工程内部承包合同.doc

工程内部承包合同发包人全称甲方承包人全称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则甲方将部分工程项目发包给乙方承包施工为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任经双方协商签订本合同共同履行第一条工程名称四川威远县俩母山寺改扩建工程第二条工程地点威远县越溪镇俩母山村第三条承包方式单包劳务内容单价详见清单第四条承包内容旅游道路工程钢筋制安混凝土浇筑涵洞挡墙排水沟浆砌石砌筑等分项工程第五条造价以分段公路结算单位结算第六条工期开工后以现场安排为准第七条甲乙双方责任一甲方责任全面负责工程进度工程质量安全生产管理监督工作办理各种变更洽商或者委托乙方直接向业主方单位办理变更洽商参加乙方工程质量和竣工验收参加乙方承包的工程预算编审拨款及结算甲方现场代表负责完成量的审核与设计变更工程量的确认隐蔽工程的验收确认协调乙方与其他各方的关系现场代表应实事求是不能借故推诿否则甲方应承担相应的一切责任和损失二乙方责任乙方向甲方单位全面负责履行甲方与业主方签订的建设工程施工合同统筹安排现场平面布置统一向工程部领取施工图纸和技术资料保证工程质量和工期要求组织编制施工组织设计工程项目的施工方案编制工程项目的施工进度计划收费标准按劳务班组报价清单服从甲方施工现场的安全保卫场容等规章制度的管理第八条安全施工与检查httpwenwensosocomzSearchespSE5AE89E585A8E7949FE4BAA7ampchwsearchyjjlinkampcidwsearchyjjlink乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标httpwenwensosocomzSearchespSE5AE89E585A8E6A380E69FA5ampchwsearchyjjlinkampcidwsearchyjjlink准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患安全事故由乙方承担httpwenwensosocomzSearchespSE5AE89E585A8E69599E882B2ampchwsearchyjjlinkampcidwsearchyjjlink甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育甲方不httpwenwensosocomzSearchespSE5AE89E585A8E7AEA1E79086ampchwsearchyjjlinkampcidwsearchyjjlink得要求乙方违反安全管理规定进行施工如发生安全事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用当发包人与乙方对事故责任有争议时应向政府有关部门申请裁定第九条上报工作量与结算每月日乙方上报已完工程量报表甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款否则甲方应承担相应责任设计变更的增减甲方现场代表给乙方办理签证结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价双方共同认可后进行结算付款方式甲方以每月计工程量为准支付乙方的劳务费工程完后支付乙方工程劳务的剩余作为质保金第十条工程质量和交工验收本工程项目质量要求达到合格质量标准质量验收标准均以施工图纸设计说明及国家现行施工技术验收规范为依据隐蔽工程验收由乙方直接找甲方现场代表办理签字手续第十一条奖励与罚款质量工程质量不合格乙方无条件返工重做直至合格其造成的一切损失和责任由乙方负责按承包费用总额的百分之一奖罚乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款如有纠纷由政府部门有关部门裁决第十二条特别约定有下列情形之一时乙方每次应按元向甲方承担违约金同时甲方有权暂停拨付工程款直至乙方将事故完全消除后再行拨付累计出现三次以上时发包人有权终止合同同时承担给甲方带来的相关损失乙方并不得以任何理由损毁甲方和本项目名誉否则甲方有权追究乙方的责任乙方未按时按额发放民工工资而引起民工上访闹事罢工阻碍工程施工等拖欠材料款导致材料供应商上访闹事罢工阻碍工程施工等出现质量安全事故时乙方逃避承担责任或有不承担其责任现象时本合同中相应条款已约定违约金额的按相应条款执行其余未约定违约金额的按此违约金额执行出现上述情况之一时乙方如未处理或处理后仍未消除该事件时甲方有权使用乙方工程款进行处理工程款不足处理该事件时甲方有权使用乙方交纳的合同履约保证金处理如上述事件给甲方带来损失的乙方承担其损失乙方在签定合同之前已查看了工地及周围的环境掌握了与所有工程施工有关或对施工影响的情况如水源当地气候情况道路交通流量劳动力的行情周边已有建筑周边排水情况等发包人将施工场地移交给乙方后乙方应对施工场地上和施工过程中发生的一切情况负责包括施工安全环境污染治安劳动力等若发生非发包人指令原因影响施工导致工期拖延及财产损失由承包人承担一切责任甲方如出现此类事件后果及损失由甲方负一切责任施工中如发现质量问题发生质量事故应及时通知甲方和监理不得隐瞒和自行处理一经发现甲方及监理有权勒令其停工整改造成经济损失和工期延误的由乙方全部承担工程竣工验收合格并交付使用后在保修期间乙方在接到甲方书面维修通知单天内必须到场并负责保质维修所需一切费用由乙方负责如甲方出具书面通知或电报传真起天内乙方未到岗被视为无故拖延每拖延一次乙方向甲方支付违约金壹仟元人民币同时甲方有权另行指定其他专业公司维修其产生的费用在乙方维修保证金中扣除若乙方的预留保修金不足甲方有权追诉乙方法律责任乙方无条件支付由此产生的全部费用并对维修后的部位再次作出维修承诺乙方的负责人及现场技术负责人专业工程师必须参加由甲方和监理组织的工程例会因故不能参加需要提前小时通知甲方并获得批准后方可缺席否则视为违约乙方向甲方支付违约金元次人从工程进度款中扣除第十三条其他内部责任包干保证金万元双方合同签后五个工作日交完否则甲方有权清退乙方出场此合同无效保证金第二个月根据工程进度情况按比例退还乙方合同在执行中所发生的问题和矛盾由双方按规定协商解决如双方解决不了报政府主管部门仲裁如需解除合同双方均可向工程所在地县级人民法院申请裁定否则必须按双方合同执行本合同正本二份甲乙双方各执一份甲方执份包括报送公司预算工程财务材料经营各一份未尽事宜经双方协商签字后生效以上条款是经双方论证讨论结果若擅自更改条款本合同无效并且承担相关法律责任甲方乙方现场负责人现场负责人年月日工程内部承包合同补充协议发包人全称甲方承包人全称乙方工程名称四川威远县俩母山寺改扩建工程工程地点威远县越溪镇俩母山村承包方式单包劳务承包内容旅游道路工程浆砌条石堡坎工程造价以原合同条款执行结算年月日签订的合同工期开工后以现场安排为准甲乙双方责任照原合同执行堡坎工程单价为元立方大包小减上报工作量与结算每月日乙方上报已完工程量报表甲方需在七个工作日内审核完毕并支付工程款否则甲方应承担相应责任设计变更的增减甲方现场代表给乙方办理签证结算由甲方汇总审核乙方的增减账和调价双方共同认可后进行结算付款方式甲方以每月计工程量为准支付乙方的劳务费工程完后支付乙方工程劳务的剩余作为质保金甲方乙方现场负责人现场负责人年月日