楼地面施工班组劳务分包合同.docx

楼地面施工班组劳务分包合同发包方甲方承包方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循公平公正平等自愿诚实信用的原则双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致签订本劳务作业分包合同双方共同遵照执行一工程概况1工程名称2工程地点3工程工期年月日至年月日二承包范围及方式1承包范围2承包方式包人工包小型机具手提式工具包质量包工期包安全生产和包文明施工的方式3工作内容砼砂浆楼地面材料场内水平及垂直运输砼或砂浆搅拌基层清理抄测标高控制点线砼原浆收面砂浆压光收面三遍压光养护成品保护配合做砼砂浆试验包括安全文明施工用工清理现场三合同价款1合同单价为按实际施工面积元M2此单价为综合含税包干价格且本单价不受材料价格及国家政策影响综合单价不再做任何调整2承包范围外的零星用工单价为元工日以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料派工单项目经理预算员质检员工长签字为准四工程结算与支付1工程量计算规则依据施工图纸设计变更和现场签证按实际施工面积以平方米计算2工程量验收依据施工图设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量3乙方承担的施工项目按合同单价计算按实际完成的工程量由总包方项目具体主管人员对质量进度完成情况进行验评有关人员逐一签字后根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算4甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元人饭票由财务会计领取5乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书由现场施工管理人员初步审核交经营层审核双方办理结算手续同时扣除乙方所付生活费甲方代缴的各种费用保留5工程质量保修金结算工程款的70余款年底农历一次付清总价款实际完成工程量综合单价零星用工单价签证工日数量5工程款支付条件1所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤考勤表由甲方保存并报总包方一份2每名工人须与甲方签订劳动用工协议由总包方监督执行3每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表工资表上由总承包方甲方项目经理签字分包方班组长签字工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资以上三条作为支付工程款的依据缺一不可只有当完成工人工资发放且无任何争议下才能结算支付给分包人的工程款扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人6若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时乙方应予以理解五双方责任一甲方1甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术质量安全材料限额用量的交底工作2甲方提供生活用水电及住宿场所现场临时食堂费用由乙方自理3甲方提供施工现场临时用水用电4甲方提供安全帽和安全带二乙方1乙方驻现场管理人员乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天以甲方考勤为准缺勤1天罚款500元2乙方必须向甲方提供进场人员名单个人照片验身份证原件提供身份证复印件已婚人员提供结婚证计划生育证并应确保进场人员思想素质技术素质身体素质能满足所承担工程的需要3乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人专业施工管理人员配套的队伍在保质保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务如达不到总包方的质量及施工进度要求甲方有权更换队伍4乙方必须按照现行的有关施工技术规范规程和总包方的要求组织施工遵守一切规章制度和有关法律法规服从现场管理人员监督协调调配不得随意退场禁止使用童工5乙方必须遵守安全生产文明施工的有关规定接受甲方及总包方监督和指导加强安全生产意识将安全生产放在首位严格遵守国家有关安全操作规程规范不违章违规操作贯彻执行安全生产预防为主的方针加强安全生产管理对工人进行班前安全交底严防事故的发生一旦发生事故按三不放过的原则认真处理并由责任方承担一切费用和损失6乙方应遵守和执行项目部材料机具领用规定对领用的材料机具要与项目部材料科一起清点履行书面领还手续总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用应节约使用材料不得浪费总包方提供乙方施工人员使用的机具乙方负责包干使用不得带离施工现场由于使用不当造成的损坏修理费用由乙方负责无法修复的由乙方按原价赔偿乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要总包方不再提供若施工所需临时向总包方借用时从仓库中领取使用完工后如数归还对借用的机具要严格按操作规程使用加强维护与保养如有丢失或损坏的按购买原价从乙方结算款中扣除7乙方全体人员必须接受安全生产职业安全健康职业岗位培训特殊工种持证上岗率达100进场前必须递交特殊工种上岗证8甲方管理人员安排乙方施工人员加班乙方必须无条件接受安排凡不服从甲方管理人员安排者第一次罚款5000元第二次罚款10000元第三次甲方有权责令乙方无条件退场经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算六工期质量成品保护1工期乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工属乙方责任不能按时完成任务的总包方有权组织人员赶工期赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除因乙方原因造成工期延误者每延期一天乙方除承担总包方因此造成损失外甲方将视具体情况有权要求乙方按20005000元天支付违约金2质量乙方在施工中应严把质量关必须严格按照国家颁布的验收规范质量检验标准及施工图施工达到验收标准无条件接受甲方及总包方管理人员的监督检查和管理由乙方原因造成的质量缺陷乙方必须按照总包方的要求及时返修整改返工修补所发生的费用损失由乙方承担3成品保护乙方应协助总包方进行成品保护如发现乙方人员人为损坏成品者总包方将视损坏程度作25倍罚款非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚七安全生产1进入公司上班前必须做好三级教育经考试合格后方可上岗杜绝重大伤亡事故尽量减少一般工伤在施工过程中要做到文明施工乙方必须遵章守纪安全施工不得违章作业违章指挥违反劳动纪律乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥因违反上述规定而发生安全事故其损失由乙方负责并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用以及承担由此发生的罚款乙方负次要责任的乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿2总包方对乙方承担的工程要做安全交底提出明确的安全要求并进行监督检查乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程对甲方提供的安全生活设施乙方经检查合格方可使用3劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶靴等原则上由乙方自行解决如乙方确有困难可提出需用计划甲方协助解决4在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责八文明施工及环境保护1文明施工乙方要协助总包方加强施工现场管理严格执行建设主管部门环保消防环卫等有关部门对施工现场的管理规定做好现场文明施工在施工过程中发现未做到工完场清甲方将视具体情况作2002000元的罚款在施工现场大小便者发现一次罚款500元2环境保护甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理监督和检查九劳动合同的解除经甲乙双方协商一致乙方有下列情形之一的甲方可以解除合同1在试用期间发现乙方不符合录用条件的2严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的3严重失职营私舞弊对甲方利益造成重大损害的4严重违反安全操作规程屡教不改并且造成重大安全事故的还须承担全部损失5严重违反施工图纸变更洽商国家地方和行业规范标准造成重大质量问题或者质量安全隐患的除解除劳务合同外还须承担全部工料损失6施工技术力量不足工程进度严重滞后的十违反劳动合同的责任甲乙双方任何一方违反劳动合同应支付违约金元给对方造成经济损失的应根据损失情况和责任大小按法律规定承担赔偿责任非因双方原因造成违约除外十一纠纷的解决1由于乙方原因中途退场和违约除已完工程量不再结算外给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任甲方保留索赔的权力如甲方违反合同规定给乙方造成损失由甲方负责甲乙双方同时保留索赔的权力2在施工期间乙方应教育职工遵纪守法自觉地维护地方及现场的综合治安如乙方人员出现打架斗殴聚众闹事等违法行为均有乙方负责承担3乙方未完成合同工作内容甲方有权给予处罚甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时该派工单作废结算不予认可4相关收尾工作由乙方负责甲方及总包方通知乙方24小时后乙方未做出答复意见甲方有权自行处理所有费用由乙方承担从结算款中扣除5每次材料转运施工完成后乙方必须做到工完场清否则视具体情况对乙方处以2001000的罚款从工程结算款中直接扣除6乙方进场施工人员必须戴安全帽否则每人每次罚款50元7乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品一经发现按其价值的20倍进行处罚从工程结算中直接扣除十二双方约定其他事项十三本合同一式伍份甲方肆份乙方壹份签字盖章后生效结算完成后失效十四本合同未尽事宜双方协商解决如协商不成的可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼甲方签字或盖章乙方签字或盖章现场负责人现场负责人身份证号银行账号电话电话年月日年月日