[浙江]公路路面及排水工程监理规划流程图丰富47页.doc

XX路二期道路排水工程监理规划1目录第一章工程概况03第二章监理工作范围内容目标09第三章监理工作依据11第四章项目监理机构组织形式及人员配备12第五章项目监理人员的岗位职责141总监理工程师职责142专业监理工程师职责143监理员职责154监理人员工作纪律15第六章监理工作程序16第七章监理工作方法及措施251施工准备阶段质量控制252施工阶段质量控制263竣工验收阶段质量控制28XX路二期道路排水工程监理规划24工程投资控制295工程进度控制316合同管理347信息管理工作37第八章安全生产及文明施工监督38第九章监理工作制度41第十章监理现场装备配置46附件一按工程进展情况将要编制的专业工程质量控制监理实施细则1道路监理实施细则2桥梁工程监理实施细则附件二监理合同附件三企业营业执照及资质证书副本附件四总监授权委托书监理机构组建报告专业监理工程师授权书附件五监理人员上岗证书XX路二期道路排水工程监理规划3第一章工程项目概况一工程项目概况01工程名称岐山路咸开路启航路合兴路延伸段二期道路路面排水工程02工程地点宁波市鄞州区滨海投资创业中心03建设单位宁波市鄞州滨海开发建设有限公司04监理单位宁波市广天建通工程管理有限公司05施工单位浙江金桥建设有限公司06设计单位宁波一格工程设计院有限公司07质监单位宁波市鄞州交通工程质量监督站08工程总投资11388951万元09工程质量等级一次性验收合格10计划工期160日历天11监理服务期同施工合同工期12工程概况岐山路道路工程岐山路道路二期路面排水工程是滨海园区内东西向道路起点位于防洪堤附近的规划路沿线经启航南路终点与鄞东南路相接本次设计在原有一期施工完成的塘渣路基基础上进行加铺路面及完善排水系统和人行道两侧绿化带设计道路施工全长0646km施工范围为K0350K0374148K1449150K0756325本工程实施内容包括本工程实施内容包括道路路基面层人行道及排水设施XX路二期道路排水工程监理规划41道路工程本工程道路红线宽度为20m横断面布置为25m绿化带30m人行道90m车行道30m人行道25m绿化带车行道路面结构分别为5cm中粒式AC16C沥青砼粘层7cm粗粒式AC25C沥青砼06cm下封层透油层25cm水泥稳定碎石基层2排水工程排水工程包括雨污水管道工程采用雨污水分流雨水分别接入两处河道及启航南路Y171污水接入启航南路W131及鄞东南路W61雨污管道均铺在路线南侧雨水管中心距行车道边缘10m污水管中心距行车道边缘30m其余预留井位置均离开人行道外边线15m全线雨水管W1W4段污水管及污水预留管均采用国标钢筋砼级管承插式O型橡胶圈接口雨水D400D500管采用135混凝土管基其它采用180混凝土管基管道采用大开挖施工雨水口与检查井连接管采用D300国标钢筋混凝土级管坡率i1360混凝土管基O型橡胶圈接口覆土厚度大于70cm检查井雨水口等结构图采用宁波市市政排水工程通用图通用图中窨井底板C15砼改C20砼碎石基础下增加20cm干砌片石垫层襟边20cm砖墙采用M75浆砌MU10砼实心砖10001200中砖墙370mm改为240mm咸开路道路工程咸开路道路二期路面排水工程是滨海园区内东西向道路起点位于防洪堤附近的规划路沿线经启航南路终点与鄞东南路相接本次设计在原有一期施工完成的塘渣路基基础上进行加铺路面及完善排水系统和人行道XX路二期道路排水工程监理规划5两侧绿化带设计道路施工全长0646km施工范围为K0250K0481K0551K0992977本工程实施内容包括道路路基面层人行道及排水设施1道路工程本工程道路红线宽度为20m横断面布置为25m绿化带30m人行道90m车行道30m人行道25m绿化带车行道路面结构分别为5cm中粒式AC16C沥青砼粘层7cm粗粒式AC25C沥青砼06cm下封层透油层25cm水泥稳定碎石基层2排水工程排水工程包括雨污水管道工程采用雨污水分流雨水分别接入两处河道及启航南路Y531污水接入启航南路W341及鄞东南路W241雨污管道均铺在路线南侧雨水管中心距行车道边缘10m污水管中心距行车道边缘30m预留井位置均离开人行道外边线15m全线雨污水管均采用国标钢筋砼级管承插式除W3W14段污水管采用DN315HDPE管电熔焊接连接外O型橡胶圈接口雨水D400D500管采用135混凝土管基其它采用180混凝土管基管道采用大开挖施工除W3W14段污水管采用支撑开挖施工砂石基础外雨水口与检查井连接管采用D300国标钢筋混凝土级管坡率i1360混凝土管基O型橡胶圈接口覆土厚度大于70cm检查井雨水口等结构图采用宁波市市政排水工程通用图通用图中窨井底板C15砼改C20砼碎石基础下增加20cm干砌片石垫层襟边20cm砖墙采用M75浆砌MU10砼实心砖10001200中砖墙370mm改为240mmXX路二期道路排水工程监理规划6启航南路道路工程启航南路道路二期路面排水工程是滨海园区内由北向南的一条道路起点与合兴路相接终点位于山脚下在原有一期塘渣路基基础上进行加铺路面及完善排水系统和人行道两侧绿化带设计道路施工全长165159m施工范围为K0654851K0820本工程实施内容包括道路路基面层人行道及排水设施1道路工程本工程道路红线宽度为24m横断面布置为30m绿化带30m人行道120m车行道30m人行道30m绿化带车行道路面结构分别为5cm中粒式AC16C沥青砼粘层7cm粗粒式AC25C沥青砼06cm下封层透油层25cm水泥稳定碎石基层2排水工程排水工程包括雨污水管道工程采用雨污水分流该段雨水接入合兴路的Y32污水接入合兴路的W32雨污管道均铺在路线西侧雨水管中心距行车道边缘10m污水管中心距行车道边缘30m其余预留井位置均离开人行道外边线15m全线雨污水管均采用国标钢筋砼级管承插式O型橡胶圈接口其中D400雨水管采用135混凝土管基D600D800雨水管及所有污水管道均采用180混凝土管基雨水口与检查井连接管采用D300国标钢筋混凝土级管坡率i1360混凝土管基O型橡胶圈接口覆土厚度大于70cm检查井雨水口等结构图采用宁波市市政排水工程通用图通用图中窨井底板C15砼改C20砼碎石基础下增加20cm干砌片石垫层襟边10cmXX路二期道路排水工程监理规划7砖墙采用M75浆砌MU10砼实心砖启航北路道路工程启航北路道路二期路面排水工程是滨海园区内由北向南的一条道路本次设计范围为2号桥南侧桥头至合兴路交叉口在原有一期施工完成的塘渣路基基础上进行加铺路面及完善排水系统和人行道两侧绿化带内容起点里程桩号为K02448中间与合港路T字交叉交点桩号为K0277415终点与合兴路相接里程桩号为K0589806道路全长345006m本工程范围为K02448K0589806本工程实施内容包括道路路基面层人行道及排水设施1道路工程本工程道路红线宽度为24m横断面布置为30m绿化带30m人行道120m车行道30m人行道30m绿化带车行道路面结构分别为5cm中粒式AC16C沥青砼粘层7cm粗粒式AC25C沥青砼06cm下封层透油层25cm水泥稳定碎石基层2排水工程排水工程包括雨污水管道工程采用雨污水分流该段雨水排入附近河流中污水按规划汇流至合兴路最终排入污水处理厂雨污管道均铺在路线西侧雨水管中心距行车道边缘10m污水管中心距行车道边缘30m预留井位置均离开人行道外边线15m全线雨污水管均采用国标钢筋砼级管承插式O型橡胶圈接口其中D400雨水管采用135混凝土管基大于D500雨水管及所有污水管道均采用180混凝土管基雨水口与检查井连接管采用D300国标钢筋混凝土级XX路二期道路排水工程监理规划8管坡率i1360混凝土管基O型橡胶圈接口覆土厚度大于70cm检查井雨水口等结构图采用宁波市市政排水工程通用图通用图中窨井底板C15砼改C20砼碎石基础下增加20cm干砌片石垫层襟边10cm合兴路道路工程合兴路道路二期路面排水工程是滨海园区内西向东道路本次设计范围为合兴路后半段在原有一期塘渣路基基础上进行加铺路面及完善排水系统和人行道两侧绿化带内容起点里程桩号为K0830中间与启航路十字交叉交接桩号为K094501终点与合港路相接里程桩号为K1385921道路施工全长555921m施工范围为K0830K134490本工程实施内容包括道路路基面层人行道及排水设施1道路工程本工程道路红线宽度为34m横断面布置为60m绿化带30m人行道160m车行道30m人行道60m绿化带车行道路面结构分别为5cm中粒式AC16C沥青砼粘层7cm粗粒式AC25C沥青砼06cm下封层透油层25cm水泥稳定碎石基层2排水工程排水工程包括雨污水管道工程采用雨污水分流该段雨水按规划汇流排至启航北路再排入附近河流中污水由东向西流向最终排入污水处理厂雨污管道均铺在路线南侧位于人行道下雨水管中心距行车道边缘10m污水管中心距行车道边缘25m其余预留井位置均离开人行道外边线45mXX路二期道路排水工程监理规划9全线雨污水管均采用国标钢筋混凝土级管承插式O型橡胶圈接口雨水D400D500管采用135混凝土管基其它采用180混凝土管基管道采用大开挖施工除W3W14段污水管采用支撑开挖施工砂石基础外雨水口与检查井连接管采用D300国标钢筋混凝土级管坡率i1360混凝土管基O型橡胶圈接口覆土厚度大于70cm检查井雨水口等结构图采用宁波市市政排水工程通用图通用图中窨井底板C15砼改C20砼碎石基础下增加20cm干砌片石垫层襟边20cm第二章监理工作范围内容目标1监理范围岐山路咸开路启航路合兴路延伸段二期道路工程工程的施工全过程监理内容包括施工阶段的质量进度投资控制合同管理信息管理组织协调及安全文明施工监控2监理工作内容01编制监理规划监理实施细则02熟悉合同文件了解施工现场03参与交桩和设计交底工作审查承包人提交的复测结果和施工图04督促和检查承包人建立质量保证体系安全保证体系05参加业主主持召开的第一次工地监理会议和主持常规工地监理会议06批准单项工程开工报告07审核承包人的资质及其管理人员特殊工种人员上岗资格08验收承包人的工地实验室审核其人员资质09建立监理的试验检测工作体系按照规定的频率独立开展监理的实验检测工作10审核承包人拟用于本工程原始材料成套设备的品质以及工艺实验XX路二期道路排水工程监理规划10和标准实验11审核承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量12审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺13审核分包合同和分包人的资质14审核承包人提交的总体进度计划检查和督促承包人实施进度计划审批承包人的修正计划15要求承包人按照合同条件技术规范和监理程序进行施工通过旁站巡视检测试验和整体验收等手段全面监督检查和控制工程质量16对承包人安全文明施工进行监控17签发中间交工文件18调查处理工程质量缺陷和事故与设计施工单位一起提出改进措施和方法出现重大质量和安全事故时督促承包人按规定上报业主及有关部门19发布停复工令20对已完成工程进行准确的计量做好工程施工中出现的修改对工程量的增减做好实测实量并接受业主代表检核21签认中期支付凭证22发布变更令重大重要变更报业主核准23受理执行合同中的有关事宜根据合同规定进行评估和处理24根据合同规定处理违约事件协调争端在仲裁过程作证25编制监理工作月报26对承包人的交工申请进行评估主持对拟交工工程的检查和验收27签认交工文件28督促检查承包人文件按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件29编制监理方面的竣工文件30配合业主的竣工验收和工程移交工作XX路二期道路排水工程监理规划113监理工作目标工期目标控制在使同工期天之内按工程建设基本程序严格控制工期变更及工程延期手续质量控制目标一次性验收合格投资控制目标控制在设计概算之内安全生产控制目标在施工过程中通过方案审查督促落实力求不发生人身伤亡事故第三章监理工作依据1建设工程的有关法律法规工程质量管理条例现行国家验收标准及项目审批文件国家省市现行相关技术法规标准验收规范等如中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法工程建设标准强制性条文建设工程质量管理条例建设工程监理规范浙江省建设工程监理管理管理宁波市工程建设施工阶段监理实施细则建设工程安全生产管理条例2依法签订的监理委托合同工程建设承包合同及监理规划监理细则3工程勘察设计文件含施工图纸会审图纸会审纪要工程技术变更联系单及规划部门提供的控制桩高程基准点等4业主设计监理和承包商等有关各方在工程实施过程中形成的会议纪要书面指令等5中华人民共和国工程建设标准强制性条文城市建设部分6道路排水工程公路软土地基路堤设计与施工规范JTJ0179697公路土工合成材料应用技术规范JTJ01998XX路二期道路排水工程监理规划12宁波市城市道路通用图宁波市排水工程通用图再生树脂复合材料检查井盖CJT1212000城市道路路基施工及验收规范CJJ4491公路路面基层施工技术规范JTJ0342000公路沥青路面施工技术规范JTGF402004公路改性沥青路面施工技术规范JTJ03698市政工程施工技术汇编19995沥青路面施工及验收规范GB5009296给排水管道工程施工及验收规范GB5026897市政道路工程质量检验评定标准GJJ190市政排水管渠工程质量检验评定标准GJJ390砼及钢筋砼排水管GBT118361999XX路二期道路排水工程监理规划13第四章项目监理机构组织形式及人员配备1项目监理的组织机构设置针对本工程的规模和特点我公司组建适应本项目的监理机构项目监理部根据工程的进度情况将进行适当的补充和调整具体人员组成如下项目部总监理工程师单小青专业监理工程师徐颖现场监理员汪立立晏天龙项目监理组织机构框图专业监理工程师徐X总监理理工程师单X现场监理员汪X晏XXX路二期道路排水工程监理规划14人员配备情况姓名上岗资格及证书号职务职称单X注册监理工程师2006011270总监理工程师工程师徐X监理工程师33003258专业监理工程师工程师汪X市政监理员330250820700015监理员助工晏X市政监理员330250820600002监理员助工根据工程进展情况和现场监理工作实际需要增减现场监理人员第五章项目监理人员岗位职责一总监理工程师岗位职责1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责2主持编写项目监理规划审批项目监理实施细则并负责管理项目监理机构的日常工作3审查分包单位的资质并提出审查意见4检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行人员调配对不称职的人员应调换其工作5主持监理工作会议签发项目监理机构的文件和指令6审定承包单位提交的开工报告施工组织设计技术方案进度计划7审核签署承包单位的申请支付证书和竣工结算8审查和处理工程变更XX路二期道路排水工程监理规划159主持或参与工程质量事故的调查10调解建设单位与承包单位的合同争议处理索赔审批工程延期11组织编写并签发监理月报监理工作阶段报告专题报告和项目监理工作总结12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料审查承包单位的竣工申请组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查参与工程项目的竣工验收13主持整理工程项目的监理资料二专业监理工程师岗位职责1负责编制本专业的监理实施细则2负责本专业监理工作的具体实施3组织指导检查和监督本专业监理员的工作当人员需要调整时向总监理工程师提出建议4审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案申请变更并向总监理工程师提出报告5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记8负责本专业监理资料的收集汇总及整理参与编写监理月报9核查进场材料设备构配件的原始凭证检测报告等质量证明文件及其质量情况根据实际情况认为有必要时对进场设备构配件进行平行检验合格时予以签认10负责本专业的工程计量工作审核工程计量的数据和原始凭证三监理员岗位职责1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作2检查承包单位投入工程项目的人力材料主要设备及其使用运行状态并做好检查记录3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证XX路二期道路排水工程监理规划164按设计图及其关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录5担任旁站工作发现问题及时指出并向专业监理工程师报告6做好监理日记和有关的监理记录四监理人员工作纪律维护国家利益和企业信誉自觉遵守职业道德和有关法规与纪律不以个人名义承揽监理业务不得在本公司以外的任何单位兼职不为所监理的项目指定承包商材料供应生产商和施工方法不收受被监理方的任何钱财物品不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项履行监理合同坚持独立自主地开展工作XX路二期道路排水工程监理规划17第六章监理工作程序施工准备阶段监理工作流程不同意不合格同意合格不同意同意施工准备阶段质量监理工作流程图二施工阶段质量控制的监理工作流程开工准备工作承包人施工组织设计方案备料材料试验分包单位如有资质施工准备设计交底审核施工组织设计资质审查总监理工程师进场材料现场检查资料审查合格后抽样送检监理工程师审查结果检验结果签署审核意见总监理工程师材料退场承包人材料进场按要求堆放承包人审查开工条件总监理工程师提交开工报审表承包人施工许可证已批准征地拆迁满足进度需要施工组织设计已批准管理人员到位机具施工人员已进场主要工程材料落实水电通讯及便道满足要求审查结果签发开工报审表总监理工程师进入分部分项工程工序施工承包人XX路二期道路排水工程监理规划18不同意同意不合格合格不合格合格施工阶段质量控制监理工作流程图检查结果填写开工申请单承包人审核开工申请单总监理工程师要求填报内容施工组织计划机械与技术工人数量材料到场情况各项施工材料试验报告分包人的资格证书开工填写质量验收通知单每道工序承包人承包人根据规范合同要求自检合格后填写现场检查现场监理人员试验室抽样检验试验监理工程师签认中间交工证书总监理工程师返工审核结果填写质量验收单监理工程师单项个工程完成填写中间交工证书承包人汇总检查该单项工程中每道工序的各质量验收单并将其编号填入中间交工证书总监理工程师现场检查监理工程师检查结果返工XX路二期道路排水工程监理规划19三施工阶段投资控制监理工作流程否否否施工阶段投资监理工作流程图签定施工合同业主承包监理三方施工图纸会审设计业主承包监理四方工程预付款申请承包单位施工图纸实施承包单位材料设备采购业主监理承包单位联合考察厂家材料设备等审核预付款申请监理工程师总监理工程师核准设计变更及工程洽商申请承包单位申报已完分项工程报验单承包单位提出价差申请承包单位审核认可申请总监理工程师签认付款证书总监理工程师审核申请监理工程师索赔申请承包单位索赔审批专业监理工程师总监理工程师核准报送业主付款监理机构审核计量监理工程师不成立XX路二期道路排水工程监理规划20四施工阶段进度控制监理工作流程不同意同意不符合符合施工阶段进度监理工作流程图两者对比承包人编制施工总进度计划上报总监理工程师要求填报内容主要劳动力计划主要材料进场计划主要机械设备进退场计划施工准备工作计划临时设施临时占地计划现金流量计划批准实施承包人编制具体工程项目和年度的施工进度计划并按月上报实际工程进展情况当月年计划完成工程量工作量当月年实际完成工程量工作量累计计划完成数和实际完成数计划提前或拖后的原因分析拟采取的对策现场人工材料机械设备数量汇总数监理工程师审查进行计量和支付指定承包人修改施工进度计划审查结果继续执行计划直到工程竣工进行计划进度与实际完成值的检查业主与承包人签订施工承包合同承包人修改施工进度计划报监理工程师批准XX路二期道路排水工程监理规划21五竣工验收阶段的监理工作流程不合格不符合合格符合竣工验收阶段监理工作流程图单位工程达到竣工验收条件自审自查自评工作完成承包人全部竣工资料准备承包人提交竣工资料填写工程竣工报验单承包人检查各专业工程质量情况监理工程师检查竣工资料监理工程师检查结果检查结果成品保护现场清理承包人项目进行功能试验如有业主监理承包人设计签署工程竣工报验单总监理工程师组织竣工验收业主验收结果工程移交进入保修期业主监理承包人提供相关监理资料总监理工程师进行整改补交准备XX路二期道路排水工程监理规划22六质量事故质量缺陷分析处理程序质量事故质量缺陷监理工作流程图发现质量事故缺陷事故缺陷调查原因分析总监理确认是否处理确定防护措施防护措施实施设计确定处理方案承包商实施监理机构提交处理报告监理工程师检查验收XX路二期道路排水工程监理规划23七设计变更工程洽商监理工作流程变更洽商源质量不符费用不同设计变更工程洽商监理工作流程图业主认可有关各方意见统一由业主向设计提出变更洽商要求业主设计施工监理社会其他因素设计单位出变更洽商联系单总监理审查签发施工按变更洽商施工施工单位提交设计变更洽商费用申报表监理验收施工质量审核费用申报总监签认意见XX路二期道路排水工程监理规划24八工程延期管理监理工作流程不同意不一致工程延期管理监理工作流程图工程延期事件发生监理机构收集资料详细记录过程施工单位提交意向报告施工单位随时提交详细资料和报告延期事件结束填报提交工期延期申报表监理工程师审核评估与业主施工协商总监理工程师签发工程延期审批表XX路二期道路排水工程监理规划25九合同争议调解程序双方同意对处理不满意合同争议调解监理工作流程图十违约处理程序协商一致违约处理监理工作流程图争议发生一方或双方提出调解要求总监协调并作处理意见争议解决向合同仲裁机构申请仲裁或向法院起诉违约事件发生受损方提出申诉监理部调查确认违约事实评估违约造成费用增加和工期延误与双方协商处理意见总监签发处理意见凭证XX路二期道路排水工程监理规划26第七章监理工作方法及措施一施工准备阶段质量控制11在设计交底前总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建设12项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认13工程项目开工前总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计方案报审表提出审查意见并经总监理工程师审核签认后报建设单位14工程项目开工前总监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系技术管理体系和质量保证体系确能保证工程项目施工质量时予以确认对质量管理体系技术管理体系和质量保证体系审核以下内容质量管理技术管理和质量保证的组织机构质量管理技术管理制度专职管理人员和特种作业人员的资格证上岗证15分包工程开工前专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料符合有关规定后由总监理工程师予以签认16对分包单位资格审核以下内容分包单位的营业执照企业资质等级证书特殊行业施工许可证国外境外企业在国内承包工程许可证分包单位的业绩拟分包工程的内容和范围XX路二期道路排水工程监理规划27专职管理人员和特种作业人员的资格证上岗证17专业监理工程师按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查符合要求时专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书复核控制桩的校核成果控制桩的保护措施以及平面控制网高程控制网和临时水准点的测量成果18专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料具备以下开工条件时由总监理工程师签发并报建设单位施工许可证已获政府主管部门批准征地拆迁工作能满足工程进度的需要施工组织设计已获总监理工程师批准承包单位现场管理人员已到位机具施工人员已进场主要工程材料已落实进场道路及水电通讯等已满足开工要求19工程项目开工前监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议二施工阶段质量控制1在施工过程中当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整补充或变动时应经专业监理工程师审查并由总监理工程师签认2专业监理工程师要求承包单位报送重点部位关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施审核同意后予以签认3当承包单位采用新材料新工艺新技术新设备时专业监理工程师要求承包单位报送相应的施工工艺和证明材料组织专题论证经审定后XX路二期道路排水工程监理规划28予以签认4项目监理机构对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认5专业监理工程师从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核试验室的资质等级及其试验范围法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明试验室的管理制度试验人员的资格证书本工程的试验项目及其要求6专业监理工程师对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件设备监理人员拒绝签认并签发监理工程师通知单书面通知承包单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场7项目监理机构定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况8总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查对隐蔽工程的隐蔽过程下道工序施工完成后难以检查的重点部位专业监理工程师安排监理员进行旁站9专业监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查符合要求予以签认对未经监理人员验收或验收不合格的工序监理人员拒绝签认并要求XX路二期道路排水工程监理规划29承包单位严禁进行下一道工序的施工10专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核符合要求后予以签认总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查符合要求后予以签认11对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师及时下达监理工程师通知要求承包单位整改并检查整改结果12监理人员发现施工存在重大质量隐患可能造成质量事故或已经造成质量事故时通过总监理工程师及时下达工程暂停令要求承包单位停工整改整改完毕并经监理人员复查符合规定要求后总监理工程师及时签署工程复工报审表总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表宜事先向建设单位报告13对需要返工处理或加固补强的质量事故总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案项目监理机构对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收总监理工程师及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档三竣工验收阶段质量控制1总监理工程师组织专业监理工程师依据有关法律法规工程建设强制性标准设计文件及施工合同对承包单位报送的竣工资料进行审查并对工程质量进行竣工预验收对存在的问题及时要求承包单位整改整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单并在此基础上提出工程质量评估报告工程质量评估报告经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字2竣工预验收的程序当单位工程达到竣工验收条件后承包单位在自审自查自评工作XX路二期道路排水工程监理规划30完成后填写工程竣工报验单并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查对检查出的问题督促承包单位及时整改对需要进行功能试验的工程项目包括单机试车和无负荷试车监理工程师督促承包单位及时进行试验并对重要项目进行现场监督检查必要时请建设单位和设计单位参加监理工程师认真审查试验报告单监理工程师督促承包单位搞好成品保护和现场清理经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查验收合格后由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提出质量评估报告3项目监理机构参加由建设单位组织的竣工验收并提出相关监理资料对验收中提出的整改问题项目监理机构要求承包单位进行整改工程质量符合要求由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告四工程投资控制投资控制的工作原则严格执行施工承发包合同和材料成品半成品设备购销合同中确定的合同价单价和约定的支付方法坚持对报验资料不全与合同约定不符未经质量签认合格或有违约的支付不予审核和计量工程量与各种量的计量符合有关计算规则公正合理处理因设计变更合同调整和违约索赔引起的费用增减投资控制的工作方法依据图纸概预算合同的工程量建立工程量台帐审核施工单位编制的工程各阶段及月季资金计划XX路二期道路排水工程监理规划31进行风险分析对造价易突破部分和易发生费用索赔的因素提出防范对策检查工程计量和工程款支付情况并作分析比较投资的事前控制根据承发包合同审核承包商编制的工程预算基础上分各阶段及年季月度资金使用计划并控制其执行必要时对上述计划提出调整意见熟悉设计图纸招标文件标底合同造价因素找出工程费用最易突破部分从而明确投资控制的重点对设计施工工艺材料和设备等多个方面作必要的技术经济比较论证以挖掘节约投资提高项目经济效益的潜力预测工程风险及可能发生索赔的诱因制定防范性对策督促业主按合同规定的要求及时向承包商提供保证其正常施工所需的条件避免因业主违约造成索赔事件的发生投资的事中控制每月进行投资计划值与实际值的比较并每月提交各种投资控制报表和报告严格执行计量与支付程序及时对质量合格工程进行计量工程变更未经监理方签证不得施工设计单位的设计变更通知应通知监理方监理方应该核定费用及工期的增减列入工程结算严格经费签证凡涉及经济费用支出的停窝工签证用工签证使用机械签证材料代用材料调价等签证须经监理方核签后方才有效完善价格信息制度及时掌握国家调价的范围和幅度承包商按月做出完成工程量和工作量的报表于月末提交监理方XX路二期道路排水工程监理规划32监理方及时核实已完成工程量计量结果作为工程价款的支付依据由总监签发付款凭证业主应根据监理方的签证按承发包合同规定及时支付工程款定期不定期地进行工程费用超支分析并提出控制工程费用突破的方案和措施投资的事后控制承包商应在工程完工后一个月内提出工程结算书报监理方审查监理在接到工程结算书后应依据工程承发包合同条款国家有关法规认真核对工程实际完成实物工作量及正确合理套用定额进行严格公正审核审核工作应于一个月内完成审核报告应附有详尽说明送业主审定并反馈给承包商工程价款支付凭证根据施工合同拟定的工程价款结算方式由承包商按已完工程进度填制工程价款有关帐单报送监理方由基础上总监对已完工程的数量质量签认后签发支付凭证报送业主经业主同意作为支付价款的依据五工程进度控制进度控制的原则以合同约定的工期目标为进度控制的依据在确保质量和安全的前提下控制进度实行动态控制和主动控制进度控制的方法审批进度计划XX路二期道路排水工程监理规划33分析影响进度的关键线路工序的施工准备施工合理性等因素以保进度计划切实可行监督进度计划的实施及时掌握工程进度实际和影响进度各因素变化满足进度计划要求进行工程进度评价分析发现偏离及时要求承包单位采取措施对发现工期拖延适时调整进度计划督促承包单位采取措施予以弥补进度的事前控制根据投标标书和工程承发包合同确立原则分解各分部阶段支付进度计划和确定控制目标审核批准施工单位编制网络进度计划确定完成各单位工程及各施工阶段工序所需要的工期最早开始和最迟结束的时间工期和时间安排的合理性施工总工期的安排应符合合同工期各施工阶段或单位工程包括分部分项工程的施工顺序和时间安排与材料和设备的进场计划相协调易受冻低温炎热雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间并应采取有效的预防和保护措施对动员清场节假日及天气影响的时间应有充分的考虑并留有余地施工准备的可靠性所需主要材料和设备运送日期已有保证主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实施工测量材料检查及标准试验的工作已经安排场地整理进场道路及供电供水等已经解决或已有可靠的解决方案XX路二期道路排水工程监理规划34计划目标与施工能力的适应性各阶段或单位工程计划完成的工程量及投资额应与承包商的设备和人力实际状况相适应各项施工方案和施工方法应与承包商的施工经验和技术水平相适应关键线路上的施工力量安排与非关键线路上的施工力量安排相适应各单位工程及各施工阶段工序需要完成的工程量及估算各单位工程及各施工阶段工序所需要配备的人力和机械数量各单位工程或分部工程的工序搭接交叉作业安排等进度的事中控制工程进度计划的检查建立工程监理日志制度详细记录工程进度质量设计修改和工地洽商等问题和有关工程施工过程中必须记录的问题主持召开有承包商业主参加的有关工程进度的协调会听取工程施工问题的汇报对其中有关质量和进度问题提出监理意见督促承包商按月提出施工进度报告交监理方由各专业监理工程师审查认定最后应由项目总监签发监理月报报送业主进度报告内容工程进度应以工程数量清单所列细目为单位编制出工程进度累计曲线和完成投资额的进度累计曲线工程图片应显示关键线路上或主要工程部位上一些施工活动及进展情况其他特殊事项应主要记述影响工程进度或造成延误的因素及解决措施XX路二期道路排水工程监理规划35进度控制图表编制和建立各种用于记录统计标记反映实际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表以便随时对工程进度进行分析和评价并作为要求承包商加快工程进度调整进度计划或采取其他合同措施的依据催促业主按合同规定及时向承包商提交设计图纸等设计文件以避免引发进度延期催促业主按合同规定的要求向承包商提供正常施工所需的其他条件避免因业主方违约造成工期延误督促施工单位按进度计划合理组织劳动力材料施工机具设备投入工程施工以确保进度计划实现进度的事后控制发现工程现场的组织安排施工顺序或人力和设备与进度计划上的方案有较大不一致时应要求承包商对原工程进度计划及资金流动计划予以调整调整后的工程进度计划应符合工程现场实际并应保证满足合同工期的要求调整工程进度主要是调整关键线路上的施工安排对于非关键线路如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路上的实际进度造成不利影响时可不必要求承包商对整个工程进度计划进行调整六合同管理合同及其它事项的管理原则调查研究预先分析跟踪合同执行情况和施工发生问题及时通过监理工作联系单的形式监督和纠正施工单位不符合同约定的行为提前预示合同双方防止偏离合同约定事件的发生管理的内容XX路二期道路排水工程监理规划36设计变更和洽商管理工程暂停及复工管理工期延期管理费用索赔管理合同争有议调解违约处理管理的方法设计变更洽商管理如因设计图错漏或发现实地情况与设计不符时由发现单位提交业主由业主提请设计进行变更设计设计完成后由设计单位填写变更设计通知单对设计单位修改包括承包商业主和监理方对设计的修改意见应经业主同意并由业主通知现场设计代表或直接与设计单位联系请设计单位研究确定后提出修改通知并须经监理方会签后交承包商施工对洽商的有关设计变更经取得总监理工程师同意签字后由业主向设计单位办理变更监理方会签有关种各种设计变更应侧重审查对工程质量进度投资是否有不利影响如发现有不利影响时应明确提出监理意见必要时向业主提出书面意见设计变更洽商费用由施工单位填报工程变更洽商费用报审表由监理工程师进行审核总监签认工程完工后按正常支付程序支付工程暂停及复工管理XX路二期道路排水工程监理规划37为了保证工程质量出现下述情况之一者总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改在下达停工指令前应充分征求业主意见争取得到业主的理解与支持未经检验即进行下道工序作业者工程质量下降经指出后未采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好继续作业者擅自采用未经认可或批准的材料擅自变更设计图纸的要求擅自将工程转包擅自让未经同意的分包单位进场作业者没有可靠的质量保证措施贸然施工已出现质量下降征兆者其它若暂停工系非施工方造成当其造成因素消失时总监理工程师可及时签发指令恢复施工若造成暂停工原因系施工方责任则施工单位在因素消失具备施工条件后报告监理总监理工程师签发复工令继续施工暂停工指令签发后监理协同有关各方按合同约定处理好因工程暂停所引发的各种问题工程延期管理监理在施工过程中对在合同中规定的非施工方原因而造成的工程延期事件给予受理当工程延期的事件发生后施工单位应在合同约定的期限内提交工程延期意向报告在工程延期事件终止后施工单位在合同约定时间XX路二期道路排水工程监理规划38内提交工程延期申请表并附上有关延期的详细资料和证明材料监理应在延期事件发生后及时向业主汇报并随时收集资料作好记录进行分析研究对策对减少损失提出建议同时书面通知施工单位采取积极措施减少对工程的影响监理对工程延期事件的处理一定要以合同为准绳事实为依据事件的影响在经批准的工期网络进度计划的关键线路上当与业主协商一致后由总监签发工程延期审批表费用索赔管理项目监理机构受理合同中规定原因和有经验的施工单位无法预见的不利条件达到专用条款约定的标准而导致的费用索赔及非施工单位引起的费用索赔当索赔事项发生后承包商和业主均可提出索赔申请要求索赔要求提出后监理要以事实为准根据合同条款首先应确认索赔是否成立若不成立则应立即书面告知承包商及业主当索赔事件成立时监理应依据承发包合同条款及国家有关法规依据事实作出索赔处理意见初案对索赔处理初案应请业主承包商协商尽量协商一致圆满处理索赔事项若协商不一致监理应以事实为依据作出公正的索赔处理意见报送业主并抄送承包商七信息管理工作71工程建设监理的主要办法是控制而控制的基础是信息所以在施工中要做好信息收集整理和保存工作要求承包单位及时整理施工技术资料办理签认手续通过信息交流以便决策及明准确地获得信息分析后采取相应措施XX路二期道路排水工程监理规划3972利用计算机存储与项目有关的信息高速准确的处理监控所需要的信息方便地形各种报告以辅助监理在三大目标监控过程中发现问题规划决策检查反馈实施动态管理73监理人员负责收集和反馈信息收集的信息必须真实可靠准确有用将其共保存完整并及时分类加工处理后迅速反馈通过信息找出当前各项目标中偏离事项加以总结提出纠偏措施保证目标得以实现74工程建设监理应根据建设工程监理规范GB503192000及浙江省建设工程施工阶段监理工作基本表式建建发2003113号的要求制定相应的资料管理制度建立健全报表制度加强资料管理741编制工程项目监理规划报送建设单位及有关部门742每月底编制监理月报于当月25日前报送建设单位和有关部门743总监理工程师应指定专人每日填写项目监理日记记录工地主要情况另外各专业监理人员也必须记监理日记及时填报监理报表作为信息资料予以归纳整理登记台帐并作为编制监理月报的资料744根据工程规模和实际情况可不定期编制简报报导现场施工情况报送有关领导和单位745所有监理资料要及时收集齐全并整理归档建立监理档案监理档案的要主内容有监理合同监理规划监理指令监理日志监理月报会议纪要审核签认文件工程款支付证明工程验收记录质量事故调查及处理报告各种监理内业台帐监理工作总结第八章安全生产及文明施工监督建设工程监理规范建设工程安全生产管理条例即国务院第号令工程建设标准强制性条文版施工安全篇XX路二期道路排水工程监理规划40一监理工作建筑施工安全检查标准建筑机械使用安全技术规程建设工程施工现场供用电安全规范施工现场临时用电安全技术规程混凝土结构工程施工质量验收规范建筑安装工程安全技术规程以及市建质号号号浙建建号文件精神二施工现场安全监理的工作目标按监理工作程序依据工程建设强制性标准采用事前审核事中告知工程暂停隐患报告为手段力求使在监项目在施工过程中不出现安全事故隐患不发生人员重伤死亡事故三施工现场安全监理的工作方法与措施审查专项安全技术方案措施下列方案须经现场监理机构进行审查施工组织设计施工现场临时用电专项安全方案专项施工方案等项目总监认为有必要制定的其它专项方案审查方案时必须注意的事项承包单位自身是否对方案进行的审查即方案由项目技术负责人编制项目经理签字承包单位的安全管理职能部门审查签字盖章承包单位技术负责人批准签字盖章签字的人员是否与施工组织设计中人员组成和承包单位资质证书副本上载明的技术负责人一致方案是否有针对性必要的计算说明和简图是否符合强制性条文中的有关条款不能符合时是否有相应的技术措施予以弥补安全管理质量管理和安全保证体系的组织机构包括项目经理施工员安全管理人员特别作业人员配备的人员数量及安全资格培训持XX路二期道路排水工程监理规划41证上岗情况施工安全生产责任制安全管理规章制度安全操作规程的制定情况起重机械设备施工机具和电器设备等设置是否符合规范要求事故应急救援预案的制定情况冬期雨期等季节性施工方案的制定性情况施工总平面图是否合理办公宿舍食堂等临时设施的设置以及施工现场场地道路排污排水防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求日常的安全监理工作督促承包单位的安全管理职能部门项目经理安全员切实履行好各自的安全管理职责使承包单位安全管理体系能切实有效地运行这是安全监理最基本方法同时现场监理人员应依照经审查同意的方案定期不定期对现场安全情况实物和相应的安全记录资料进行专项检查对检查中发现的问题及时提出书面整改意见并报送建设单位对承包单位拒不整改可书面指令相应部位停止施工并报建设单位和建设行政主管部门在项目总监发出书面停工指令施工单位拒不执行的事件发生后必须立即报告公司主要负责人监理人员现场巡查中应注意实际上岗人员有相应的上岗资格下列岗位应具有执业资格才能上岗维修电工安装电工电焊工架子工等通过监理例会提出承包单位在安全管理工作中存在的问题通过月报向建设单位通报近期在现场存在的安全问题巡查专项检查中发现的问题如何处理处理结果如何均应在监理日记和相应表式中予以记录XX路二期道路排水工程监理规划42第九章监理工作制度监理例会制度监理例会定期召开一次例会由项目总监理工程师主持业主方施工承包方监理方参加会后监理部及时整理出例会纪要负责签发各方监理工作小结会每月一次由总监理工程师主持全体监理人员参加向监理公司和建设单位报告制度监理月报制度每月号前出上月月报一式五份报监理公司一份并经公司签字盖章报业主两份施工单位一份工程施工过程中有关重要事项及时向公司和建设单位口头和必要的书面报告项目监理机构管理及执行公司质量体系文件的监督检查制度项目部组织全员监理工程师集中学习贯彻公司编制的质量体系文件并要求各位挤出时间借阅通读文件项目部在工程监理实施过程中各专业监理工程严格按照公司质量体系文件要求做好监理工作和监理过程控制记录工作行使停工指令规定为了保证工程质量出现下述情况之一者总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改在下达停工指令前应充分征求业主意见争取得到业主的理解与支持未经检验即进行下道工序作业者工程质量下降经指出后未采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好继续作业者擅自采用未经认可或批准的材料擅自变更设计图纸的要求XX路二期道路排水工程监理规划43擅自将工程转包擅自让未经同意的分包单位进场作业者没有可靠的质量保证措施贸然施工已出现质量下降征兆者其它工程开工报告和复工报告审批制度凡单项工程开工及停工后工程复工均应遵照图附图规定的管理流程当单位工程的主要施工准备工作已完成时施工单位可提出工程开工报审表经监理工程师现场落实后由总监批准后执行工程进度款的支付凭证签署认证制度施工单位工程进度款的支付申请必须有监理方面的认证意见这既是质量控制的需要也是投资控制的需要其管理流程按投资控制所要求进行监理日志制度现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况工程质量事故处理制度凡在建设过程中由于设计或施工原因造成工程质量不符合规范或设计要求或者超出规定的偏差范围需做返工处理的统称工程质量事故缺陷工程质量事故发生后施工单位必须用电话或书面形式逐级上报对重大的质量事故和工伤事故监理工程师应立即上报建设单位凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理或处理不当或处理结果未经监理工程师同意的对事故部分及受事故影响的部分工作应视为不合格不予验工计价待合格后再补办验工计价施工单位应及时上报质量问题报告单并应抄报建设单位和监理工程师各一份对于一般工程质量事故应由施工单位研究处理填写事故报告一XX路二期道路排水工程监理规划44份报监理工程师对大质量事故由施工单位填写事故报告一式两份由监理组织有关单位研究处理对重大质量事故施工单位填写事故报告一式三份报监理工程师组织有关单位研究处理方案报建设单位批准后施工单位方能进行事故处理待事故处理后经监理工程师复查确认无误方可继续施工施工现场安全监管制度审查承包商提出的安全防护措施方案并监督其实施但施工安全防护的现任仍由承包商承担施工过程中的安全防护措施应由承包商负责定期检查监理方配合监督如发现施工中存在重大不安全问题可直接向承包商提出停止施工意见并写出书面监理意见向业主直至政府主管部门反映设计文件图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件图纸在工程开工前会同施工及设计单位复查设计图纸广泛听取意见避免图纸中的差错遗漏技术交底制度监理工程师要督促协助组织设计单位施工配合组向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底设计意图施工要求质量标准技术措施并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计施工单位执行材料构件检验及复验制度分部工程施工前监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明材质证明试验报告填写材料构件监理合格证对于有疑问的主要材料进行抽样不准使用不合格材料变更设计制度如因设计图错漏或发现实地情况与设计不符时由提议单位变更设计申请经施工设计监理三方会勘同意后进行变更设计设计完成后由设计组填写变更设计通知单XX路二期道路排水工程监理规划45对设计单位修改包括承包商业主和监理方对设计的修改意见应通过现场设计代表或直接与设计单位联系请设计单位研究确定后提出修改通知并须经监理方会签后交承包商施工对工地洽商的有关设计变更经取得专业监理工程师同意签字后由业主向设计单位办理洽商监理方会签有关种各种设计变更应侧重审查对工程质量进度投资是否有不利影响如发现有不利影响时应明确提出监理意见必要时向业主提出书面意见隐蔽工程检查制度隐蔽以前施工单位应根据浙江新中源建设公司制定的企业标准进行自检并将评定资料报监理工程师监理工程师应会同施工单位进行隐蔽工程检查重点部位或重要项目应会同施工设计单位共同检查签认主要部位旁站制度及沉降观测制度根据监理规范和建设部有关旁站监理的有关规定以及设计文件对路基的处理要求根据本工程特点制定的旁站计划和软基处理方案实施旁站监理及沉降观测沉降观测要求监理单位独立完成观测频率为每填筑一层基垫层观测一次如果两次填筑间隔时间较长时每3d至少观测一次监理人员实施旁站时承包商的现场质检员必须到场旁站的具体时间和地点应根据承包商的工程开展情况而定由项目总监安排监理人员具体实施旁站过程根据实际施工过程形成书面旁站记录并由承包单位的质检员签认具体旁站计划如下序号部位工序名称监理手段控制方法1排水工程管道开挖H2m旁站监理测量2管基涵砼浇筑全过程旁站量测试验3管道沟槽回填旁站监理量测试验XX路二期道路排水工程监理规划464管道闭水试验全过程旁站量测1道路工程路基压实度旁站监理试验2塘渣回弹弯沉旁站监理试验3压实度旁站监理试验4沉降量旁站监理量测5位移旁站监理测量6水稳层抗压强度旁站监理试验7道路工程压实度旁站监理试验8沥青砼压实度旁站监理试验9厚度旁站监理量测试验工序评定单位工程验收制度验收的依据是批准的设计文件包括变更设计设计施工有关规范工程质量验收标准以及合同及协议文件等施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件竣工文件不齐全不正确清晰不能验收交接施工单位提交验收资料给监理机构审查后确认由监理机构组织验收验收中发现的问题承包单位整改完毕后监理机构复验后在相应的验收资料上签署验收意见工程监理资料管理制度原则所有在工程中产生各方来往书面资料均应由监理机构签署意见后再由监理机构签发只有这样工程技术经济方面的资料才有章可循是监理开展正常监理工作所必不可少的同时需要业主和承包单位密切配合建设工程监理资料依据的标准相关施工及验收规范标准浙江省建设施工阶段监理工作基本表式市政基础设施工程施工技术文件管理规程建设工程监理资料归档制度XX路二期道路排水工程监理规划47在工程进行过程形成的各种监理工作资料均须在工程项目竣工后一个月内由总监主持按规范要求整理成册送本公司资料室保存保存时须由公司资料员进行核对第十章监理现场设施配置针对本工程的规模特点施工工期现场条件我公司将在施工现场配备主要监理工作设施如下序号名称数量型号或规格1计算机及相关软件1套兼容机2办公设备1套人3水准仪1台自安S34经纬仪1台北光J25数码照相机1台索尼DSCV36通讯工具每人一部手机摩托罗拉7钢卷尺若干5米8塔尺1套5米9塌落度筒1套200cm高300cm