钢梯工程施工合同协议书范本 详细版.doc

第页共页编号钢梯工程施工合同甲方乙方签订日期年月日第页共页发包人承包人经甲乙双方通过友好协商在平等自愿的基础上本着诚信互利的原则签订如下协议一工程概况工程名称室内钢楼梯加工制作安装工程工程地点二工程承包方式及范围承包方式固定综合单价包工包料工程量按实结算本工程固定综合单价是乙方完成单位承揽工程并达竣工验收合格标准所应得的全部单价包含全部成本与费用利润与报酬税金规费价格上涨风险费用等除固定综合单价外乙方不得要求甲方增加支付或者另为支付承包范围亳州时代室内钢楼梯加工制作安装工程施工技术图纸范围内的全部内容包含但不限于钢梯所用原材料的采购加工制作安装油漆刷防火涂料检测运输供应成品保护配合竣工验收保修售后服务等全部工作内容三合同价款及工期固定综合单位固定综合单价为钢楼梯单价为元屋面钢架楼梯间单价为元夹层钢制平台单价为元施工工期施工工期为日历天从年月号到年月号完工预期未完工由承包人承担相应责任与后果第页共页四技术性能指标钢楼梯主体为槽钢转向平台为毫米厚压花钢板平型不锈钢栏杆扶手及立杆为横杆为竖杆为楼梯踏步为毫米厚压花钢板主体立柱为屋面钢架楼梯间主骨架为方钢副骨架为方钢雨篷梁为大刀梁预埋钢板钢化玻璃厚度夹层钢制平台主骨架为型钢及型钢钢板连接钢板连接件为高强螺栓及标准件主体连接采用化学螺栓楼承板为型含基础土方及地面等土建工程钢板及型钢采用性能不低于钢材焊条采用型构件制成后应该进行检查表面应平整光滑焊缝不应有断烧裂纹过烧现象外露处应磨平安装后不应有歪斜扭曲变形等缺陷并涂刷防锈漆一道刷防火涂料并做好相关记录表格以供竣工验收之用钢梯要保证有足够的强度和承载力与墙体连接点坚固密实支撑牢靠如出现下垂翘曲晃动等不安全因素承包人应无条件进行返工一切损失由承包人承担五付款方式乙方分批施工乙方每完成建筑面积平方米的工程甲方向乙方支付已完成工程量合同价款的乙方完成本合同约定所有工程经双方核算确认最终工程量后甲方向乙方支付至合同价款的剩余为质量保证金两年质保期后无质量问题甲方向乙方返还六工程结算工程竣工结算时合同价款中的单价不变结算价款为工程合同价款中的单价乘以甲乙双方认可的实际竣工工程量发包人认可的实际竣工的工程量以发包人的工程部据实签证单为凭证第页共页因设计变更引起部分分项工程子目的增加该子项目的单价在合同报价中有相同子目的执行相同子目的单价合同报价中有相近子目的按相近子目执行若合同报价中没有相近的子目则由承包人提出申请经发包人认可后执行七质量验收方法承包人开工前提供全部产品的样品样品制作包括样式颜色材料规格产品相关尺寸等严格按照施工图纸及发包人的要求每批产品到工地由发包人监理承包人以承包人提供的样品为质量标准共同验收进场产品质量验收合格后方可进行安装八现场文明施工及管理要求说明要求承包人严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工执行亳州市城市文明建设的有关规定并无条件执行甲方制定的现场安全文明施工管理办法九双方的责任和义务甲方责任和义务按照合同约定的期限和方式及时支付工程款负责现场乙方与相应总包施工单位的协调协调施工用水用电费用由乙方承担乙方责任和义务根据施工图纸和相关验收标准编制现场施工组织方案并经监理甲方批准认可后实施组织施工人员和材料机械进场并按相关规范要求标准进行施工服从甲方及监理单位的技术指导与监督做好现场的施工管理工作并遵守各项规章制度确保文明施工加强现场管理确保安全施工对施工过程中的安全质量事故负责因安全质量原因造成的相关处罚赔偿费用以及由此给甲方带来的一切经济与信誉损失由承包方承担与第页共页甲方无关乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方乙方若违反本条规定甲方有权立即单方面解除合同乙方必须无条件退场乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接间接经济损失以及名誉赔偿责任十不可抗力因不可抗力因素造成的工程工期延误和工程破坏双方另行协商处理十一保修承包人应按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任质量保修期为年产品质量保修期内出现产品断裂变形松动和产品表面出现生锈等质量问题和安装问题承包人承担全部责任负责免费维修和更换承包人应在接到发包人通知小时内到达现场维修更换十二违约责任合同签订后承包人不得转包本工程如发现有转包的情况发生视为承包人违约发包人有权将承包人清除工地发包人对承包人所完成的工程量将不予计量和支付工程款十三争议解决方式本合同在履约过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第种方式解决请监理工程师调解依法向工程所在地人民法院起诉十四合同生效合同订立时间年月日合同订立地点第页共页本合同双方约定自双方签字盖章之日起正式生效合同约定条款履行完毕后自动失效十五合同份数本合同一式肆份甲方叁份乙方壹份十六其它甲方指定的施工代表为乙方指定的施工代表为工程施工图纸以及双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分本工程竣工后承包人应向总承包单位提供三套完整的本工程的竣工资料承包人在施工过程中不得擅自停工退场如擅自退场承包人所完成的工程量发包人将不给予结算并且承包人还应承担全部违约责任并按违约条款处理发包人盖章承包人盖章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码