建设工程合同.docx

甲方乙方签订日期年月日合同编号建设工程合同建设工程合同甲方乙方依照中华人民共和国合同法及国家相关法律法规和公司文件相关规定遵循平等自愿公平和诚信的原则甲乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点第二条工程承包范围第三条工程工期计划开工日期年月日计划完工日期年月日总日历天数天主要节点工期乙方应无条件执行甲方的进度计划安排包括新调整的进度计划第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下本合同本合同附件招投标文件本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范注上述文件应互为补充在合同中出现含糊不清或不相一致时按上述顺序解释不能清楚解释时在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范第七条甲方责任和义务负责统一制定各项管理目标组织编制施工计划物资需用量计划表实施对工程质量工期安全生产文明施工计量检测实验化验的控制监督检查和验收负责与业主监理设计及有关部门工作联系协调现场工作关系根据工程情况要求乙方增减施工人数满足施工生产需要对施工质量底劣技术差不服从指挥有违法乱纪行为的人员予以清退及时提供由甲方供应的施工机械设备周转材料按本合同约定向乙方支付劳动报酬统筹安排协调解决乙方施工人员生活临时设施用水用其费用协助乙方办理现场施工人员出入证件其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务遵守国家政策和法律法规遵守业主和甲方企业的相关规章制度做好安全文明施工环境和职业健康安全劳动保护等工作严格按照设计图纸施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保工程质量达到约定的标准对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责根据业主或甲方的计划要求包括调整后的计划合理组织科学安排作业计划投入足够的人力物力保证工期承担由于自身责任造成的质量返修工期拖延损失及各种罚款应按招标文件要求和承诺的管理人员安全员持证保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗技工必须有职业技能操作证持证率达到特殊工种必须有特种作业操作证持证率达到服从甲方和业主的监督检查管理接受甲方和业主有关人员对质量进度技术安全生产文明施工环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备材料保管使用情况及其操作人员的有效证件持证上岗情况做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款按甲方统一规划堆放材料机具妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具周转材料及其他设施按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资务工人员工资每月造册备案承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品如安全帽安全带工作服手套及其它相关的防护用品进场施工人员要求具备思想素质好身体健康技术熟练等条件禁止岁以下的未成年人和岁以上的老人及体弱病残人员禁止使用不法人员乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果甲方在资金暂时不到位业主未能按时拔付工程款的情况下乙方不得因此而影响正常施工不得聚众闹事做到对甲方的谅解第九条环境保护安全生产和文明施工甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产文明施工环境保护以及公司相关制度等方面的教育依据国家法律法规及公司相关规章制度监督监控乙方的相关工作实施情况使其体系有效运行乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全施工标准进行施工加强对现场操作工人的安全教育认真落实安全措施采取必要的安全防护措施消除事故隐患确保安全生产随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故承担一切责任后果和经济费用发生安全事故乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门同时按国家有关法律规定对事故进行处理乙方就严格执行建设主管部门及环保消防环卫等到有关部门对施工现场的管理规定做到文明施工保证施工现场整洁有序符合文明施工的有关规定和要求维护甲方良好的企业形象并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理采取一切适当的措施保护现场内外环境限制由施工作业引起的噪音或其它污染避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料设备供应与管理甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制根据工程计划需要向乙方提供乙方就妥善保管合理使用甲方供应的材料设备包括领用保管装卸退库办理相关手续按甲方指定的场内地点归类堆放因保管和使用不善发生丢失损坏乙方应按领用时的价格赔偿材料按预算分折量对乙方实行限额领料乙方应合理用料注重节约如材料使用超出预算用量则超出部分的费用由乙方承担材料节约部分由甲乙双方按比例分成第十一条承包方式价格及包含的内容承包方式及单价承包价格所包含的内容承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用各类材料的场内二次倒运自然气候影响停水停电待料等不可预见工日费用包括周转材料的领用装卸看护保管退库劳动保护用品费用安全帽安全带手套等安全防护设施的搭拆安全网防护栏杆防护棚等文明施工费用包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工承包工程范围内的配合测量放线材料试验电工机械设备维修和安装拆卸配合用工预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用本合同单价为一次包死价格在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条结算办法及付款方式每月日由甲方按乙方实际完成工程量或按工程进度节点结算劳务承包费日按合同价款结算完毕交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据甲方不预付乙方生活费用劳务承包费用按月支付或按工程进度节点付款时间为业主付款后支付上月结算款的所承包工程完工后付结算款的余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数在每月的承包费结算中应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳的劳务管理费第十三条施工验收乙方应按本合同约定的质量标准组织施工确保施工质量施工完毕乙方应及时向甲方提交自检报告通知验收甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收验收合格后再进入下道工序施工作业验收结果表明乙方施工质量不合格时乙方应负责无偿修复不延长工期并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时业主监理等相关方提出的工程质量缺陷乙方应无偿维修并承担由此导致甲方相关损失不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时乙方应按甲方的指令予以配合配合第三方工作的费用另外协商第十四条工程保修保修范围期限保修期间乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修若乙方未按甲方要求执行甲方可委托其它单位或人员修理其费用由乙方承担第十五条保险乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用保险事故发生时甲乙双方有责任采取必要的措施减少损失第十六条争议甲乙双方在履行合同时发生争议可以自行协商解决否则双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决发生争议后除非出现下列情况双方都应继续履行合同保持工作连续保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同调解要求停止合同工作且为双方接受仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止合同工作第十七条合同履约保证金乙方向甲方缴纳合同履约保证金元合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件如工期质量安全环境保护文明施工施工高峰期所到位人员数农忙季节的人员数量支付农民工资遵纪守法等若达不到以上内容所规定的要求则从履约保证金中扣除一定的金额若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的没收全部保证金并赔偿由此给甲方造成果本工程完工后乙方按双方所签订合同的内容完成经有关部门验收符合本合同规定的要求则甲方在一月内返还乙方的履约保证金不计利息第十八条不可抗力不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同当甲方与业主签订的合同没有相应标准时执行国家或地方政府规定不可抗力事件发生后乙方应立即通知甲方项目经理并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失甲方应协助乙方采取措施因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任第十九条合同解除如因不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行的可以解除合同因不可抗力或业主原因造成合同解除乙方就妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作按要求撤出施工场地甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条合同终止双方履行合同全部义务劳务报酬价款支付完毕乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果并经竣工验收合格后保修期满未发生质量问题本合同即告终止第二十一条合同份数本合同一式份甲方份乙方份第二十二条合同生效本合同双方约定后生效甲方甲方代表人代表人签订时间签订地点时间年月日时间年月日