雨篷钢结构工程合同.doc

第页共页工程承包合同建设单位南昌正荣新加坡置业有限公司以下简称甲方施工单位福州正荣实业投资有限公司以下简称乙方按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则结合本工程具体情况甲乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容第条工程概况工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程工程地点南昌县振兴大道北侧工程内容屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程的安装及保修开工日期年月日总工期天质量等级合格合同总价款约柒拾叁万伍叁佰伍拾陆元伍角伍分整元以竣工结算为准各项工程单价详见附件一工程量清单报价表本工程按图纸要求及清单说明以单价包干的方式对本工程进行承包乙方不得转包乙方应在开工前天内提供本工程的施工组织设计相应的进度计划安全措施技术措施等须经甲方评审批准认可第条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成本工程承包合同标准规范及有关技术文件图纸工程量清单报价表双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况主要包括合同法建筑法工程质量管理条例建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定招标投标等国家和地方现行的法律行政法规等适用标准规范的名称现行的建设工程标准强制性条文施工操作规程施工及验收规范工程质量检验统一标准等第条图纸图纸提供套数甲方应提供施工图二套第条甲方驻工地代表甲方委派孙晓同志为驻工地代表第页共页监理单位委派陈热香同志为总监理工程师标段涂立群同志为总监理工程师标段第条乙方驻工地代表乙方委派欧国洪同志为项目经理乙方委派欧国松同志负责现场施工第条甲方工作三通一平以现有场地状况为准经现场踏勘双方无异议甲方负责按合同支付工程款第条乙方工作乙方应在分阶段施工前天向甲方提供分阶段施工进度计划并严格执行不得拖延施工进度竣工前天向甲方提供竣工通知书乙方应做好对工地内的材料设备设施等的防火防盗工作并做好地下管线的保护工作乙方在工程交付甲方之前应做好成品保护工作如有损坏应予修复后方可交付甲方乙方应文明施工按施工组织设计安排现场的机械材料设施使施工现场达到文明施工的要求对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求工程交工前应清理好建筑物和施工现场乙方应根据现有场地情况做好安全施工工作土建单位外脚手架配合仅提供两标段至年月日为止其余部分外脚手架由乙方自行负责解决第条进度计划乙方应在开工前天向甲方提供施工组织设计甲方代表应在乙方提供施工组织设计后天以书面形式批准上述文件或提出修改意见逾期视为确认第条工期本工程总工期为天乙方严格在总工期内完成本工程不得延误工期因甲方报建手续或不可抗力延误工期乙方应在天内向甲方书面提出工期顺延申请报告甲方应在天内给予答复逾期未答复可视为确认如乙方未在合同规定工期内完成本工程则每延误一天工期向甲方支付违约金元第条检查和返工在工程交工前天乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查如发生遗漏项目或有施工质量等问题乙方应在交工验收前无条件进行返工完毕乙方在接到甲方的整改或返工通知后应及时予以实施待全部工程完成后方可作正式竣工验收第条工程质量等级本工程施工质量的评定应符合钢结构工程施工及验收规范建筑工程施工及验收规范及其它相关的政府规定综合评定达到合格标准第页共页第条隐蔽工程验收隐蔽工程验收按国家有关规定执行需验收的部位按验收规范确定第条合同价款及调整本工程按双方确认图纸包运输安装包各种材料包安全文明施工等各种措施费各项管理费各种规费利润及各种税金等在内的一切费用以单价包干形式承包暂定总价为柒拾叁万伍仟叁佰伍拾陆元伍角伍分整元竣工结算按双方确认的实际工作量和工程量清单报价表中单价结算工程总价第条工程预付款工程款支付及结算本工程工程款支付根据工程进度分段付款主要材料进场后五天内支付该批材料总价的交工验收合格后五天内退回履约保证金经结算审核完毕后十五天内付至结算总价的总体工程竣工验收合格后五天内付至工程结算总价的余款在一年质保期满后五天内无息退还质保期以总体验收日起算结算方法本工程为工程量清单综合单价包干工程量以发包人现场代表和监理工程师验收合格的工程量按实结算在审核工程进度款前由承包人报发包人发包人在七日内批复在交工验收合格后承包人在七天内向发包人提出结算报告办理竣工结算发包人收到竣工结算书和资料后十五内审核批复第条材料供应本工程所有材料由乙方以包工包料方式供应乙方的主要材料含成品及半成品提供完备的质量保证资料并在甲方及监理检验批准后方可进场施工第条竣工验收工程交工验收前乙方应提交交工验收报告交工验收由甲方组织各有关方面人员参加工程交工验收合格后七天内乙方应分别按甲方土建单位监理单位要求提交包括竣工图设计变更签证有关材料检测资料等在内的完整竣工验收资料以上资料必须齐全按规范装订成册符合工程技术档案管理要求由土建单位统一按整体工程进行竣工报验若因乙方原因造成整体工程不能验收合格由乙方承担责任第条保修保修内容范围乙方承包范围内的全部工程内容和其它因乙方施工质量而产生的问题的均属乙方保修范围保修期限自竣工验收通过之日起一年第条争议双方应严格执行合同条款并本着友好合作的精神处理合同期间的各类问题尽量避免争议或纠纷如果发生争议按下列原则处理第页共页双方发生争议首先由双方的上级主管部门调解在一方提出调解要求后的天内双方应保证合同的继续执行双方接受调解结果应在调解作出后天内执行对调解的结果不能接受可向当地人民法院起诉第条违约如有违约应按经济合同法的原则由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金第条安全施工和文明施工乙方应严格现场的安全施工管理施工过程中出现的安全事故由乙方负责乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定发生的一切费用及造成的损失由乙方负责第条不可抗力因不可抗力造成工程工期延误和工程破坏按现行施工合同通用条款及国家有关规定处理第条担保承包人向发包人提供履约担保担保方式为在合同签订前承包人向发包人交纳人民币柒万元元作为合同履约保证金履约保证金在本工程完工后五天内无息退还第条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效至保修期满后终止第条合同份数本合同一式陆份甲方执肆份乙方执贰份甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人地址地址日期日期第页共页附件一工程量清单报价表工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程日期序号项目名称单位工程估算数量综合单价元估算总价元铝合金雨蓬轻钢雨蓬钢构架百页窗总价合计钢构雨篷单价分析表工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程日期序号内容说明单位单位工程量单价元金额元型钢型钢钢化玻璃钢化玻璃不锈钢钢爪个钢管钢构件喷塑白色三遍硅酮胶支化学螺栓个安装费元其他费用元直接费小计管理费利润总包服务费税金综合单价第页共页铝合金雨篷单价分析表工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程日期序号内容说明单位单位工程量单价元金额元铝型材兴发钢连接件钢化玻璃钢化玻璃钢构件喷塑白色三遍化学螺栓个普通螺栓个密封胶白云中性胶支安装费元其它费直接费小计管理费利润总包服务费税金综合单价钢构架单价分析表工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程日期序号内容说明单位单位工程量单价金额槽钢卷压钢板钢构件喷塑白色三遍预埋件化学螺栓个安装费元其它费元直接费小计管理费利润总包服务费税金综合单价第页共页铝合金百叶单价分析表工程名称大湖之都标段屋面铝合金及轻钢雨篷钢飘架工程日期序号内容说明单位单位工程量单价金额铝型材百叶为兴发五金不锈钢密封胶瓶塞缝元安装费元其它费元直接费小计管理费利润总包服务费税金综合单价投标单位盖章法定代表人或授权委托人