外墙真石漆施工合同、合同协议书、合同、施工合同

外墙真石漆施工合同甲方乙方为保护甲乙双方的合法权益保证施工工程的质量和工期根据中华人民共和国经济合同法甲乙双方本着公正诚实守信的原则达成一致意见并签订本合同双方愿意共同遵守一工程概况工程名称人民法院审判大楼施工地点人民法院院内施工范围真石漆二施工质量和标准施工时乙方严格按着甲方要求进行施工保证工程表面平整不存在裂缝起鼓阴阳角不直等其他达到甲方工程要求三施工日期天开工日期竣工日期四甲方职责甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件负责施工现场的安全及质量检查组织施工单位质监部门对工程的验收负责及时支付工程款乙方责任严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工组织人员进场并保证施工质量按时完工在施工期间做好现场防火防盗及安全生产工作施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责施工所需工具机械由乙方负责配备乙方工人进入现场需自己配备安全措施如安全绳安全带安全帽等移动脚手架需配备安全网负责保管由乙方提供的材料及工具如丢失或损坏由乙方按价赔偿如出现材料的丢失或材料超出消耗及施工质量造成的损失其材料等费用由乙方负责乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理检查监督五承包方式及付款方式承包方式真石漆元平方米工程量约平方米验收后以实际工程量结算付款方式按大合同月进度付款工程完成验收合格后付余款三个月内付清如不及时拨款乙方有权停工待款因此造成的所有损失由甲方负责六违约责任甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任如有违约违约方承担一切责任七附则本合同自双方签字后生效本合同未尽事宜双方本着实事求是的原则协商解决本合同一式二份双方各执一份具有同等法律效率甲方乙方年月日