北京市园林绿化工程施工合同协议书范本.docx

编号北京市园林绿化工程施工合同发包人承包人签订日期年月日发包人全称承包人全称承包人资质等级依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同一工程概况第条工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项批准文号资金来源第条工程承包范围承包范围工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方另有约定以外组成本合同的文件及优先解释顺序如下双方签订的补充协议本合同条款中标通知书投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和北京市有关法规规章及规范性文件均对本合同具有约束力适用标准规范名称城市园林绿化工程施工及验收规范城市园林绿化用植物材料木本苗城市园林绿化养护管理标准双方另有约定列入补充条款双方对合同内容的约定与上述法律标准规范规定有矛盾的以法律标准及规范规定为准第条图纸发包人提供图纸日期及套数承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转让给第三人发包人对图纸的特殊保密要求三双方的权利义务第条监理监理单位名称监理工程师姓名职务职权需要取得发包人批准才能行使的职权除本款有明确约定或经发包人同意外监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务第条双方派驻工地代表发包人派驻工地代表姓名职权承包人派驻工地代表姓名职权任何一方驻工地代表发生变更时应提前日书面通知对方并明确指出交接时间权限第条发包人工作发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间将施工所需的水电电讯等管网线路接至施工场地的时间地点和供应要求负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求工程地质和地下管网线路资料的提供时间由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间水准点和坐标控制点交验要求组织图纸会审和设计交底的时间协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物建筑古树名木的保护工作双方约定发包人应做的其他工作发包人委托承包人办理的工作第条承包人工作承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作应提供计划报表的名称及完成时间承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求发包人承担由此发生的费用需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续发包人承担由此发生的费用承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作具体要求及费用承担保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定并且双方约定的承包人应做的其他工作四施工组织设计和工期第条合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数日第条进度计划承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间发包人对施工方案进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间发包人逾期未确认也未提出修改意见的视为同意群体工程中有关进度计划的要求承包人必须按照经确认的进度计划组织施工并接受监督和检查因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的承包人无权就改进措施提出追加合同价款第条延期开工如发生因发包人原因造成延期开工的由发包人承担由此给承包人造成的损失并顺延工期承包人不能按时开工的应提前日书面通知发包人并征得发包人同意发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的工期不顺延第条暂停施工如发生因发包人原因停工的由发包人承担所发生的追加合同价款赔偿承包人由此受到的损失相应顺延工期因承包人原因停工的由承包人承担发生的费用工期不顺延第条工期延误由于以下原因造成竣工日期推迟的延误经发包人确认工期相应顺延发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款使施工不能正常进行发包人未按合同约定提供所需指令批准等致使施工不能正常进行因工程量变化或重大设计变更影响工期非承包人原因停水停电等原因造成停工不可抗力及自然灾害发包人同意工期相应顺延的其他情况其他可调整工期的因素承包人在以上情况发生后日内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人监理方提出报告发包人在收到报告后日内予以确认答复逾期不予答复承包人即可视为延期要求已被确认第条工期提前工期如需提前双方协议如下发包人要求提前竣工的时间承包人应采取的赶工措施发包人应提供的条件因赶工而增加的经济支出和费用承担五质量与检验第条工程质量工程质量标准双方对工程质量有争议时由质量监督站鉴定所需费用及由此造成的损失由责任方承担第条隐蔽工程的中间验收双方约定的中间验收的部位当工程具备覆盖掩盖条件或达到中间验收部位以前承包人自检并于小时前书面通知发包人监理方检验验收合格发包人监理方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工若在小时内发包人监理方不进行验收也未提出书面延期要求的承包人可自行组织验收发包人监理方应承认验收记录验收不合格承包人在限定时间内修改后重新验收所需费用由承包人承担不能影响工期除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担相应顺延工期六安全施工第条安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故由发包人承担相应责任及发生的费用第条事故处理发生重大伤亡及其他安全事故承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门认定处理七合同价款与支付第条合同价款发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项人民币大写元第条合同价款的调整本合同价款按照招标文件中规定采用方式确定合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整合同价款的调整方式第条工程量的确认承包人向发包人提交已完工程量报告的时间发包人核实已完工程量报告的时间发包人逾期未核实工程量的承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据发包人核实工程量未提前小时通知承包人的确认结果无效对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量发包人不予确认第条工程款支付合同生效后日内发包人向承包人支付本合同总造价的为预付款双方约定的工程款进度款支付方式和时间拨付工程进度款时间工程进度部位占合同承包总造价百分比金额人民币元发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付工程款进度款工程全部完工竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后日内发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的结算总价的作为工程保修金本工程保修期满在承包人履行了保修责任的前提下发包人一次性向承包人支付工程保修金八材料设备供应第条发包人供应苗木材料设备发包人供应苗木材料设备一览表附后双方约定的苗木材料设备交验的标准发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时双方约定发包人承担责任如下发包人供应苗木材料设备的结算方法第条承包人采购苗木材料设备承包人采购苗木材料设备的约定苗木采购应出具苗木产品产地证明双方约定的检疫证明及方式九工程变更第条设计变更施工中发包人对原设计变更发包人向承包人发出书面变更通知承包人按照通知进行变更如果承包人对原设计提出变更要求经发包人监理方批准后方可实施并签署书面变更协议第条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时采用协议形式双方加以确认第条确定变更价款承包人应在收到变更通知或签署变更协议后日内提出变更工程量及价款报告资料发包人在收到变更资料报告日内予以确认逾期无正当理由不确认时视为变更报告已批准十竣工验收与结算第条竣工验收工程具备竣工验收条件承包人以书面形式通知发包人并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告发包人在收到以上文件后日内组织验收发包人如无正当理由不组织验收或验收后日内未提出修改意见视为竣工验收报告已被认可竣工日期为本工程竣工验收通过的日期保修期正式开始因特殊原因部分单位工程和部位需甩项竣工时双方订立甩项竣工协议并明确双方责任第条竣工结算双方办理工程验收手续后双方进行工程结算承包人在竣工验收日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料竣工图发包人自签收结算资料报告之日起日内提出审核意见并予以签认承包人收到竣工结算款后日内将竣工工程交付发包人十一质量保修第条质量保修承包人在质量保修期内按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任工程质量保修范围和内容质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定约定本工程的质量保修期如下土建工程绿化种植工程喷泉喷灌工程其他附属工程质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算第条质量保修责任属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起日内派人保修发生紧急抢修事故的承包人在接到事故通知后应在小时内到达事故现场抢修绿化种植工程在保修期内应达到级养护标准保修期内发现苗木等植物材料死亡应在种植季节按原设计品种规格更换第条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担双方约定的养护期间水电费用的承担第条其他双方约定的其他保修事项十二违约与争议第条违约责任任何一方违反本合同的约定均应承担由此给对方造成的损失因承包人原因延期竣工的应交付的违约金额和计算方法因承包人原因致使工程达不到质量要求的应承担的违约责任发包人不按时支付工程款的违约责任其他第条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第种方式解决只能选择一种依法向人民法院起诉提交仲裁委员会仲裁十三其他第条工程分包分包单位和分包工程内容分包工程价款及结算方法第条不可抗力双方关于不可抗力范围的约定因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害由发包人承担发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担停工期间承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担工程所需清理修复费用由发包人承担延误的工期相应顺延因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任第条担保本工程双方约定的担保事项如下发包人向承包人提供履约担保担保方式为承包人向发包人提供履约担保担保方式为双方约定的其他担保事项担保合同作为本合同附件第条合同解除双方协商一致可以解除合同发包人不按合同约定支付工程款双方又未达成延期付款协议承包人可停止施工停止施工超过日发包人仍不支付工程款进度款承包人有权解除合同承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人发包人有权解除合同有下列情形之一的发包人承包人可以解除合同因不可抗力致使合同无法履行因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行合同按司法程序解除后承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地发包人应为承包人撤出提供必要条件支付以上所发生的费用并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料设备由订货方负责退货或解除订货合同不能退还的货款和因退货解除订货合同发生的费用由发包人承担因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力第条合同生效及终止本合同自之日起生效本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止第条合同份数本合同正本二份具有同等效力双方各持一份本合同副本份数份由双方分别收持第条补充条款双方根据有关法律行政法规规定结合本工程实际经协商一致后可对本合同具体化补充或修改发包人公章住所法定代表人委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日承包人公章住所法定代表人委托代理人电话传真开户银行账号邮政编码年月日合同订立地点附件一发包人供应苗木材料设备一览表序号苗木材料名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注合计总价