电梯安装及服务合同.docx

电梯安装及服务合同编号设备安装及服务合同条款甲方乙方签订日期年月日一词语定义及合同文件一词语定义项目经理指乙方在本合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表设计单位指业主委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位监理单位指业主委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位监理工程师指监理单位任命的该工程的合法代理人工程造价管理部门指国务院有关部门县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构工程指甲方乙方和在协议中约定的承包范围内的工程合同价款指甲方乙方在协议书中约定甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项增减合同价款指在合同履行中发生需要增加或减少合同价款的情况经甲方和乙方确认后按计算合同价款的方法增加或减少的合同价款费用指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出工期指甲方乙方在协议书中约定乙方开始施工的绝对或相对的日期图纸指由在招标文件中提供和由乙方提供并经批准的所有图纸包括配套说明和有关资料施工场地指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所书面形式指合同书信件和数据电文包括电报传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任索赔指在合同履行过程中对于并非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求不可抗力指不能预见不能避免并不能克服的客观情况小时或天本合同中规定按小时计算时间的从事件有效开始时计算不扣除休息时间规定按天计算时间的开始当天不计入从次日开始计算天指日历天数时限的最后一天的截止时间为当日24时二语言文字和使用法律标准及规范语言文字本合同文件使用中文书写解释和说明适用标准规范双方在协议书内约定适用国家标准规范的名称没有国家标准规范但有行业标准规范的约定适用行业标准规范的名称没有国家和行业标准规范的约定适用工程所在地地方标准规范的名称工程质量应不低于中国国家地方现行标准如GB75882003GBT100581997GBT100591997GB100601993GB503102002及有关规定的要求不低于生产厂提供的出厂安装验收标准不低于招标文件中的相关要求标准法规及招标文件中的相关要求有不同规定时按照高标准和高要求执行对无机房客梯应已通过中国权威机构的检测及安全认证或国际权威机构的检测及安全认证提供相关认证报告详见招标文件第三部分二工作范围各方的权利和义务三甲方工作甲方代表提供具备施工条件的施工作业面提供施工场地道路电梯设备的储存场地提供施工用水源电源接口按乙方要求提供水准点与坐标控制点提供图纸一套若需要多套图纸时甲方有偿提供组织图纸会审和设计交底四乙方工作乙方代表乙方在合同签订后即时提供相关预埋资料按甲方要求的时间提交相关报表和计划执行甲方施工现场一切管理制度和要求包括保卫工作文明施工承担自身一切施工安全责任甲方提供工程用水用电接口乙方承担施工水费电费挂表计量和接口以下部分的管线接驳乙方承担已完未交验工程的成品保护施工场地清洁卫生要求按甲方管理相关要求执行乙方在施工安装过程均有义务与甲方设计人其他相关专业的乙方积极配合按甲方及中华人民共和国相关法律法规要求乙方须在规定时间内完成并提交相关资料文件以便业主能按照规定申请领取许可证件提供工程竣工验收后24个月的免费全面维修服务免费维修期从北京市劳动局和技术监督局验收合格之日起计算除本工程规范及图纸所述外整项工程必须符合现行的国家规范行业标准备案的企业标准以及其它一切有关政府部门的规定和守则若合同规范与国家现行规范有矛盾时则以国家现行规范为准若规范和图纸及其它文件内容不一致时则应采取较严格的标准执行在安排物料和设备运送工作之前乙方须通知甲方有关运送的日期并取得甲方的批准电梯生产厂家负责电梯设备的安装施工在整个工程的建设过程中未经甲方同意不得更换未经甲方同意发生乙方更换项目经理或总工程师时甲方有权给予5万元人民币的罚款承包商在任何有关工程开始前须根据招标图纸和工程规范编制设计及施工详图与结构接口大样图深化详图和机械详图并提交设计人甲方审批所有施工图纸都应得到设计人确认盖章提供政府相关部门审批之用设计人收取的一切费用均由乙方承担乙方提供除工程规范要求的资料外另须包括本电梯设备设计供应安装合同所需的一切土建工程配合之要求有关梁和架构上的荷载资料开关通风及设备等所需的一切开孔的位置资料电梯井道和底坑包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料及其它一切所需资料乙方应设计人甲方监理工程师提供有关设备及物料的测试证书一式五份所有运送到施工现场的设备仪器物料和零配件均须是近期生产并未使用的包装完好且保护妥当任何损坏都应立即无偿退换甲方不接受任何物品的退换导致延误工期的主张乙方应在工程签订合同后后28天内提交深化施工图纸及各类计算资料并送设计人审批设计人有权驳回修改或批准所呈报的深化施工图若上述深化施工图被驳回乙方必须按照设计人的审核意见进行修改并按设计人规定的时间把已修正的施工图再次提交审批一切不依从已批准的深化施工图所进行的工作将不会被设计人承认接受因设计人不批准或改动深化图而要求的索赔或延长工期都将不会被接受本合同工程及其任何部分必须得到充分的质量保证避免任何因物料工艺制作之错漏导致的缺陷或失误乙方应确保在保证期内所有工程都不会因材料工艺及设计不当而导致机械不能动作乙方应按设计人甲方监理工程师及政府有关部门的要求无偿为本合同电梯设备安装工程进行测试测试须在甲方及监理工程师监督下进行工程竣工后乙方应移走一切临时施工机械剩余物料清理垃圾并为甲方修复施工期内由于本工程而导致对建筑物结构或设备造成的任何损坏或向甲方作出有关赔偿乙方应负责自费修复因本工程对甲方或其它专业承包商的工程造成的任何结构上或表面上的损坏修复工作应按照甲方监理工程师随时提出的要求进行乙方签订合同2周内提供电梯及自动扶梯的详细土建设计图纸经设计方确认后交甲方进行土建埋件预留洞口预留等施工工作乙方免费应派人员参加工地开箱检验查对电梯零部件如有缺漏件乙方负责根据开箱后确认签字的缺件报告进行相应的补发工作双方约定乙方应做的其他工作三施工组织设计和工期五进度计划乙方应按合同约定的日期将施工组织设计和工程进度计划提交总承包方和监理工程师总承包方和监理工程师应当在接到报告后的7个工作日内以书面形式答复乙方予以确认或提出修改意见逾期不确认也不提出书面意见的视为同意乙方必须按总承包方和监理工程师确认的进度计划组织施工接受总承包方和监理工程师对进度的检查监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时乙方应按总承包方和监理工程师的要求提出改进措施经总承包方和监理工程师确认后执行因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符乙方无权就改进措施提出追加合同价款因乙方责任的计划进度滞后影响工程进度工期时乙方应承担由此而造成的经济损失甲方要求的工期见第一部分协议书第三条的要求本工程须配合总承包工程的工期以保证总承包工程能够在预定的竣工日前完成六开工及延期开工甲方在开工前7天向乙方发出开工通知乙方应当按照开工通知约定的日期开工乙方不能按时开工应当不迟于开工通知约定的开工日期前5天以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复视为同意乙方要求工期相应顺延甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延七暂停施工在取得甲方认可后监理工程师认为确有必要暂停施工时应当以书面或口头形式要求乙方暂停施工如是口头通知应在提出要求后48小时内给予书面确认乙方应当按监理工程师要求停止施工并妥善保护已完工程因甲方原因造成停工的由甲方承担所发生的追加合同价款赔偿乙方由此造成的损失相应顺延工期因乙方原因造成停工的由乙方承担发生的费用工期不予顺延八工期延误因以下原因造成工程延误经甲方确认工期相应顺延未能按约定提供开工条件不可抗力合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况九工程竣工乙方必须按照协议书约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工因乙方原因不能按照协议书中约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的乙方承担违约责任施工中甲方如需提前竣工双方协商一致后应签定提前竣工协议作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施甲方为提前竣工提供的条件四质量与检验十工程质量工程质量应当达到本协议书约定的质量标准因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准乙方承担违约责任各方对工程质量有争议由国家级的工程质量检测机构鉴定所需费用及因此造成的损失由责任方承担各方均有责任由各方根据其责任分别承担十一检查和返工乙方应认真按照标准规范和设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工随时接受监理工程师的检查检验为检查检验提供便利条件工程质量达不到合同约定标准的部分监理工程师一经发现应要求乙方拆除和重新施工乙方应按要求拆除和重新施工直到符合合同约定标准因乙方原因达不到合同约定标准由乙方承担拆除和重新施工的费用工期不予顺延十二隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位乙方进行自检并在隐蔽前或中间验收前48小时以书面形式通知甲方并由甲方通知监理工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点乙方准备验收记录验收合格甲方和监理工程师在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工验收不合格乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收甲方或监理工程师不能按时进行验收应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求十三重新检验甲方保留对隐蔽工程重新检验的权利当甲方对已经验收的隐蔽工程重新检验时乙方应按要求进行剥离或开孔并在检查验后重新覆盖或修复检验合格甲方承担由此发生的全部追加合同价款赔偿乙方损失并相应顺延工程检验不合格乙方承担发生的全部费用及相关损失工期不予顺延十四系统调试系统调试内容应与乙方承包的安装和管理范围相一致乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方并由甲方通知监理工程师通知包括调试内容时间地点乙方准备调试记录甲方根据乙方要求为调试提供必要条件调试合格监理工程师在调试记录上签字甲方或监理工程师不能按时参加调试须在开始调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求双方责任经充分的材料证明由于业主委托的设计单位原因使调试达不到验收要求应要求设计单位修改设计乙方按修改后的设计重新安装费用由业主承担由于乙方设计原因使调试达不到验收要求由乙方负责修改设计并重新安装费用由乙方承担由于乙方施工原因调试达不到验收要求乙方按工程师要求重新安装和调试并承担重新安装和调试的费用工期不予顺延调试费用已包括在合同价款之内五安全施工十五安全施工与检查乙方在施工过程中应遵循国家颁布的安全生产法建设工程安全生产管理条例等有关规定并依法组织施工严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担乙方应制定安全施工管理办法并有专人负责安全施工的管理乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育十六事故处理发生重大伤亡及其他安全事故乙方应按有关规定立即上报甲方和监理工程师并通过甲方上报有关部门同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用甲方乙方对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理六合同价款与支付十七工程款预付款在开工前15日甲方向乙支付设备安装合同总价的10计元人民币作为预付款乙方应提供如下资料1711银行出具的预付款保函保函原件由业主留存1712乙方提出的预付款支付申请172工程进度款设备安装调试完成后由业主组织相关单位进行初验达到标准后由初验各方签署初验合格证后支付设备安装合同总价的50计元人民币但最迟不晚于货到工地后6个月并由乙方提出支付申请173所有付款均在业主支付甲方后甲方再支付给乙方十八竣工结算款甲方在本工程验收合格取得政府发放的合格证书后乙方支付设备安装总价的计元人民币作为竣工工程款但最迟不晚于货到工地后6个月保修期尾款设备安装合同总价的5计作为保修期尾款在质量保修期满一年后甲方支付设备安装总价5的尾款计元人民币但乙方需提供相应金额的履约保函由甲方代扣代缴两税一费所有付款均在业主支付甲方后甲方再支付给乙方七材料设备供应十九用于本工程的材料在施工前须得到监理工程师的批准如发现有任何不符合国家标准或合同规定的材料须搬离工地这些费用须由乙方负责乙方对监理工程师的认定如果有异议可以向国家相关检验机构申请检验如果检验结果是乙方的责任则检验费由乙方负责如果是属于监理工程师误判则由监理单位及甲方承担相关费用为了保证工期不管乙方是否有异议应该首先执行监理工程师的指示不能以申请检验鉴定为由而影响工期否则由于延误工期而造成的一切损失由乙方负责八工程变更二十工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明乙方按照监理工程师发出的变更通知及有关要求执行因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担延误的工期相应顺延施工中乙方不得对原工程设计进行变更因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担延误的工期不予顺延乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换用须经甲方及监理工程师同意未经同意擅自更改或换用时乙方承担由此发生的费用并赔偿甲方的有关损失延误的工期不予顺延二十一其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更由双方协商解决二十二变更价款乙方在接到工程变更通知后7天提出变更工程价款的报告经监理工程师确认后调整合同价款变更合同价款按下列方法进行处理合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款合同中只有类似于变更工程的价格可以参照类似价格变更合同价款合同中没有适用或类似于变更工程的价格由乙方根据市场价格或参考当地建设部门的定额提出适当的变更价格经甲方业主及监理工程师确认后执行乙方在双方确定变更后7天内不向监理工程师提出变更工程价款报告时视为该变更不涉及合同价款的变更监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认监理工程师无正当理由不确认时自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认业主批准确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程款同期支付因乙方自身原因导致的工程变更乙方无权要求追加合同价款任何时候乙方一旦收到工程变更指令必须立即执行不得因变更价款的争议而影响工程进度和质量九竣工验收二十三竣工验收工程具备竣工验收条件乙方按国家有关规定验收合格并取得政府发放的合格证书向甲方提供完整竣工验收报告由乙方提供竣工资料竣工资料编制应满足市档案馆和相关管理单位的要求竣工后三个月内提供一式四份竣工资料并配合总承包单位完成相应的竣工资料编制233在下列条件全部具备的前提下乙方向甲方作工程移交双方已全部结清本合同项下之电扶梯相应的买卖合同所约定的已到期款项乙方已收到本合同中所约定的已到期款项乙方质量部门验收合格2已具备移交条件却由于甲方原因而未办妥移交手续乙方对所安装的电扶梯的控制印板享有留置权乙方自向甲方递交电扶梯工程竣工单之日起不再承担电扶梯保管责任同时甲方不得使用电扶梯并须承担电扶梯保管责任二十四质量保修维修保养质量保修期在电梯设备安装调试完成后自经国家及或北京市有关政府部门检验合格出具证明检验合格的报告及相关许可证确认之日起开始计算质量保修期质量保修期的期限为24个月但是质量保修期最长不超过货物交付之日起的27个月在质量保修期内乙方应负责免费更换所有存在缺陷的零部件或损坏的零部件因最终用户自身使用不当和不可抗力除外对于隐蔽性的通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷即使质量保修期已过由于安装缺陷造成的故障由乙方免费负责修复乙方应在两年的质量保修期内为其根据本合同出售的电梯设备提供免费的维修保养服务上述维修保养服务内容包括但不限于乙方至少每两周提供一次定期保养乙方提供的保养工作须在甲方指定的电梯设备非繁忙时间进行乙方自备所有用于维修保养的工具仪器材料提供一年730天每天24小时的应急服务并不收取法定工作日和例常工作时间以外的附加费用现场清洁乙方应随时将所有多余材料设备和垃圾清理和移出其负责的工作场所保持所有设备区域的清洁整齐满足甲方的要求协议中包括定期彻底清洁所有桁架内侧每年包装电梯井道内壁电梯井道及机房内设备轿厢设备轿厢顶部入口控制室和设备乙方同意保证其活动不污染和损坏邻近工作区域的所有建筑物装修底板和设备乙方将清洁所有工作区域并修复由于其工作造成的损坏乙方业应每季负责提供所有与电梯设备有关的内部玻璃区域观光电梯轿厢的外部区域以及电梯井道的任何内部玻璃区域的清洁服务乙方应选派经验丰富的维修人员到现场作维修保养服务维修保养人员应有中国国家规定的相关资质维修保养人员应有5年以上的维修保养经历维修保养人员应有维修保养过与本合同同类设备速度载重量驱动控制方式等相同的经历乙方须提供相关维修保养人员的名单以及过去的工作经历介绍甲方有权核实其真实性乙方须保证设备始终能安全运行并且要保证设备达到合同约定的各种性能指标参数乙方应在本项目现场设维修站每年365天每天24小时在设备发生故障后40分钟内到达现场时间故障修复时间营业期间故障的修复时间不大于4小时如果需要更换曳引机之类的笨重部件其修复时间允许适当延长但不能超过24小时修复时间从设备发生故障时起计算其它时间故障的修复时间不大于3小时如果需要更换曳引机之类的笨重部件其修复时间允许适当延长但不能超过48小时修复时间从设备发生故障时起计算负责每年电梯设备的法定年检并承担相关费用乙方在对电梯设备作维修保养时维修人员发生人身伤亡事故由乙方自己承担由于乙方维修保养问题造成的乘客人身伤亡事故等其它所有损失都由乙方承担由于乙方维修保养问题给甲方或物业管理公司造成所有损失都由乙方承担质保期内免费提供电梯设备所有损坏的部件包括软件因甲方使用不当或不可抗力原因除外乙方在服务时更换的部件必须采用全新的经设备整机制造商认可的在品质型号制造商等方面与原部件相同的部件并且使用设备整机制造商提供或推荐的润滑剂如果得到甲方的书面批准也可以采用同等的部件润滑剂或者更换设备需要修理的部件将被重新整修成新的状态未提前得到甲方的批准不得将设备的任何部件拆除带出物业乙方有责任提供备品备件的详细库存清单以及按季度监控和报告库存情况甲方可以与乙方一起对相关的账目进行检查以保证符合规定由于乙方提供的材料或者部件侵权或者其进口使用或者变卖侵犯了专利权版权设计权商标或者知识产权等导致的索赔乙方将全额赔偿甲方所有的债务损失成本和费用包括律师费用注明由谁具体实施维修保养服务如果不是制造商具体实施维修保养服务则需提供制造商的委托书制造商承担连带责任如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷甲方可采取必要的补救措施但其费用将由乙方承担甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响乙方应按法律行政法规国家关于工程质量保修的有关规定要求对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任质量保修工作的实施乙方应在工程竣工验收之前与甲方签定质量保修书作为本合同附件乙方提供的质量保修书的主要内容包括但不限于以下质量保修项目内容及范围质量保修期质量保修责任质量保修金的支付方法十违约索赔和争议二十五违约甲方违约当发生下列情况时甲方承担违约责任赔偿因其违约给乙方造成的实际损失顺延延误的工期甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况乙方违约当发生下列情况时因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准须返工修复达到质量要求并赔偿由此给其他各方造成的实际损失因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工按延迟天数每延迟一天支付1万元人民币的违约金但违约金累计不超过安装合同总价的15并赔偿由此给其他各方造成的实际损失乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况乙方承担违约责任赔偿因其违约给甲方造成的实际损失一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时违约方仍应继续履行合同二十六索赔当一方向另一方提出索赔时要有正当索赔理由具有索赔事件发生时的有效证据甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况造成工期延误和或乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔索赔事件发生后28天内向监理单位发出索赔意向通知发出索赔意向通知后28天内向工程师提出延长工期和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料监理单位在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后于28天内给予答复或要求乙方进一步补充索赔理由和证据监理单位在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对乙方作进一步要求视为该项索赔已经认可当该索赔事件持续进行时乙方应当阶段性向监理单位发出索赔意向在索赔事件终了后28天内监理单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与第30233024条规定相同乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成实际损失甲方可按上述相关规定向乙方提出索赔二十七争议的解决甲方乙方和在履行本安装合同时发生争议可以和解或者要求有关部门调解当事人不愿和解调解或者和解调解不成的双方可以在专用条款内约定下一种方式解决争议第一种解决方式双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉发生争议后除非出现下列情况的各方都应继续履行合同保持施工连续保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工且为各方接受仲裁机构要求停止施工法院要求停止施工十一其他二十八工程分包非经甲方同意乙方不得将工程的任何部分转包二十九不可抗力不可抗力包括因战争动乱空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸火灾以及风雨洪震等自然灾害但不包括恶劣天气不可抗力事件发生后乙方应立即通知工程师并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件提交甲方审阅确认在此期间乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失甲方应协助乙方采取措施工程师认为应当暂停施工的乙方应暂停施工不可抗力事件持续发生乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况不可抗力事件结束后7天内乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由各方以下方法分别承担甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用乙方机械设备损坏及停工损失由乙方承担停工期间乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担延误的工期相应顺延因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任三十保险工程开工前双方各自为建设工程和施工场地内的自有人员及第三者责任生命财产办理保险支付保险费用乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产的施工机械设备办理保险支付保险费用保险事故发生时甲方乙方有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失三十一专利技术擅自使用专利技术侵犯他人专利权的责任者依法承担相应责任三十二合同解除甲方乙方协商一致可以解除合同乙方将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后分包的名义分别转包给他人甲方有权解除合同而不需要征得乙方的同意同时乙方应向甲方支付合同总价中设备安装价款的10的违约罚金有下列情形之一的甲方乙方可以解除合同因不可抗力致使合同无法履行因一方违约致使合同无法履行合同解除后乙方应妥善做好已完工工程和已购材料设备的保护和移交工作按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地甲方应为乙方撤出提供必要条件除此之外有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失33通知除本合同另有特殊约定外本合同所涉通知咨询询问答复及其他往来文件均应以书面方式做出甲乙双方接受通知的通讯信息现列明如下甲方通讯地址邮编联系人传真电话乙方通讯地址邮编联系人传真电话