独立自主地开展监理服务维护发包人的利益和承包人的合法权益监理人员不得受雇于承包人或接受其利益第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到位对工程建设进行动态跟踪监理工程的关键部位关键工序应进行旁站监理第十四条监理人员必须采取有效的手段作好工程实施阶段各种信息的收集整理和归档并保证现场记录试验检验以及质量检查等资料的完整性和准确性第十五条监理机构应认真作好监理日记保持其及时性完整性和连续性应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告第十六条监理机构所使用的发包人提供的设备设施除有特殊规定外产权属于发包人在本合同终止后应按照专用合同条款的规定移交给发包人第十七条在本合同期限内或合同终止后未征得发包人同意监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术商务等资料并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存回收及保密工作第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议第十九条在本合同约定的期限内如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行监理人不承担责任第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工交图交货交工时限的延期不承担责任五发包人的义务和责任第二十二条发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作为监理工作提供必要的工作环境和外部条件第二十三条发包人应按专用合同条款约定的时间数量方式向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料第二十四条发包人应在专用合同条款约定的时间内就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并及时送达监理机构超过约定的时间监理机构未收到发包人的书面决定监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见无须再作确认第二十五条发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容在工程开工前书面通知工程建设的承包人第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作生活条件提供上述条件应在专用合同条款中明确发包人不能提供生活工作条件的应给予补偿补偿的费用应在专用合同条款中明确第二十七条如双方约定发包人免费向监理机构提供工作人员应在专用合同条款中明确所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用第二十八条发包人应当维护监理机构工作的独立性不干涉监理机构监理业务的开展第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议第三十条发包人应当履行监理合同约定的责任义务如有违约应赔偿因违约给监理人造成的经济损失六监理人的权利第三十一条监理人有如下权利选择工程施工设备和材料供应等单位的建议权对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权协助发包人签订工程建设合同工程建设实施设计文件的审核确认权只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件才能成为有效的施工依据工程施工组织设计施工措施施工计划和施工技术方案的审批权按照专用合同条款规定的金额范围内设计变更现场的处置权按照安全和优化的原则对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见并向发包人提出书面报告组织协调工程建设有关各方关系的主持权按工程建设合同规定发布开工令停工令返工令和复工令发布停工令复工令应事先征得发包人同意对全部工程的所有部位及其任何一项工艺材料构件和工程设备的检查检验权但上述的一切检查检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任对全部工程的施工质量和工程上使用的材料设备的检验权和确认权安全生产和文明施工的监督权工程施工进度的检查监督权以及工程建设合同工期的签认权对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权工程款支付的审核和签认权工程结算的复核确认和否认权未经监理机构签字确认发包人不支付任何工程款项有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员有权要求承包人增加和更换施工设备由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担七发包人的权利第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查第三十三条有权选定工程设计单位和承建单位第三十四条有对工程设计变更的审批权对工程建设中质量进度投资方面的重大问题的最终决定权第三十五条有对工程款支付结算的最终决定权第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意并有权要求监理人更换不称职的监理人员直至合同终止第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告八合同生效变更与终止第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止第三十九条因非监理人原因出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长均应视为监理机构的额外工作监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限由于发包人承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误以致增加了监理工作量或持续时间在本合同履行过程中发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作由于非监理原因暂停或终止监理业务时其善后工作或恢复执行监理业务的工作第四十条本合同适用的国家有关法律法规规章和标准发生变化时签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更第四十一条在监理过程中如因情况发生变化本合同必须变更时须双方协商一致签署变更合同或补充协议因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确第四十二条发包人或者监理人要求解除合同时应在天前书面通知对方若通知送达后天内没有收到对方的答复可在此后的天内发出终止监理合同的通知本合同即行终止因解除合同遭受损失的除依法可以免除责任的外应由责任人负责赔偿损失第四十三条在本合同期限内由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停直至不得不终止合同时经发包人提出终止合同的书面通知本合同终止双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题第四十四条由于监理人的责任致使本合同终止时监理人无权取得未履行监理范围的费用第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任九违约行为处理第四十六条发包人违约与违约责任在本合同履行过程中发包人下述行为属违约未履行通用合同条款第二十二条第二十三条约定的义务未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬对上述的违约行为发包人应承担违约责任按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失第四十七条监理人违约与违约责任在本合同履行过程中监理人或监理机构下述行为属违约一未履行通用合同条款第八条第九条第十一条约定义务和责任二监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失对上述的违约行为监理人应承担违约责任按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失十监理报酬第四十八条正常的监理业务报酬按照专用合同条款约定的方法计取发包人应按专用合同条款约定的期限方式支付第四十九条监理人根据发包人要求完成额外监理工作应得到的额外报酬或因工期延长增加的报酬应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取其支付方式期限等应按正常监理报酬的规定进行第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬自约定支付之日起到实际支付之日止还应支付滞纳金或利息第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时应当在收到监理人支付通知书天内向监理人发出异议通知由双方协商解决无异议按通用合同条款第四十九条的约定支付十一其他第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察的经发包人同意其费用向发包人实报实销第五十三条在监理业务范围内监理机构如需另聘专家咨询或帮助其费用由监理人承担在监理范围之外的咨询和帮助经发包人同意费用则由发包人承担第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建议使发包人得到了直接的经济效益发包人应给予监理机构合理化建议的奖励第五十五条在监理合同生效后的天内监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险并向发包人提交保险合同的副本保险合同的条件应符合本合同的约定十二争议的解决第五十六条本合同发生争议由当事人双方协商解决也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解协商或调解不成时当事人双方同意由仲裁委员会仲裁当事人双方未在本合同中约定仲裁机构事后未达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉第五十七条在争议的协商调解仲裁或起诉的过程中双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务保证工程建设的正常进行专用合同条款二适用法律法规规章和监理依据第三条本合同适用的国家法律行政法规和部门规章以及地方法规规章为中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全法水利工程建设监理规定水利部水号文河南省水利工程项目建设管理办法豫水利计号等相关法律法规第四条本合同的监理依据为国家和有关部委颁部的现行规范规程本工程发包人和施工单位供货单位监理单位签署的合同文件上级对本工程的批复文件经监理单位确认的图纸和设计文件等四监理人的义务和责任第八条监理人应在监理合同生效后的日内向发包人提交监理规划监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单简历第九条监理人的监理范围为土建工程包括水闸和提排站的永久工程和临时工程厂房管理房以及堤防填筑旧建筑物拆除等水机设备金属安装电气设备监控设备安装工程保修期间的监理监理人应在监理合同生效后并在承包人进入工地的当天派出监理人员进驻施工现场第十条在监理期限内监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小对监理机构和人员进行合理调整更换总监理工程师必须经发包人同意同时应保持其他主要监理人员的相对稳定如有调整和离岗必须经发包人同意第十三条全部实行旁站监理第十六条监理机构使用发包人提供的工作生活条件的设备设施和物品在监理业务完成或合同终止后天内移交发包人第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损失应赔偿发包人的赔偿金计算公式为赔偿金直接经济损失报酬比率扣除税金五发包人的义务和责任第二十三条发包人向监理人提供的工程建设资料为序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求图纸按进度提供保修期结束施工合同开工前保修期结束上级批复文件开工前竣工验收后第二十四条发包人对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达监理人的时限一般文件天紧急事项变更文件天第二十六条发包人免费向监理人提供的必要工作生活条件为办公住宿场所上述条件提供的时间监理人员进驻现场时间九违约行为处理第四十六条发包人违约应支付给监理人违约金或赔偿经济损失计算办法一违约金通用条款第四十六条第款违约违约金中国人民银行同期贷款利率未按期支付的监理酬金二经济损失因外部环境给监理人造成损失由发包人承担因监理人管理不善造成损失由监理人负担第四十七条监理人违约应支付发包人违约金和赔偿经济损失计算办法一违约金按通用合同四十七条第款违约每推迟上天支付违约金元二经济损失按通用合同第四十七条第款违约赔偿金直接经济损失酬金比率酬金比率为扣除税金后的监理酬金与建安工程投资之比十监理报酬第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬一监理酬金为万元若增减监理工作量按中标金额建安工程投资的比率增减监理酬金二监理报酬的支付方式为转账支付三监理报酬的支付时间为监理人员进驻现场支付酬金总额工程完成支付到监理酬金总额的工程完工支付到总额的工程终验后监理资料全部移交支付到总额的保修期满并全部完成监理任务将监理酬金全部付清十一其他第五十五条监理人需参加保险的种类人身保险十二争议的解决第五十六条合同争议的调解和仲裁机构双方约定的调解机构为濮阳市水利局仲裁机构为濮阳市仲裁委员会合同附件一监理内容一设计方面协助发包人与勘测设计科研单位签订勘测设计科研试验及施工图供图协议管理发包人与设计人签订的有关合同协议督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件熟悉设计文件内容审查设计文件包括设计说明施工措施技术要求操作规程设计修改通知等是否符合批准的设计任务书和原审批意见以及是否符合勘测设计合同规定代表发包人核查设计文件和各项设计变更提出意见与优化建议及时向施工人签发设计文件发现问题及时与设计人联系重大问题向发包人报告组织设计人进行现场设计交底协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论审核施工人对设计文件的意见和建议会同设计人进行研究并督促设计人尽快给予答复代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件保管所有设计文件及过程资料其他相关业务二施工方面协助发包人进行工程招标和签订工程建设合同全面管理工程建设合同就施工人选择的分包单位资格进行审查批准督促发包人按工程建设合同的规定落实必须提供的施工条件检查工程施工单位的开工准备工作并在检查与审查合格后签发工程开工令审批承包人提交的施工组织设计施工进度计划施工技术措施作业规程工艺试验成果临建工程设计以及使用的原材料等签发补充设计文件技术规范等答复工程施工单位提出的建议和意见工程进度控制根据工程建设合同总进度计划编制控制性进度目标和年度施工计划并审查批准施工人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况督促施工人采取确实措施实现合同的工期目标要求当实施进度发生较大偏差时及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见经发包人批准后完成进度计划的调整施工质量控制审查施工单位的质量保证体系和措施核实质量文件依据工程建设合同文件设计文件技术标准对施工的全过程进行检查对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督以单元工程为基础按水利部水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准和水利水电工程施工质量评定规程的要求对施工单位评定的工程质量等级进行复核工程投资控制协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划审查施工单位提交的资金流计划审核施工单位完成的工程量和单价费用并签发计量和支付凭证受理索赔申请进行索赔调查和谈判并提出处理意见处理工程变更下达工程变更令施工安全监督检查施工安全措施劳动防护和环境保护措施并提出建议检查防洪度汛措施并提出建议参加重大的安全事故调查主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作编制施工协调会议纪要协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料信息管理做好施工现场记录与信息反馈按照监理合同附件的要求编制监理月年报按期整编工程资料和工程档案做好文录表单的日常管理并在期限届满时移交发包人其他相关工作二监理机构应向发包人提供的信息和文件一定期的信息文件监理月报监理月报的主要内容项目概述包括项目位置项目主要特征及合同情况简介大事记工程进度与形象面貌资金到位和使用情况质量控制包括质量评定质量分析质量事故处理等情况合同执行情况包括合同变更索赔和违约等现场会议和往来信函包括会议记录往来信函监理工作包括监理组织框图资源投入重要监理活动图纸审查发放技术方案审查工程需要解决的问题和其他事项施工人情况包括劳动力的动态投入的设备组织管理和存在的问题安全和环境保护进度款支付情况工程进展图片其他包括水文和气象等自然情况二不定期的监理工作报告关于工程优化设计工程变更的建议投资情况分析预测及资金资源的合理配置和投入的建议工程进度预测分析报告三日常监理文件监理日记及施工大事记施工计划批复文件施工措施批复文件施工进度调整批复文件进度款支付确认文件索赔受理调查及处理文件监理协调会议纪要文件其他监理业务往来文件四根据水利水电建设工程验收规程应由监理单位提供的工程建设监理工作报告和其他资料五文件提交份数工程建设监理工作报告份其他资料提交份第三章合同书格式金堤河下游支沟口防洪排涝闸站建设年度工程建设监理合同书合同编号发包人监理人签定地点签定时间年月日依据中华人民共和国合同法以下简称发包人与以下简称监理人就本项工程建设监理有关事项经双方协商一致订立本合同一发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一工程概况工程名称工程地点工程规模及特性建安工程投资万元工程总工期个月包括工程保修期个月二监理范围按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务三监理内容按照专用合同条款和合同附件中约定的内容承担监理业务四工程建设监理的期限自年月日至年月日五建设监理报酬为大写元由发包人按本专用合同条款约定的方式时间向监理人结算支付二建设监理合同的组成文件及解释顺序一监理中标函二监理合同书三专用合同条款包括合同附件和监理实施过程中双方共同签署的补充文件四通用合同条款五监理招标书六监理投标书上列合同文件为一整体代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议会谈记录以及有关相互承诺的一切文件三本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章并加盖本单位公章后生效四本合同书正本一式两份由双方各执一份副本六份双方各执一份其余由发包方分送有关单位发包人盖章监理人盖章法定代表人盖章法定代表人盖章委托代理人盖章委托代理人盖章地址地址邮编邮编电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号第四章投标报价书授权委托书格式投标报价书濮阳市金堤河治理工程建设管理局我单位仔细研究了金堤河下游支沟口防洪排涝闸站建设年度工程建设监理招标文件及图纸合同条款和其他相关资料并查勘了现场现正式提出我方愿以人民币元的投标总报价承包该工程的监理任务并同意按照该工程的设计要求有关规范合同条款以及招标文件中其他有关要求实施监理和提供相关资料并承担相关责任一旦我方中标我方保证在收到你方的中标通知书后按照招标文件规定的期限及时派代表前去签订合同随同本投标报价书提交的投标文件中的任何部分经你方确认后可作为合同文件的组成部分我方提交的投标文件从开标之日起日内有效在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力我方保证在投标有效期内不撤标书除招标文件件另有规定外不修改投标文件并随时接受中标如果你方提出延期我方同意投标书有效期最多延长不超过天投标保证金在投标有效期内如果我方撤回投标书或不参加开标仪式或开标后修改投标总金额或在接到中标通知书后天内拒签合同则投标保证金可由你们没收我方完全理解你们不保证报价最低的投标单位中标我方同意负担直至合同协议书签署时为此次投标所发生的一切费用投标单位公章投标单位法足代表人或授权代表人签字投标单位地址电话联系人日期年月日