燃气干管改造工程监理合同.doc

项目编号燃气干管改造工程监理合同工程名称新都区北部商城德成二期高压管线迁改工程委托人成都城市燃气有限责任公司监理人四川康立项目管理有限责任公司合同编号签订日期年月日燃气干管改造工程监理合同委托人以下简称甲方成都城市燃气有限责任公司监理人以下简称乙方四川康立项目管理有限责任公司甲方委托乙方承担本工程议定范围内的监理业务按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法结合成都市有关工程建设监理的规定为明确双方在本工程建设监理过程中的责任权利和义务经双方协商一致签订本合同工程概况工程编号工程名称新都区北部商城德成二期高压管线迁改工程一二标段工程地点新都区北部商城北新大道工程规模一标段敷设钢管二标段敷设钢管设计单位成都城市燃气设计研究院有限公司施工单位郑州燃气工程建设有限公司其他监理依据及范围监理依据国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律政策规范及标准政策批准的建设计划规划许可证及其他有关文件监理合同及业主认可的其他监理工作文件正式的设计文件图纸及说明与本工程有关的工程建设合同或协议监理范围设计文件所包含的内容工程施工合同中约定的内容监理的阶段及要求甲方委托乙方对本工程施工阶段保修阶段实行监理甲方对乙方监理工作的要求工程施工阶段的投资控制质量控制进度控制合同管理信息管理和组织协调参加图纸会审设计交底审查施工承包人提交的施工组织设计施工进度计划施工方案施工质量保证体系等技术文件并检查落实情况督促检查施工承包人严格执行工程承包合同按国家法律法规强制性标准和设计图纸要求作业协调甲方和施工承包人之间的关系处理违约事件检查工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计图纸或标书所规定的厂家型号规格和质量标准严格核查主要材料构配件的出厂合格证明材质检验单主要设备材料由甲方材料供应部门提供核查施工过程中主要部位环节做好隐蔽工程的复查和验收组织分项工程检查验收对工程质量进行竣工预验收对工程提出质量评估报告并参加建设单位组织的竣工验收协助提出竣工验收申请报告定期检查和汇报工程实际进展情况审核施工承包人进度表参与处理工程质量事故监督事故处理方案的实施督促审查施工承包人归整工程技术资料建立技术经济档案并将完整的原始施工技术资料移交甲方督促施工承包人办理工程竣工移交协助审查工程决算按照建设工程安全生产管理条例的要求进行工程安全监理安全监理应主要包含以下方面督促施工承包人完善施工组织方案中的安全生产措施督促施工承包人落实安全生产责任制督促施工承包人配备安全生产专职人员监督施工承包人落实施工过程中的安全措施督促施工承包人进行安全交底监督施工承包人的日常安全检查工作督促施工承包人学习各级政府下发的安全生产相关文件凡发现有安全隐患的现象先责令停工整改并在小时内报甲方督促按程序上报伤亡事故落实整改措施保修阶段的监理工作内容在施工合同约定的保修期限内乙方负责工程质量的鉴定明确工程质量问题的责任按规定督促维修监理期限本合同监理工作期限为自本合同签定之日起至工程保修阶段结束止监理酬金的计取及支付监理费用按审定后的工程决算含甲供材料费的计取在本工程竣工投运后乙方按照甲方的结算流程办理工程监理费结算双方权利及义务甲方甲方应提供如下资料工程施工设计图份甲方与施工单位签订的合同副本份全力支持乙方监理人员的工作为乙方公正独立地开展监理工作创造条件指派一名充分了解工程情况有权迅速作出决定的人员出任现场代表并提前通知监理人乙方就现场有关问题向甲方提出书面报告时甲方收到报告后应就报告中的有关事宜及时作出书面答复甲方有权通过各种合法方式检查监理人员的工作及其工作效果有权要求乙方撤换不称职的监理人员有权对有损甲方利益的行为进行制止当甲方发现乙方人员不按监理合同履行监理职责或与施工承包人串通给甲方造成经济质量损失的甲方有权要求乙方更换乙方人员视后果严重程度可终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任乙方根据所承担的监理任务及时编写监理规划并组织和派出现场监理机构并向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单监理规划完成本合同中约定的监理工程范围内的监理业务指派一名熟悉监理业务符合监理工程师资质要求的总监理工程师或总监理工程师代表授予其代表行使本工程监理业务的权力保证监理人员的业务素质遵守职业道德勤奋主动地工作保证工作的公正性科学性和预见性维护甲方的合法权益如无特殊情况应保证监理机构中主要工作人员的相对稳定以保证监理工作的连贯性如因乙方原因导致本工程主要监理工作人员的更换乙方应及时安排相应的接替人员并提前通知甲方说明更换原因征得甲方同意不得与本工程的施工承包人或其他第三方发生直接或间接的经营关系或隶属关系也不得是这些单位的合伙经营者应定期向甲方提供工程进展投资质量等方面的信息及时反映工程进展中出现的各种情况并协助提出解决办法监督落实乙方有权发布开工令停工令复工令但应当事先向甲方报告如在紧急情况下未能事先报告时则应在小时内向甲方作出书面报告对本工程设计中的技术问题按照安全和优化的原则向设计人提出建议如果拟提出的建议可能会导致重大设计变更材料代用提高工程造价或延长工期应当事先征得甲方的同意当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正对工程上使用的材料和施工质量的检验对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料构配件设备有权通知施工承包人停止使用对于不符合规范和质量标准的工序分部分项工程和不安全施工作业有权通知施工承包人停工整改返工施工承包人得到监理机构复工令后才能复工审批工程施工组织设计和技术方案按照保质量保工期和降低成本的原则向甲方提出建议及书面报告乙方应本着严格把关节省造价的目的认真负责地审核工程决算违约责任甲方应当履行监理合同约定的义务如有违反则应当承担违约责任在监理责任期内如果因乙方指令错误明显失职犯罪行为造成甲方损失乙方应当向甲方进行相应赔偿因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行甲乙双方均不承担责任双方人员不得以任何形式收受对方以及工程相关的第三方礼品礼券现金或向对方以及工程相关的第三方索要礼品礼券现金乙方如有违约甲方将视情节轻重扣减本项目的监理费直至单方面终止合同乙方在监理过程中不得泄露甲方的商业技术秘密乙方亦不得泄露设计人施工承包人的商业技术秘密如发生以上情况乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任其他在监理业务范围内如需聘用专家咨询或协助乙方应以书面形式告知甲方其咨询费用由乙方承担乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动双方认可的来往函件会议纪要等均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力本合同发生争议甲方与乙方应及时协商解决也可由行业主管部门调解调解不成时双方当事人同意由成都仲裁委员会仲裁合同生效合同订立时间年月日合同订立地点成都城市燃气有限责任公司本合同一式陆份双方各执叁份双方签字盖章即生效甲方名称成都城市燃气有限责任公司乙方名称四川康立项目管理有限责任公司法定代表人法定代表人甲方代表乙方代表甲方经办人乙方经办人电话电话单位地址成都市少陵路号单位地址成都市北大街号栋楼号开户银行开户银行账号账号