钢结构合同

合同编号钢结构加工承揽合同河南天盛钢结构工程有限公司钢结构专业施工二级钢结构加工承揽合同合同编号定作方甲方承揽方乙方签订时间年月日签订地点据我国法律规定为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利义务程序经双方协商后一致同意签订本合同并依照履行组成本合同的文件包过工程概况工程设计技术条件工程承包范围工程造价设计及变更工地代表项目经理监理施工准备工期期限及顺延材料设备供应安全施工工程质量工程验收工程的价款结算和支付工程分包奖励和惩罚其他约定附则图纸定作方代表署名承揽方代表署名日期年月日第一条工程概况一工程名称二工程地点三工程内容1结构2建筑面积3层数建筑高度四工程项目批准文号五资金来源第二条工程设计技术条件一工程设计范围二工程设计技术要求注本条内容可作为合同附件列载1材质资料由提供给设计方2地震烈度21地震基本烈度6级22钢结构建筑设防烈度7级注气象资料由承揽方按国家现行规范选取3建筑设计规格及要求31长度32宽度33檐口高度或屋架下弦净高34柱间距35跨度跨数36屋面坡度37行车轨顶面高度吊钩高度38柱网尺寸4结构设计荷载41屋面均布活荷载42楼面荷载43附加悬挂荷载44行车荷载45行车单梁或双梁型号46行车制造厂商及操作方法47屋面风机荷载5材质设计要求51钢柱钢梁材质油漆材料构件颜色52墙梁檩条材质油漆材料构件颜色53支撑材质油漆材料构件颜色54型钢材质油漆材料构件颜色55用于围护结构的自攻螺钉材质油漆材料构件颜色56其它材料材质油漆材料构件颜色6屋面设计构造要求61外层板材料总厚度材质颜色板型62玻纤保温棉kg立方米厚度材质有箔无箔63内层板材料总厚度材质颜色板型64透光板材料总厚度材质板型透光度65天窗或通风屋脊66机械通风设施67外包角及收边板材料总厚度材质颜色68钢丝网材质7墙面设计构造要求71外墙板材料总厚度板型材质颜色72玻纤保温棉kg立方米厚度材质有箔无箔73内墙板材料总厚度板型材质颜色74外墙门门型颜色材质75外墙门尺寸高宽总面积76窗玻璃厚度窗材质77窗尺寸长宽总面积78雨篷门斗长外挑宽高度79其它其它710外包角及门窗泛水收边坂材料总厚度材质颜色8其它设计要求81天沟天沟形式材质厚度82下水管直径材质83基础由定作方施工及提供84女儿墙高度颜色厚度85防火等级防火涂料耐火时间分钟材质86基础螺栓材质根据设计要求由提供9上述设计技术条件定作方已确认作为最终设计图纸依据10定作方提供的材料11经定作方确认由承揽方采购的材料第三条工程承包范围一承包范围工程0000以上建筑钢结构部分及屋面墙面不含砌体门窗具体见第二条相关的内容及方案图不包括烟囱内隔墙作业台钢梯栏杆等前述列明的承包内容以外的工程注1如遇非我司承包范围的施工图内容时应在合同中写明2属承包范围和不属承包范围的工程应具体化二0000以上钢结构图纸设计原辅助材料采购制造运输安装及按现行国家法规应由承揽方支付的费用三本工程钢结构建筑面积平方米四本工程运输由方负责运费在本合同造价内五本工程基础设计由方负责基础施工由定作方负责并承担费用六其它第四条工程造价一本工程定价方式为固定合同价风险范围为二本工程合同价款为万元其组成详见报价单附件报价单仅为合同定价的参考不作合同履行的依据合同价款内容包括承包范围内工程的原辅材料构件制作运输工程安装费以及税金三合同价款在风险范围内不作调整风险范围外合同价款调整方法为四本合同总包管理现场经费为万元由定作方支付总包方费用万元由定作方支付给方五本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量按以下原则和办法计价追加合同价款1合同报价单中已有相同单价的按该单价执行2合同报价单中无相同单价的按甲方确认的追加价款执行3合同报价单中无相同单价甲方又不确认追加合同价款的按国家现行费用定额和计价方法执行4工程量增减的计算方法按国家现行规定执行六本工程最终结算价款为固定合同价追加合同价款费用七按国家税务总局国税发2002117号文规定本合同特明确工程造价中为建筑业劳务价款安装费计万元第五条设计及其变更一本工程定作方委托承揽方进行施工图设计包括工程范围的设计基础由承揽方设计时承揽方可转委托有相应资质的单位设计具体委托设计内容由定作方向承揽方出具委托书确定二设计费包括转委托的费用不包括在本合同第三条所列合同价款中设计费总计为万元由承担三定作方应向承揽方提交据以设计的基础资料包括并不限于工程地质资料水准座标控制点工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料定作方保证所提供资料数据的真实准确四定作方应向承揽方提供必需的工艺条件和本合同第二条规定的相应技术条件如加层或拼跨则必须提供底层和相关建筑的施工图五定作方应于本合同生效后日内向承揽方提交据以设计的全部资料承揽方应于收到全部有效资料后日内完成设计任务六承揽方完成设计后三日内将设计文件施工图套交定作方审查定作方对设计有修改要求的应在收到施工图设计文件后三日内提出无修改要求的应在收到图纸后三日内组织承包人和相关单位进行图纸会审和交底逾期则视为设计图已经定作方确认七承揽方应当按照国家钢结构工程相关标准规范和定作方提供的资料和合同第二条约定的设计技术条件进行设计编制施工图设计文件应当满足设备材料采购非标准件制作和安装施工的需要八定作方对设计有特殊要求的应在设计进行前以书面形式告知承揽方在国家规范许可的范围内按要求设计定作方自行设计或委托第三人设计000以下基础部份时由承揽方根据定作方设计条件提供基础地脚反力供定作方设计基础时采用九施工图设计文件确认后及在施工准备阶段和施工阶段定作方要求变更设计的应向承揽方书面提出变更的具体内容在变更设计委托书中载明如系重大修改的变更设计后应报原图纸审批机关批准十因定作方变更设计条件或提出变更设计的由定作方承担下列费用和责任设计工作量增加的追加相应设计费材料设备增加的追加材料设备款工程量增加的追加合同价款造成承揽方构件制作和安装的返工停工或材料积压报废的赔偿损失造成工期延误的工期顺延第六条工地代表项目经理监理一定作方工地代表1定作方派驻施工现埸的代表称为工程师工程师为定作方履行本合同的代表人工程师必须由具有相关专业知识的人员担任2双方往来的工程联系单通知书验收单结算单确认书等函件及会议纪要等一经工程师签字即对定作方具有法律约束力3工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令一经书面递交承揽方工地代表本合同称为项目经理后即对定作方发生法律约束力项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力4承揽方对工程师发出的指令通知等有异议时在48小时内向定作方书面提出可采用在回执上签署异议意见的方式也可另行提出书面异议定作方应在接到异议后48小时内作出答复逾期则视为确认承揽方的异议5情况紧急时工程师可向承揽方发出口头指令并应在24小时内再予书面确认承揽方认为指令不合理的可于24小时内提出异议工程师应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定并书面通知承揽方6定作方派驻工地的工程师为名姓名为以上人员具有相同地位和权力7定作方更换工程师应提前7天书面通知承揽方8工程师的权力自合同生效时产生至合同终止时终止二承揽方项目经理1承揽方派驻工地现埸的代表称为项目经理项目经理是承揽方组织现埸安装施工的代表项目经理应具有相关专业知识资格证书其权力限于现埸安装施工的指挥和协调无缔约权2项目经理依据合同签发的工程联系单通知单申请单开工报告验收报告等函件一经书面送达定作方或其工程师即发生法律约束力但与本合同相冲突的签单无效除非经承包人追认3项目经理代表承揽方发往定作方各种书面函件经定作方工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力本合同对函件生效有专门约定的依约定4承揽方派驻工地的项目经理姓名为5承揽方更换项目经理须提前7天书面通知定作方新委派的项目经理必须具备相应知识6项目经理的其他权力和责任依据合同承揽方授权和法律法规规章的规定项目经理无权修改变更本合同其有超越职权或授权的行为无效7项目经理的权力在本合同生效时产生合同全部履行完毕时终止三工程监理1本合同定作方委托监理公司进行监理监理公司委派为现埸监理工程师监理工程师在本合同中也称工程师2监理工程师代表定作方对施工质量建设工期现埸施工和安全生产等对承揽方进行检查监督和管理3监理工程师的职权与定作方委派的工程师相同其签发的指令确认书等各种函件其效力与定作方工程师同除非定作方有特别限制但应书面通知承揽方第七条施工准备一承揽方的施工准备工作1设计完成经定作方确认后日内承揽方向定作方提供施工图套承揽方应派员参加由定作方组织的施工图设计会审和交底会议定作方提出书面会审纪要2会审纪要决定修改设计的承揽方应予修改设计工期顺延3设计图纸经会审确定后承揽方即应组织设备原辅材料采购和构件制作加工4编制施工组织设计文件和施工方案制订施工进度计划和材料构件施工机械设备进埸计划以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前天送交定作方5构件已制作具备发运安装条件时承揽方应书面通知定作方准备进埸安装二定作方的施工准备工作1应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通以可承载汽吊通过作业为准接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源包括水表电表配电箱配置以能满足用水用电的需要施工埸地平整压实可承载吊装作业和堆放钢构件拆除现埸和进出道路的障碍物保障作业车辆和机械的进出以上工作概括为三通一平定作方保证符合进埸施工的条件并承担前述工作的费用2埋设基础地脚螺铨3向承揽方提供施工埸地的工程地质资料地下管线资料及水准点和座标控制点等对资料的准确性负责4协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物构筑物古树古木及文物的保护工作并承担前述事项的费用5办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件6提供经建设行政主管部门审查批准的施工图7协助承揽方办理建筑企业异地许可证等证件8定作方应在施工准备期届满前完成前述工作并向承揽方发出进埸施工的书面通知第八条工程期限及顺延一本合同总工期为天为不连续相对确定期间从定作方支付定金或预付款第日起算二工期组成及实际起止时间按以下计算1设计期限为天以承揽方收到定作方本合同约定的全部数据以设计的有效资料起至施工图交定作方审查确认日止2制作及施工准备期为天从承揽方收到定作方施工图设计会审通过的通知之日的第天起至承揽方构件制作已具备发运安装条件向定作方发出进埸安装通知日止3施工工期为天从承揽方接到定作方书面进埸施工通知对基础复测合格交接后的第日起至工程完工定作方接到承揽方竣工验收报告日止如工程分区段安装施工的则施工工期分别从各区段基础交接后第日开始计算至各区段完工日止各天三工期顺延1在设计期间定作方提出设计变更的设计期限顺延如导致增加设计工作量或返工的追加设计费2在施工准备期间如定作方提出设计变更或材料设备变更的则对重新设计材料采购制作的时间顺延并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给承揽方造成的经济损失3施工期间遇下列情况之一的工期相应顺延31进埸后发现工地现埸不具备进埸施工条件无法进埸施工或缺少许可证件的工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时32定作方提出设计变更导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作工期相应顺延33由于定作方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停工期顺延至前述障碍消除时34一周内非承包人原因停水停电停汽造成停工累计超过8小时的按每8小时顺延一天计35因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的自应签未签之日起至影响消除日止工期顺延36未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的工期顺延至按约定金额支付时37因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的工期顺延38非承揽方施工的前一工序未完成导致承揽方停工等待的工期顺延39合同和法律法规规章规定的其他可以顺延工期的情况4实际发生的设计工期施工准备工期和施工工期按本条规定计算三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的则为按期竣工或提前竣工四暂停施工1工程师确有理由认为必须暂停施工时用书面形式通知承揽方并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案承揽方实施处理方案后以书面形式提出复工要求工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定逾期则视为同意复工2停工并非承揽方原因造成的则由定作方赔偿承揽方损失责任是第三方时则定作方对第三方取得追偿权第九条材料设备供应一定作方供应的材料和设备1本工程由定作方提供的材料设备详见附件定作方提供材料设备一览表2定作方提供材料设备一览表内容应当包括材料设备的名称规格型号数量单价质量等级提供时间地点3定作方提供的材料设备必须附有产品合格证定作方对其质量负责4定作方应按一览表中的约定内容提供材料设备提前交付的承揽方有权拒收迟延交付的工期相应顺延并赔偿承揽方停工窝工损失5定作方将材料设备交付承揽方双方应进行清点和核对品种规格型号等与一览表不符的承揽方有权拒收承揽方接收材料设备后即负有保管责任二承揽方采购和提供材料设备1承揽方应按合同和设计要求和有关标准采购材料设备并应附有产品合格证属承揽方制作的构件应提交承揽方质检部门检验合格的报告2承揽方对由其采购制作和提供的材料构件设备的质量负责3承揽方运送材料设备构件到工地后应通知工程师或其代表清点检验工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验并在送货清单上或检验申请上签字4定作方提出材料代用的应在取得设计单位认可后代用承揽方提出材料代用的应通知定作方定作方在接到通知后2天内作出答复逾期则视为同意承揽方应将代用材料报告设计单位意见及费用书面通知定作方三材料检测检验1双方均有权对材料设备提出检测检验或复验经检测检验或复验符合质量要求的费用由提出方承担不符要求的费用由材料提供方承担2因检测检验或复验影响施工的责任属定作方的则工期顺延责任属承揽方的则工期不予顺延3按建筑法规定定作方不得指定承揽方购入用于工程的建筑材料建筑构配件和设备或者指定生产厂供应商第十条安全施工一承揽方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于承揽方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承揽方承担二定作方应对其派驻在施工埸地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责因定作方原因导致的安全事故由定作方承担责任及发生的费用三在承揽方进埸施工至交付工程的整个期间定作方人员除工程师和其他指定的工作人员外未经承揽方现埸管理人员许可不得擅自进入施工现埸否则发生人身事故均由定作方负责并承担费用四定作方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏五承揽方在进埸施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育未经教育培训不得上岗作业六发生重大伤亡事故及其他安全事故承揽方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师同时按有关部门要求进行处理费用由事故责任方承担第十一条工程质量1承揽方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料制作的构件质量负责2承揽方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范规程标准的要求施工3承揽方应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系承揽方应按该保证体系运行有效控制工程质量4承揽方在施工中应自觉接受工程师的质量监督随时接受工程师的检查发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改包括修理或返工直至达到约定标准5工程师的检查检测不应影响施工正常进行如影响施工检验不合格的影响施工的费用和损失由承揽方承担检验合格的则由定作方承担并顺延工期6承揽方应按钢结构工程质量验收规范对分项分部工程质量进行评定钢结构工程主构件安装完工时应通知工程师进行中间结构验收验收合格后进入下一道工序7如承揽方在施工中发生质量事故应及时书面报告工程师一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案重大质量事故的处理方案应经设计单位定作方质检部门共同研究决定8自工程竣工验收合格日起承揽方对工程承担保修责任保修金为合同总价的保修期为一年第十二条工程验收一基础地脚螺铨工程由定作方验收合格后在承揽方进埸施工前交由承揽方复验复验发现不符要求的定作方负责整改至符合要求具备进埸施工条件时交承揽方接收并进埸施工二中间验收钢结构主构件安装完毕承揽方自评符合设计质量要求后通知定作方组织中间验收定作方在接通知后三日内组织验收验收合格的双方签字确认验收不符要求的承揽方整改定作方三日内不组织验收的视为验收合格承揽方有权进入下一道工序三最终验收全部钢结构工程完工后定作方应自收到承揽方竣工验收报告和竣工资料之日起7日内组织验收验收结果分别按以下处理1验收合格的定作方承揽方签字确认实际竣工日期为承揽方向定作方提交竣工验收报告日2经验收认为基本符合合同要求有个别一般性问题需要整改可在竣工验收证书上签字确认合格但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限承包人在限定期限内整改完毕并经定作方确认则验收合格日期为在验收证书上签字确认日3验收不符合合同要求的由定作方承揽方和监理工程师形成验收纪要明确存在的问题和修改意见及期限承揽方在修改期限完成修改后通知定作方再次验收但实际工期计算至首次提交验收报告日修改期间应计入承揽方的施工时间4定作方在收到承揽方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的则视为工程已经验收合格定作方应按合同约定支付工程尾款四因特殊原因定作方要求部份单项工程甩项竣工的双方另行签订甩项竣工协议五工程未经竣工验收或验收不合格的定作方不得使用如果使用则视为工程合格有关质量等问题由定作方承担责任第十三条工程价款的支付与结算一工程款支付合同生效后日内定作方应支付合同总价的3预付款或定金计人民币万元施工图会审确定后三日内定作方支付合同总价的30的备料款计人民币万元钢结构主构件进埸后三日内定作方支付合同总价的30进度款计人民币万元围护材料开始进埸后三日内定作方支付合同总价的25进度款计人民币万元5钢结构工程施工完工后五日内定作方支付合同总价的5进度款计人民币万元6钢结构工程验收合格后七日内定作方支付至工程总造价的4计人民币万元7保修金为合同总价的3保修期满后15天内一次性支付8前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价如工程总造价在合同履行中按约定作增减时其各阶段支付比例不变支付金额作相应增减9定作方在合同约定的付款时间不能支付工程款时在承揽方催告后5日内仍不支付的承揽方有权中止合同履行待定作方支付后恢复施工停工期间损失由定作方承担工期顺延如在催告后7天内不支付的则承揽方有权解除合同定作方赔偿一切损失二结算1承揽方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向定作方提交工程结算报告及结算资料2工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式方法结算遇本合同无约定的适用国家有关规定3定作方自收到承揽方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见期限内不作确认或不提修改意见的则视为确认该结算报告4如结算报告的工程最终造价为固定合同价款无增减时则无需定作方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款如有增减时则对增减部分进行决算5追加工程款费用赔款如已经定作方签证确认的则无需再次确认即应支付尚未确认的由定作方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认6定作方与承揽方对工程款结算发生争议时应协商解决协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定三其他事项1本合同材料采购构件制作属承揽合同中的定作涉及该部份的款项的税金由承揽方在其住所地纳税并由承揽方按定作合同的规定开具相关货物销售发票2本工程安装部份款项为建筑业劳务价款由承揽方在安装工程所在地缴纳营业税并开具相应发票第十四条工程分包一本工程定作方同意承揽方进行分包二承揽方确定的分包方应具备相应的施工资质三分包工程的范围为四分包工程款由承揽方与分包方结算支付定作方未经承揽方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款五工程分包不能解除承揽方对定作方的义务和责任承揽方应在分包现埸派驻相应管理人员以保证本合同的执行六承揽方按承包合同约定向定作方负责分包方按分包合同约定向承揽方负责承揽方和分包方就分包工程向定作方承担连带责任七分包合同由承揽方与分包方签订交定作方一份备案第十五条奖励和违约责任一奖励1工程经验收获奖时定作方一次性奖励承揽方万元2工程提前完工每提前一天定作方奖励承揽方元二承揽方的违约责任1工程质量不符合合同和设计要求的应予返工或修理并承担其费用2因承揽方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之五计算赔偿定作方的损失但赔偿额不超过合同总价的2发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出3由承揽方设计时因设计错误造成返工时发生的各种费用由承揽方自行承担承包人转委托他人的设计不符合合同要求的由设计人承担设计责任4承揽方的其它违约行为导致定作方损失的应按合同法等相关法律规定赔偿损失三发包人的违约责任1未按合同约定支付工程款按日万分之五支付违约金工期顺延造成承揽方停工窝工的赔偿损失2工程中途停建缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工窝工返工的工期相应顺延并赔偿承揽方停工窝工返工机械设备调运施工人员遗散材料构件积压等损失3定作方未及时向承揽方发出指令批准或发出指令错误赔偿承揽方因此所受的损失延误工期的工期顺延4工程验收合格后定作方未按合同约定支付工程尾款的按工程总造价的日万分之五偿付违约金第十六条其他约定一合同担保1为了保障全面履行合同定作方和承揽方相互可以提供担保2定作方选择按以下第种方式向承揽方提供担保21向承揽方交纳万元履约保证金22由第三人向承揽方提供信用担保23定作方向银行申请以承揽方为收款人的个月的万元的银行承兑汇票交承包人作为履约担保3承揽方选择按以下第种方式向定作方提供担保31向定作方交纳万元履约保证金返还时间为32由第三人向定作方提供信用担保4如提供第三人信用担保的担保合同另行订立二纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议双方应协商解决协商不成的按以下第种方式解决1提交守约方所在地仲裁委员会仲裁2依法守约方所在向人民法院提起诉讼三合同履行和纠纷处理的依据在本合同的履行中或争议处理时按以下原则适用合同或法律1合同文件组成及优先次序为11本合同12本合同的补充合同13合同施工图纸14合同履行中的补充协议会议纪要双方往来电报传真信函联系单通知书确认书验收报告等与本合同履行变更中止解除终止有关的各种书面函件2本合同及其组成文件有约定的按约定执行无约定的适用国家法律法规规章的规定四本合同结构排序依次为条款项目例第十六条第一款第三项第二目内容由第三人向发包人提供信用担保其一为款3为项32为目第十七条附则一本合同一式份双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效合同文本定作方执份承揽方执份报定作方建设行政主管部门一份二本合同附件共份定作方和承揽方在上盖章后生效其中附件1一式份定作方执份承揽方执份附件2一式份定作方执份承揽方执份附件n一式份定作方执份承揽方执份三在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同补充合同与本合同具有同等法律效力双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更修改四本合同自工程验收合格保修期满工程款支付完毕后终止定作方全称盖章法定代表人签章委托代理人签章经办人单位地址开户银行帐号电话传真邮政编码年月日承揽方全称盖章法定代表人签章委托代理人签章经办人单位地址开户银行帐号电话传真邮政编码年月日