垫资承包形式协议合同书标准模板.doc

建设工程施工承包垫资协议书甲方乙方依照中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例等相关法律法规本着诚实守信互惠互利公平公正的原则经甲乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款一工程名称二工程地点三工程项目总建筑面积约平方米栋楼四进场时间定于年月底前以进场通知书为准五承包方式包工包料包质量包安全包工期图纸以内的全部内容本工程不得分包转包六承包内容土建水电暖安装工程及室外配套工程七施工工期自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止有效工期为天八工程质量执行国家现行的有关施工规范及验收标准质量必须达到合格标准九工程造价本工程投资额约亿元人民币十结算方式和计价标准土建装饰工程造价和安装工程造价计价办法按照现行年建筑工程消耗量定额年安装工程消耗量定额和建筑工程计价清单取费类别按工程类别预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算工人工资单价执行元工日施工措施费按取费标准的计算规费双方按规定各自缴纳双方积极做工作力争享受最优惠政策材料价格确定甲乙双方共同考察市场确定材料质量和价格由乙方组织购进甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可作为结算依据乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下优先考虑使用十一付款办式本工程全部由乙方垫资建设从工程开工开始计算个月后连本带息由甲方一次还清到期不能还清按所欠总额的追究甲方违约责任乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼利息计算从工程竣工验收结算后开始计算按建设银行同期贷款基准利率工程竣工验收合格时甲方按国家有关规定扣留工程总造价的作为工程保修金待工程保修期满后结清十二协议履约金的支付与返还自签订承包协议之日起两日内乙方先付给甲方履约保证金万元待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金协议签章财务手续办完生效甲方对乙方公司进行考察公司工地等待甲方考察结束认可后甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同双方认可后正式签订建设工程施工合同待工程完成主体时返还乙方工程保证金工程竣工验收合格并符合合同约定要求后甲方在日内返还给乙方剩余部分保证金具体事宜以正式施工合同为准十三甲方责任及义务组织施工图会审技术交底并负责及时签证负责三通一平提供材料堆放场地按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收负责协调施工期间的各种外界干扰施工期间配合乙方积极协调交通环保城管等相关部门的关系确保不影响乙方施工施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书十四乙方责任及义务参与图纸会审技术交底组织施工队及施工机械并作出施工进度计划按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工负责各种技术资料的收集整理保管待工程竣工一个月内移交甲方落实好各项管理措施执行甲方的各项管理制度严格遵守各种安全操作规程防火防盗确保安全文明施工在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责并承担一切经济赔偿及损失对于见证取样的材料如钢材承重砖防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验经检验合格后方可进购按施工场地平面布置图搭设临建堆放材料做到文明施工乙方必须参加公开竞标同等条件保证乙方中标十五违约责任履行本协议发生的争议由双方协商解决协商不成的依法向临沂市人民法院起诉乙方如因自身实力原因无法承担施工所需的垫付资金影响工程进度质量等一切经济损失由乙方自负停工一月以上按工程总额的追究违约责任三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工本协议与正签合同具有同等法律效力十六本协议作为正签建设工程施工合同的附件一式二份甲乙双方各执一份自双方签字加盖合同专用章之日起生效甲方乙方法定代表人法定代表人地址地址年月日年月日